2024年度标准建筑工程整体劳务分包合同典范

2024年度标准建筑工程整体劳务分包合同典范本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语和定义的解释第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及工程周期第三条劳务分包范围3.1乙方分包的工程范围3.2乙方应承担的工程责任3.3甲方提供的施工条件及设施第四条劳务人员及管理4.1乙方应提供的劳务人员数量及资质4.2乙方对劳务人员的管理及培训4.3乙方对劳务人员的工资及福利保障第五条工程质量及验收5.1乙方应严格按照设计文件和规范施工5.2工程质量验收标准及程序5.3乙方对工程质量问题的整改及责任第六条工程进度及工期6.1乙方应按约定的工期完成工程6.2工程进度报告及协调6.3工期延误的责任及赔偿第七条合同价款及支付7.1合同总价款7.2付款方式及期限7.3工程进度款的支付7.4乙方提供发票及税务事宜第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁机构及仲裁程序第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更的条件及程序10.2合同解除的条件及后果10.3合同终止的条件及后续事宜第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务11.2保密信息的范围及期限11.3违约泄露保密信息的赔偿责任第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律法规12.2争议解决方式12.3诉讼管辖法院12.4仲裁机构及仲裁程序第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附件的有效性及解释权13.3合同的生效、修改和失效第十四条签署及盖章14.1合同签署日期14.2甲方代表签字14.3乙方代表签字14.4合同盖章及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××建筑工程有限公司甲方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××劳务分包有限公司乙方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3合同中术语和定义的解释第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：×××项目建筑工程2.2工程地点工程地点为：×××省×××市×××区×××路×××号地块2.3工程内容工程内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程等本工程所需的全部劳务作业。2.4工程量及工程周期工程量为：本合同约定的工程量清单所述的工程量。工程周期为：自开工日期至竣工日期，具体日期由甲乙双方另行约定。第三条劳务分包范围3.1乙方分包的工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：模板工、木工、钢筋工、混凝土工、防水工、电工、焊工、管道工等本工程所需的全部劳务作业。3.2乙方应承担的工程责任乙方应按照甲方的要求，承担相应的工程责任，保证工程的顺利进行。3.3甲方提供的施工条件及设施甲方应向乙方提供施工所需的现场办公场所、施工图纸、施工规范、施工设备等施工条件及设施。第四条劳务人员及管理4.1乙方应提供的劳务人员数量及资质乙方应根据甲方要求，提供符合工程需求的劳务人员，具体数量及资质要求由甲乙双方协商确定。4.2乙方对劳务人员的管理及培训4.3乙方对劳务人员的工资及福利保障乙方应按月向劳务人员支付工资，并依法为劳务人员缴纳社会保险，保障其合法权益。第五条工程质量及验收5.1乙方应严格按照设计文件和规范施工乙方应严格按照甲方的设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2工程质量验收标准及程序工程质量验收标准及程序按照国家标准和甲乙双方约定的标准执行。5.3乙方对工程质量问题的整改及责任如出现工程质量问题，乙方应负责整改，并承担相应责任。第六条工程进度及工期6.1乙方应按约定的工期完成工程乙方应确保按照甲乙双方约定的工期完成工程。6.2工程进度报告及协调乙方应定期向甲方报告工程进度，并与甲方协调解决施工过程中出现的问题。6.3工期延误的责任及赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并支付甲方因此造成的损失。第七条合同价款及支付7.1合同总价款合同总价款为：人民币【】元整（大写：【】元整）。7.2付款方式及期限甲方按照工程进度，分期向乙方支付合同总价款的80%。剩余20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。7.3工程进度款的支付甲方根据乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例向乙方支付工程进度款。7.4乙方提供发票及税务事宜乙方应向甲方提供合法的税务发票，并依法承担税务责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。8.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额为甲方或乙方因违约所造成的实际损失，计算方式为直接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议的解决方式采用仲裁，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3仲裁机构及仲裁程序甲乙双方约定，如发生争议，应向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更的条件及程序甲乙双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。10.2合同解除的条件及后果甲乙双方同意，合同解除应书面签署，并经双方确认。解除合同后，乙方向甲方支付的赔偿金按照违约责任的相关约定执行。10.3合同终止的条件及后续事宜本合同在约定的工程周期内完成，或者经甲乙双方书面同意终止的，合同即告终止。合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，清理现场。第十一条保密条款11.1双方对合同内容的保密义务甲乙双方应对本合同的内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2保密信息的范围及期限保密信息范围包括本合同的所有内容，保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约泄露保密信息的赔偿责任如甲乙双方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律法规本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式本合同争议的解决方式采用仲裁，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3诉讼管辖法院本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。12.4仲裁机构及仲裁程序甲乙双方约定，如发生争议，应向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项甲乙双方可以根据实际情况，约定其他与本合同相关的事项。13.2附件的有效性及解释权本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力，附件的解释权归甲乙双方共同所有。13.3合同的生效、修改和失效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同的修改和失效，应经甲乙双方书面同意。第十四条签署及盖章14.1合同签署日期本合同签署日期为：【年】年【月】月【日】日。14.2甲方代表签字甲方代表签字：____________14.3乙方代表签字乙方代表签字：____________14.4合同盖章及副本份数本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：施工规范附件四：施工设备清单附件五：劳务人员名单及资质证明附件六：工程质量验收标准附件七：工程进度计划表附件八：付款申请表附件九：违约金计算公式附件十：保密协议附件一：工程量清单本附件详细列出了工程所需的各项劳务作业的工程量，包括模板工、木工、钢筋工、混凝土工、防水工、电工、焊工、管道工等。附件二：施工图纸本附件提供了工程的详细施工图纸，包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等，以指导乙方进行施工。附件三：施工规范本附件列出了工程所需的施工规范，包括国家标准和行业标准，乙方应严格按照规范进行施工。附件四：施工设备清单本附件列出了甲方提供的施工设备清单，包括施工机械、工具等，乙方应合理使用并妥善保管。附件五：劳务人员名单及资质证明本附件列出了乙方提供的劳务人员名单及其相应的资质证明，以证明乙方劳务人员的能力和资格。附件六：工程质量验收标准本附件详细列出了工程质量的验收标准，包括质量要求、验收程序等，乙方应按照标准进行施工，以确保工程质量。附件七：工程进度计划表本附件制定了工程的详细进度计划表，包括工程的开工日期、竣工日期及各个阶段的工期安排，乙方应按照计划进行施工。附件八：付款申请表本附件规定了工程进度款的支付方式及程序，乙方应按照规定的程序向甲方申请付款。附件九：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算甲方或乙方因违约而需支付的违约金。附件十：保密协议本附件为甲乙双方的保密协议，规定了双方对合同内容的保密义务及保密信息的范围和期限。说明二：违约行为及责任认定：甲方违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间提供施工图纸、规范或设备，导致乙方施工延误的，应支付违约金。示例：甲方应在开工日期前提供完整的施工图纸和规范，若甲方未能按时提供，导致乙方无法按计划开工，甲方应按照附件九的违约金计算公式支付违约金。2.甲方未按约定支付工程进度款，导致乙方施工资金不足的，应支付违约金。示例：甲方应按照约定的付款比例和时间向乙方支付工程进度款，若甲方未能按时支付，导致乙方无法正常购买材料和支付劳务人员工资，甲方应按照附件九的违约金计算公式支付违约金。乙方违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成工程，导致甲方损失的，应支付违约金。示例：乙方应按照约定的工期完成工程，若乙方未能按时完成，导致甲方无法按计划投入使用，乙方应按照附件九的违约金计算公式支付违约金。2.乙方未按约定提供合格的劳务人员，导致工程质量问题的，应承担整改责任并支付违约金。示例：乙方应提供符合资质要求的劳务人员，若乙方提供的劳务人员不具备相应资质，导致工程出现质量问题，乙方应承担整改责任，并按照附件九的违约金计算公式支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.标准建筑工程：指符合国家及行业标准的建筑工程，包括建筑物的设计、施工、验收等各个环节。2.