建设工程项目管理合同范本2024年

建设工程项目管理合同范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：项目概况3.1项目名称与地点3.2项目规模与内容3.3项目实施目标第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.2预付款与进度款支付4.3竣工结算与支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期调整与延误5.3工期违约责任第六章：质量与安全6.1工程质量要求6.2安全生产管理6.3质量与安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备供应与安装7.3材料与设备保管第八章：变更与索赔8.1工程变更管理8.2索赔程序与条件8.3索赔处理与责任第九章：验收与交付9.1工程验收标准9.2交付与接收9.3保修期与责任第十章：合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除后果第十一章：违约责任11.1违约行为认定11.2违约赔偿11.3违约责任限制第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁与诉讼12.3争议解决费用第十三章：附加条款13.1保密协议13.2知识产权13.3其他约定第十四章：合同生效与签订14.1合同签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5合同备案与存档第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理过程中的权利、义务和责任，确保项目的顺利实施和完成。1.2合同适用范围本合同适用于______（项目名称）的建设工程项目管理活动。1.3合同解释本合同的解释应遵循诚实信用原则，任何对合同条款的解释应符合合同目的和交易习惯。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。2.1.2甲方应按照合同约定及时支付合同款项。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取合同款项。2.2.2乙方应保证工程质量，按时完成项目任务。2.3双方共同义务2.3.1双方应共同遵守国家有关法律法规，确保工程合法合规。2.3.2双方应互相配合，及时解决合同履行过程中出现的问题。第三章：项目概况3.1项目名称与地点3.1.1项目名称为：______。3.1.2项目地点位于：______。3.2项目规模与内容3.2.1项目规模包括：______。3.2.2项目内容涵盖：______。3.3项目实施目标3.3.1项目实施的主要目标是：______。3.3.2项目实施的预期效果为：______。第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.1.1本合同总价款为：______（金额）。4.1.2合同价款的支付方式为：______。4.2预付款与进度款支付4.2.1预付款比例为合同总价款的______%，支付时间为合同签订后______天内。4.2.2进度款支付应根据工程进度按月支付，支付时间为每月______日前。4.3竣工结算与支付4.3.1工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告。4.3.2甲方应在收到竣工结算报告后______天内完成审核，并支付剩余款项。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1乙方应根据合同要求制定详细的工程进度计划，并提交甲方审批。5.1.2工程进度计划应包括关键节点和完成时间。5.2工期调整与延误5.2.1如遇不可抗力或其他特殊情况，工期可适当调整。5.2.2工期延误的责任方应承担相应的违约责任。5.3工期违约责任5.3.1因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为延误天数乘以合同总价款的______%。5.3.2因甲方原因导致工期延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。第六章：质量与安全6.1工程质量要求6.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准。6.1.2乙方应确保工程质量，对不合格工程负责返工。6.2安全生产管理6.2.1乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。6.2.2甲方应提供必要的安全生产条件。6.3质量与安全事故处理6.3.1发生质量或安全事故，双方应立即采取措施防止损失扩大。6.3.2事故责任方应承担相应的赔偿责任。第七章：材料与设备7.1材料供应与验收7.1.1乙方负责材料的采购和供应，并保证材料质量符合要求。7.1.2材料到达现场后，甲方应组织验收，验收合格后方可使用。7.2设备供应与安装7.2.1乙方负责设备的采购、运输和安装。7.2.2设备安装完成后，甲方应组织验收，验收合格后方可投入使用。7.3材料与设备保管7.3.1乙方应妥善保管材料和设备，防止损坏和丢失。7.3.2甲方应提供必要的保管条件和设施。第八章：变更与索赔8.1工程变更管理8.1.1任何工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。8.1.2乙方应在接到变更通知后______天内提出变更建议书，包括变更工程量、工期和费用的估算。8.2索赔程序与条件8.2.1索赔应基于合同条款和实际情况，由受影响方提出。8.2.2索赔方应在事件发生后______天内提出书面索赔通知。8.3索赔处理与责任8.3.1甲方应在收到索赔通知后______天内回复，确认或提出异议。8.3.2索赔成立的情况下，责任方应按照合同约定支付相应的费用。第九章：验收与交付9.1工程验收标准9.1.1工程验收应按照国家和行业标准进行。9.1.2乙方应在工程完工后______天内提交验收申请。9.2交付与接收9.2.1甲方应在收到验收申请后______天内组织验收。9.2.2验收合格后，甲方应签署工程交付证书。9.3保修期与责任9.3.1工程保修期为验收合格后______个月。9.3.2保修期内，乙方负责免费维修因施工质量造成的缺陷。第十章：合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。10.1.2变更内容应包括变更事项、影响及双方的权利义务调整。10.2合同解除条件10.2.1合同可在双方协商一致的情况下解除。10.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3合同变更与解除后果10.3.1合同变更或解除后，双方应根据实际情况结算相关费用。10.3.2因解除合同造成的损失，由违约方承担赔偿责任。第十一章：违约责任11.1违约行为认定11.1.1违约行为包括但不限于逾期支付、逾期交付、工程质量问题等。11.1.2违约方应在违约行为发生后______天内采取补救措施。11.2违约赔偿11.2.1违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接损失。11.2.2赔偿金额由双方协商确定，或按照合同约定的计算方法确定。11.3违约责任限制11.3.1违约责任的承担不应超过违约方在签订合同时可预见的最大损失。11.3.2双方应采取合理措施防止损失的扩大。第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应首先通过友好协商解决争议。12.1.2协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。12.2仲裁与诉讼12.2.1双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。12.3争议解决费用12.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。12.3.2双方另有约定的，从其约定。第十三章：附加条款13.1保密协议13.1.1双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。13.1.2保密期限为合同终止后______年。13.2知识产权13.2.1乙方在履行合同过程中产生的知识产权归甲方所有。13.2.2甲方应尊重乙方的知识产权，未经许可不得擅自使用。13.3其他约定13.3.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。13.3.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四章：合同生效与签订14.1合同签订方甲方名称：，地址：。乙方名称：，地址：。14.2签订时间本合同于______年______月______日在______签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.5合同备案与存档14.5.1本合同一式______份，甲乙双方各持______份。14.5.2双方应将合同副本送交有关部门备案。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：多方参与协议多方参与协议的目的1.1本附件旨在明确多方参与建设工程项目管理的合作模式、权利义务及责任分配。多方参与协议的适用范围2.1本附件适用于涉及多方主体共同参与的建设工程项目管理活动。多方参与协议的解释3.1本附件的解释应遵循合同总则的原则，确保多方利益的平衡和项目的顺利实施。附件二：多方权利与义务多方权利1.1各方有权参与项目的决策过程，并在项目管理中发表意见。1.2各方有权获得项目进度和财务状况的定期报告。多方义务2.1各方应按照约定的比例和方式投入资金、资源或技术。2.2各方应遵守项目的整体计划和安排，不得擅自改变项目方向或目标。附件三：多方资金管理资金投入1.1各方应根据约定的比例和时间表投入资金。1.2资金投入的具体数额和时间应在合同中明确。资金监管2.1应设立专门的资金监管账户，由各方共同监管。2.2资金的使用应严格按照合同约定和项目计划进行。附件四：多方项目管理项目管理机构1.1应成立项目管理机构，负责项目的日常管理和决策。1.2项目管理机构的组成和运作机制应在合同中明确。项目决策机制2.1项目的重大决策应由多方共同商议决定。2.2决策过程中应充分考虑各方的意见和利益。附件五：多方利益分配利润分配1.1项目利润应按照各方投入的比例进行分配。1.2利润分配的具体方式和时间应在合同中明确。风险分担2.1项目风险应由各方共同承担。2.2风险分担的具体比例和方式应在合同中明确。附件六：多方争议解决争议解决机制1.1应设立多方争议解决机制，包括协商、调解、仲裁等。1.2争议解决的具体程序和规则应在合同中明确。争议解决的费用2.1争议解决过程中产生的费用应由责任方承担。2.2如责任无法明确，费用应由各方按比例分担。附件七：多方合同变更与解除合同变更1.1合同变更应由多方共同协商决定。1.2变更内容应以书面形式记录，并由各方签字确认。合同解除2.1合同可在多方协商一致的情况下解除。2.2合同解除后，各方应按照合同约定进行财产清算和责任承担。附件八：多方保密协议保密义务1.1各方应对在合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。1.2保密期限应根据合同总则的规定执行。保密范围2.1保密范围包括但不限于项目计划、财务数据、技术资料等。2.2保密的具体内容和范围应在合同中明确。附件九：多方知识产权知识产权归属1.1各方在项目中产生的知识产权应按照合同约定进行归属。1.2知识产权的具体归属和使用方式应在合同中明确。知识产权使用2.1各方应尊重他人的知识产权，未经许可不得擅自使用。2.2知识产权使用的具体规则和限制应在合同中明确。附件十：多方其他约定附加条款1.1各方可根据项目实际情况，协商确定其他必要的附加条款。1.2附加条款应以书面形式记录，并由各方签字确认。补充协议2.1如项目实施过程中需要对合同内容进行补充，各方应签订补充协议。2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。附件十一：多方合同备案与存档合同备案1.1本合同及所有附件应送交有关部门备案。1.2备案的具体程序和要求应按照相关法律法规执行。合同存档2.1本合同及所有附件应由各方妥善存档。2.2存档的具体方式和保管期限应在合同中明确。通过上述附件条款及说明，旨在为多方参与的建设工程项目管理提供明确的合作框架和操作指南，确保项目的顺利进行和各方利益的保护。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同包括以下附件，附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力：附件一：多方参与协议附件二：多方权利与义务附件三：多方资金管理附件四：多方项目管理附件五：多方利益分配附件六：多方争议解决附件七：多方合同变更与解除附件八：多方保密协议附件九：多方知识产权附件十：多方其他约定附件十一：多方合同备案与存档二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、迟延履行、不完全履行、违反合同约定的保证或承诺等。违约行为的认定应基于合同条款、实际履行情况及相关法律法规进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。合同生效：指合同条款对双方产生法律约束力的状态。合同解除：指合同双方或一方依法或依约终止合同效力的行为。争议解决：指合同双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，双方同意将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同