2024版建设工程木门合同

2024版建设工程木门合同合同编号：__________合同各方：单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方与承包方经协商，就建设工程木门供应事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2木门品种、规格、数量、质量等详见附件。第二条合同价格2.1本合同木门供应价格为人民币（大写）：________元整（小写）：____________________元。2.2价格包括但不限于木门生产、运输、安装、调试等费用。2.3价格如需调整，应由双方协商确定。第三条交付及安装3.1承包方应按照合同约定，将木门运输至工程现场。3.2承包方应按照工程进度，按时完成木门的安装、调试工作。3.3木门安装应符合国家相关规范及甲方要求。第四条质量保证4.1承包方应对供应的木门质量负责，确保木门符合合同约定的质量标准。4.2木门质量问题导致的损失，由承包方承担责任。4.3木门质保期为____________________年，自验收合格之日起计算。第五条验收与支付5.1木门到达工程现场后，甲方应组织验收。5.2验收合格的，甲方应在验收合格后____________________日内支付合同价款。5.3验收不合格的，甲方有权要求承包方整改，直至符合合同约定。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。6.2承包方未按约定时间、质量完成木门供应及安装的，应支付违约金，违约金为合同总价款的____________________%。6.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________________年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料甲方有权根据工程需要，指定木门的材料、品牌、生产厂家等。如有指定，乙方应严格按照甲方要求供应木门。1.2变更通知如甲方因工程需要，变更木门品种、规格、数量等，应提前至少____________________天通知乙方。甲方应承担因变更导致的一切额外费用。1.3临时停工如甲方因故需临时停工，停工期限超过____________________天的，甲方应支付乙方在此期间内应付的合同价款的____________________%作为停工损失赔偿。1.4工程进度乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保木门供应及安装工作顺利进行。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的____________________%。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1质量保证乙方应对供应的木门质量负责，确保木门符合合同约定的质量标准。如木门质量问题导致的损失，由乙方承担责任。2.2生产能力乙方应保证具有足够的生产能力，确保按约定时间完成木门供应。如乙方因生产能力不足导致延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的____________________%。2.3替代方案如乙方因不可抗力等原因无法履行合同，乙方有权提出替代方案。替代方案应提交甲方审批。甲方审批同意后，乙方应按照替代方案继续履行合同。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。如第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。如合同履行过程中发生额外费用，第三方中介应提前征得甲方同意。甲方同意后，第三方中介方可进行相关操作。3.3第三方中介退出如第三方中介未能履行协调职责，甲方有权书面通知第三方中介退出。第三方中介应在接到退出通知后____________________天内，按照甲方要求完成交接工作。一、附件列表：1.木门品种、规格、数量详细清单2.木门质量标准和要求3.木门样品或图片4.工程进度计划5.第三方中介的资质证明文件6.违约金计算公式7.停工损失赔偿计算公式8.替代方案的具体内容二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间、质量完成木门供应及安装的，视为违约。2.甲方未按约定时间支付合同价款的，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。4.第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.停工损失赔偿：指因停工导致的损失，包括但不限于人工费、材料费等。4.替代方案：指在无法履行合同时，乙方提出的继续履行合同的方案。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.木门质量问题：如发现木门质量不符合约定，乙方应及时整改，直至符合要求。2.工程进度延误：如乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付违约金。3.不可抗力事件：如发生不可抗力事件，双方应立即协商解决方案。4.第三方中介退出：如第三方中介未能履行协调职责，甲方有权书面通知第三方中介退出。五、所有应用场景