建设工程施工合同标准文本2024年

建设工程施工合同标准文本2024年合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________一、工程概况1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程规模：____________4.工程内容：详见附件一《工程量清单》。二、合同范围1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求，完成本工程的施工任务。2.乙方负责办理与施工相关的各项政府审批手续，并承担相应费用。3.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成本工程。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.乙方根据工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方应在收到申请后_______日内支付。3.工程竣工后，双方按照实际完成工程量进行结算，多退少补。四、工期1.本工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。五、质量标准1.本工程按照国家相关质量标准执行，质量标准详见附件二《工程质量标准》。2.乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程合格。六、安全文明施工1.乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，加强现场安全管理，确保施工安全。2.乙方应采取措施，防止施工过程中对周围环境及设施造成污染和损坏。七、材料设备1.乙方应根据工程需要，采购符合国家标准的材料、设备，并对其质量负责。2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行验收，如不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换。八、验收与移交1.乙方应在工程完工后_______日内向甲方提交竣工报告，申请验收。2.甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收，验收合格后办理移交手续。九、保修1.乙方应按照国家及行业相关规定，对本工程实行保修。2.保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为_______年。十、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。2.乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金_______元。十一、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、其他约定1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利与义务：合同应明确双方的权利和义务，确保双方在合同执行过程中有明确的行为准则。2.工期延误：合同中应规定工期延误的责任及违约金的计算方式，以防止工期延误带来的纠纷。3.质量标准：应详细规定工程质量标准，确保工程质量符合要求。4.验收与移交：应明确工程验收标准和程序，以及工程移交的相关事项。5.争议解决：合同中应包含争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.明确条款：在合同中明确各方的权利和义务，以及违约责任。2.定期检查：双方应定期检查工程进度，及时发现和解决问题。3.严格验收：按照约定的质量标准和程序进行验收，确保工程质量。4.通讯畅通：保持双方通讯畅通，以便在出现问题时及时沟通。5.法律咨询：在签订合同前，双方可咨询专业法律人士，确保合同的合法性。法律名词解释：1.发包人：指委托他人完成工程建设的单位或个人，即甲方。2.承包人：指接受发包人委托，负责完成工程建设的单位或个人，即乙方。3.工程量清单：详细列明工程各项内容的文件，用于计算工程量和合同价款。4.质量标准：对工程质量的规范要求，是衡量工程质量的标准。5.违约金：合同一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定数额的金钱赔偿。6.仲裁：指争议双方在仲裁机构的主持下，通过仲裁程序解决争议的一种方式。针对这个合同，有些特殊的应用场合可能需要我们额外注意，下面是一些场景和相应的补充条款建议：1.特殊场合：如果工程位于噪声敏感区域“我们知道这活儿是在居民区附近干的，所以乙方得特别注意，晚上和早上别搞出太大动静，得让大家能睡个好觉。”2.特殊场合：工程涉及到古建筑或文物保护补充条款：乙方在施工过程中应特别注意对古建筑或文物的保护，避免施工对其造成损害。“工地旁边可有个老建筑，那是咱们城市的宝贝，乙方施工时得小心翼翼，别让一砖一瓦受损。”附件列表：1.附件一：《工程量清单》——这个清单上面有所有需要干的活儿，每一项都列得清清楚楚。2.附件二：《工程质量标准》——这个文件说明了工程要做到什么标准，咱们都得按这个来。3.附件三：《施工图纸》——这可是施工的指南针，乙方得按照这些图纸来施工。4.附件四：《安全