房地产展示样板间装饰施工合同（2024年）

房地产展示样板间装饰施工合同（2024年）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3甲方定义1.4乙方定义第二条施工内容与要求2.1施工项目2.2施工标准2.3施工质量要求2.4施工时间要求第三条材料供应3.1材料供应责任3.2材料质量要求3.3材料供应时间3.4材料验收程序第四条工程费用与支付4.1工程总价4.2付款方式4.3付款时间4.4发票开具第五条施工图纸与设计5.1施工图纸提供5.2设计变更5.3设计版权归属5.4设计费用第六条施工安全与环保6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3环保要求6.4环保责任第七条工期延误7.1工期延误责任7.2工期延误赔偿7.3工期延误协商解决第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露保密信息的责任第十二条法律适用与解释12.1法律适用12.2合同解释权第十三条其他约定13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊承诺13.3双方其他协商事项第十四条合同附件14.1施工图纸14.2设计说明14.3材料清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方名称为：×××房地产开发有限公司，甲方代表为：×××。1.2乙方名称及代表乙方名称为：×××装饰设计工程有限公司，乙方代表为：×××。1.3甲方定义甲方指本合同的一方，即×××房地产开发有限公司。1.4乙方定义乙方指本合同的一方，即×××装饰设计工程有限公司。第二条施工内容与要求2.1施工项目乙方根据甲方的要求，对甲方拥有的房地产展示样板间进行装饰施工，施工内容包括但不限于：墙面装修、地面装修、天花装修、家具配置、灯光布置等。2.2施工标准乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，同时应满足甲方的具体要求。2.3施工质量要求乙方应保证施工质量，确保施工后的样板间达到甲方的要求。2.4施工时间要求乙方应按照甲方的要求，确保施工在规定的时间内完成。第三条材料供应3.1材料供应责任乙方负责提供施工所需的所有材料，并保证材料质量。3.2材料质量要求乙方提供的材料应符合国家相关标准和甲方的要求。3.3材料供应时间乙方应在施工前将所需材料准备好，并按照施工进度及时供应。3.4材料验收程序甲方对乙方提供的材料进行验收，不符合要求的材料乙方应负责更换。第四条工程费用与支付4.1工程总价本工程的总价为人民币【】（大写：【】元整），具体明细见附件。4.2付款方式甲方支付乙方工程款项的方式为分期支付，具体支付比例和时间见附件。4.3付款时间甲方应在乙方完成施工后按照约定时间支付工程款项。4.4发票开具乙方应向甲方开具正规发票。第五条施工图纸与设计5.1施工图纸提供乙方应根据甲方的要求提供完整的施工图纸。5.2设计变更如甲方对乙方提供的施工图纸有变更要求，乙方应根据甲方的要求进行修改。5.3设计版权归属乙方保证施工图纸和设计作品的所有权归甲方所有。5.4设计费用设计费用包含在工程总价中，不再另外收取。第六条施工安全与环保6.1施工安全措施乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即处理并承担相应责任。6.3环保要求乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环保要求。6.4环保责任如因乙方施工原因造成的环境污染，乙方应承担相应责任。第七条工期延误7.1工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。7.2工期延误赔偿如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付赔偿金。7.3工期延误协商解决如发生工期延误，甲方和乙方应积极协商解决，共同确保工程按时完成。第八条违约责任8.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。8.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。8.3违约赔偿方式违约金支付方式为：【】。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构双方同意将争议提交【】仲裁机构进行仲裁。9.3诉讼管辖法院如选择诉讼解决争议，双方同意由合同签订地人民法院管辖。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并书面确认。10.3合同终止条件合同终止的条件见合同附件。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为：【】。11.3泄露保密信息的责任如任何一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，向受损方支付违约金，违约金为受损方损失的【】倍。第十二条法律适用与解释12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2合同解释权本合同的解释权归【】。第十三条其他约定13.1甲方特殊要求甲方对乙方有特殊要求，具体要求见附件。13.2乙方特殊承诺乙方对甲方有特殊承诺，具体承诺见附件。13.3双方其他协商事项双方在合同执行过程中如有其他协商事项，应以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1施工图纸附件中包含施工图纸。14.2设计说明附件中包含设计说明。14.3材料清单附件中包含材料清单。14.4其他相关文件附件中包含其他与合同执行相关的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包含完整的设计元素，包括墙面、地面、天花等的装修设计，家具配置以及灯光布置等。图纸应清晰、详细，以便乙方准确理解甲方的需求并进行施工。附件二：设计说明详细要求和说明：设计说明应详细阐述设计理念、设计风格、材料选择等，以便乙方准确理解并按照设计要求进行施工。附件三：材料清单详细要求和说明：材料清单应详细列出施工所需的所有材料名称、数量、规格、品牌等，以便乙方进行材料采购和甲方进行材料验收。附件四：其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方未按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款项、未提供施工图纸等。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。示例说明：如果甲方未按时支付工程款项，甲方应向乙方支付违约金，违约金为合同总价的5%。违约行为：乙方未按照合同约定履行义务，如未按时完成施工、未提供合格的施工质量等。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。示例说明：如果乙方未按时完成施工，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的2%。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同，即房地产展示样板间装饰施工合同（2024年）。2.甲方：指×××房地产开发有限公司。3.乙方：指×××装饰设计工程有限公司。4.施工：指乙方根据甲方的要求对甲方拥有的房地产展示样板间进行装饰施工的行为。5.工期：指合同约定的施工开始之日起至施工完成之日止的时间段。6.违约金：指违约方应