二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1157

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」157

1.题型：单选题

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。

A建设单位编制的工程概算

B建设单位编制的投资估算

C施工单位编制的投标报价

D施工单位编制的工程预算

答案

A

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定建

设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。故A选项正确。

2.题型：单选题

在承揽合同中，承揽人的义务不包括（）。

A通知和保密

B依法赔偿损失

C材料检验

D接受监督检查和妥善保管工作成果

答案

B

3.题型：单选题

下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是

（）。

A需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证

B有保证工程质量和安全的具体措施

C工程所需的消防设计按规定审核合格

D建设资金已经落实

答案

A

4.题型：单选题

甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致

乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（）。

A即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得

解除与乙的劳动合同

B乙所受损失应向甲要求赔偿

C建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙

D建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同

答案

A

解析

《劳动合同法》第四十二条规定："劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依

据本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）患职业病或者因工负伤

并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内

的；（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他

情形。”由此可知应选A,而B、C、D是错误的。本题中乙是因工负伤，应由建筑

公司承担责任。

5.题型：单选题

施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）*

A施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C施工企业的设备损坏，导致工期延误

D施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

答案

A

6.题型：单选题

()是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情

形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。A

所有权B

用益物权C

担保物权D

处分权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的

情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

考点：担保物权。

7.题型：多选题

设区的市人大及常委会根据本市的具体情况，在不同相关法律法规相抵触的前提

下，可以对()等方面的事项制定地方性法规。*

A历史文化保护

B城乡建设与管理

C税收基本制度

D环境保护

E民事基本制度

答案

A,B,D

解析

设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不

同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城

乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，设区的市

的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

8.题型：多选题

下列解决纠纷的文书中，具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括

（）O

A当事人自愿达成的和解协议

B仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书

C公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书

D人民法院制作的发生法律效力的民事判决书

E人民法院制作的发生法律效力的民事裁定书

答案

B,C,D,E

解析

执行根据主要有：（1）人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以

及生效的调解书等；（2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑

事判决书、裁定书；（3）仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决

书、仲裁调解书；（4）公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；

（5）人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国

判决、裁定或裁决的裁定；（6）我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执

行的行政决定；（7）人民法院依督促程序发布的支付令等。

9.题型：多选题

下列合同中，属于无效合同的有（）0

A一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益的合同

B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同

C以合法形式掩盖非法目的的合同

D损害社会公共利益的合同

E违反法律、行政法规规定的合同

答案

A,B,C,D

10.题型：单选题

按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、

采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求.

A施工图设计文件

B建筑节能强制性标准

C企业或地方标准

D民用建筑节能条例

答案

A

11.题型：单选题

甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。

和解协议约定：将80万元债务减少为70万元，协议生效之日起一个月内还清。协

议生效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是（）。

A甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B有法院执行和解协议

C由法院依职权恢复原判决的执行

D甲向法院申请恢复原判决的执行

答案

D

12.题型：单选题

2014年3月.取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司.2015年6月工作单位

变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（）止.

A2017年3月

B2017年6月

C2018年3月

D2018年6月

答案

A

13.题型：单选题

因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则

（）。*

A由建设单位做好现场防护，建设单位承担所需费用

B由施工单位做好现场防护，监理单位承担所需费用

C由建设单位做好现场防护，施工单位承担所需费用

D由施工单位做好现场防护，建设单位承担所需费用

答案

D

解析

施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

注意责任方的确认原则。

14.题型：单选题

下列事项中，属于专利保护对象的是（）。[2015]A

施工企业的名称或标志B

施工企业编制的投标文件C

施工企业编制的施工方案D

施工企业发明的新技术

考占

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

我国《专利法》保护的是发明创造专利权。

考点：专利权。

15.题型：单选题

建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确

认该仲裁协议效力的应由()中级人民法院办理。

A仲裁协议签订地

B某仲裁机构所在地

C建设工程所在地

D承包人住所地

答案

B

16.题型：单选题

某建设工程施工合同签订于2011年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别

为2011年3月10日和2012年10月1日，后工程于2012年10月20日竣工验收

合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须行使的时间期限是

()O

A2013年4月1日

B2013年10月1日

C2013年4月20日

D2013年10月20日

答案

C

解析

建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程

合同约定的竣工之日起计算。本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之

日即2012年10月20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加6个月。故选项C

正确。

17.题型：单选题

根据《特种设备安全监察条例》要求，施工单位对所使用的施工起重机械，应在安

全检验合格有效期届满前()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A5天

B10天

C15天

D1个月

答案

D

解析

根据《特种设备安全监察条例》要求，施工单位对所使用的施工起重机械，应在

安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

18.题型：多选题

某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了《借款合同》。银行的主要义务有

()°

A按约定提供借款

B按照实际用途使用借款

C按期归还本金和利息

D提供担保

E按照规定不得预扣利息

答案

A,E

解析

贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息。贷款人应当按照合同约定提供借

款。贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失，应当赔偿损失。

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款

数额返还借款并计算利息。

19.题型：单选题

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。监理人

未按时检查，也未提出延期要求的，（）说法正确。A

视为隐蔽工程检查合格B

承包人不得自行完成覆盖工作C

承包人自行覆盖的，监理人有权拒绝签字确认D

监理人事后重新检查合格的，工期顺延，费用承包人承担

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

本题考查的是施工质量检验制度。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，

视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，

监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。

考点：强化隐蔽工程质量检查

20.题型：单选题

下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是（）。A

规定施工场地周边环境噪声排放标准B

规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C

禁止夜间进行污染严重的落后设备实行登记制度D

对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

原文是施工现场环境噪声污染的防治：建筑施工场界环境噪声排放标准的规定；使

用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定；禁止夜间进行产生环境噪声污染

施工作业的规定；政府监管部门现场检查的规定。

考点：使用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定

21.题型：单选题

下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是（）。

A在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业

C特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

答案

D

解析

答案D

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人

民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。故

选项D错误。

22.题型：单选题

甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同

书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方

式是（）□

A甲公司支付100件产品的货款

B甲公司可以向乙公司无偿退货

C由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款

D由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款

答案

D

23.题型：多选题

下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。

A勘察、规划、设计等通用的综合标准

B施工、验收等重要的通用的质量标准

C重要的通用的试验和评定方法等标准

D通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E重要的通用的信息管理标准

答案

A,B,C,D

24.题型：单选题

招标项目设有标底的，招标人应在（）时公布.

A开标时

B评标时

C公示中标候选人时

D发出中标通知书时

答案

A

25.题型：多选题

下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有（）。

A高铁干线施工项目

B建筑面积8500平方米的学校

C亚洲开发银行贷款项目

D电信枢纽工程

E施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

答案

A,B,C,D

解析

《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目，包

括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采

购，这些项目是：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项

目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国

政府贷款、援助资金的项目。

26.题型：单选题

设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需

要，为施工单位制定（）提供技术保障。

A安全防护措施

B安全操作规程

C施工方案

D专项施工方案

答案

A

解析

本就是一道关于设计单位安全责任的问题，根据《建设工程安全生产管理条例》规

定，设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环

节在设计文件中注明，对防范生产安全事故提出指导意见，还应当结合建设工程的

具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全

防护措施提供技术保障。故选择A。

27.题型：单选题

张某与某施工单位签订了一份为期3年的劳动合同，合同中约定的生效时间为

2013年3月10日，为了考查张某是否具有相应的工作能力，合同约定了试用期,

则试用期最长截止于（）。

A2013年4月10日

B2013年6月10日

C2013年9月C日

D2014年3月10日

答案

C

28.题型：多选题

根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有

（）O

A婚姻、继承纠纷

B人身损害赔偿

C名誉权纠纷

D劳动争议纠纷

E施工合同纠纷

答案

A,B,C,D

29.题型：多选题

下列属于工程监理依据的有（）o

A建设工程施工承包合同

B建筑法

C工程建设标准强制性条文

D与所监理工程有关的推荐性标准

E设计文件

答案

A,B,C,E

解析

监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设

工程质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及

建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计

文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工

程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

30.题型：单选题

甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款5万元，乙向

甲支付定金1万元，如任何一方不履行合同应交付违约金1.5万元。乙计划去法

院起诉进行索赔，则下列诉讼请求中，不能够获得法院支持的是（）。

A要求甲双倍返还定金2万元

B要求甲支付违约金1.5万元

C要求甲支付违约金1.5万元，同时返还定金1万元

D要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

答案

D

解析

【内容考查】本题考查的是违约金和定金

【选项分析】

债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债

务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定

金。

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者

定金条款。

31.题型：多选题

根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以单

方解除合同的有（）。

A发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D施工组织不力，导致工期延误，使该项目已无投产价值

E施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

答案

A,B,D

32.题型：多选题

当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的有（）o

A调解和好的离婚案件

B调解维持收养关系的案件

C能够即时履行的案件

D约定期限的赔偿协议

E其他不需要制作调解书的案件

答案

A,B,C,E

33.题型：单选题

因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核

定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府()

部门同意。

A文物行政

B建设主管

C文物保护

D城乡规划

答案

A

34.题型：多选题

根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是

()o*

A北京故宫修缮工程

B长江汛期抢险工程

C工地上的工人宿舍

D某私人投资工程

E部队导弹发射塔

答案

A,B,C,E

解析

以下工程不需要办理施工许可证

1、国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程

《建筑工程施工许可管理办法》第2条，所谓的限额以下的小型工程指的是：工程

投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。同时，该《办

法》也进一步作出了说明，省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根

据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。

2、作为文物保护的建筑工程

《建筑法》第83条规定：”依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修

缮，依照文物保护的有关法律规定执行。"

3、抢险救灾等工程

《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活

动，不适用于本法

4、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

5、军用房屋建筑

《建筑法》第84条明确规定：”军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国

务院、中央军事委员会依据本法制定。

35.题型：单选题

()是产生裁判书的过程。A

审判程序B

执行程序C

审批程序D

仲裁程序

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

审判程序是产生裁判书的过程，执行程序是实现裁判书内容的过程。

考点：民事诉讼的执行程序

36.题型：单选题

关于人身保险合同和财产保险合同的说法，不正确的是()。

A在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约

定及时通知保险人

B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C人身保险合同的投保人不可以为受益人

D建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保

险公司提出索赔要求

答案

C

解析

人身保险合同的投保人可以为受益人。

37.题型：单选题

在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。*

A撤回投标

B提高投标保证金额

C撤销投标

D及时书面告知招标人

答案

D

解析

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人

不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，

其投标无效。

38.题型：多选题

建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。

A工程动工

B全部工程验收合格

C工程所有人实际占有全部工程

D设备运抵工地

E保修期满

答案

B,C

解析

建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备

运抵工地之日起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合

格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时中止，以先发生者

为准。

39.题型：多选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程专项方案，应当由施工单位组织召开专家论证会，根据论证报告修改

完善专项方案，并经（）签字后，方可组织实施。A

设计单位总工程师B

施工单位技术负责人C

项目总监理工程师D

建设单位项目负责人E

施工单位总经理

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第9条规定，超过一定规模的危险性

较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。第12条规

定，施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项

目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。因此，正确选项为

B、C、D

考点：安全专项施工方案的审核

40.题型：单选题

施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部

门不能给予的处罚是（）。

A责令赔偿损失

B罚款

C责令停业

D责令限期改正

答案

A

41.题型：单选题

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，

二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于

()oA

2人B

3人C

4人D

6人

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

原文是《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

第8条规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足

下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：建筑施工总承

包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资

质企业不少于3人。因此，正确选项为B。

考点：专职安全生产管理人员的配备要求

42.题型：单选题

关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。*

A一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执

行

B仲裁裁决只在国内生效

C当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基

层人民法院管辖

D申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

答案

D

解析

A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方

当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁

裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和

执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决

案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申

请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照《民事诉讼法》的规定，

申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中

止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限

或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行

的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。

43.题型：单选题

对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。

A发明

B实用新型

C外观设计

D设计方案

答案

B

解析

实用新型是措对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

44.题型：单选题

（）提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。A

建设单位B

施工单位C

设计单位D

勘察单位

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。

考点：勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确.

45.题型：单选题

关于工程质量检测的说法，正确的是（）o

A由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

答案

D

解析

质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托

方与被委托方应当签订书面合同。

检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。

46.题型：多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中可被认定为施

工单位承揽业务不良行为的有（）o

A相互串通投标

B在施工中偷工减料

C以他人的名义投标

D将承包的工程转包或违法分包

E不履行承包合同义务情节严重的

答案

A,C,D,E

47.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次

性工亡补助金为（）。

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

C

解析

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一

次性工亡补助金为上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

48.题型：多选题

关于诉讼时效中止的说法，正确的有（）。*

A导致诉讼时效中止的事由必须发生在诉讼时效期间的最后6个月内

B自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满

C自中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间重新计算

D权利人起诉至法院将导致诉讼时效中止

E诉讼时效中止的事由包括不可抗力和其他障碍

答案

A,B,E

49.题型：单选题

下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）o

A评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二

B评标人员名单在评标报告完成前保密

C评标委员会不能要求投标人澄清问题

D评标委员会不能否决所有的投标

答案

A

50.题型：单选题

土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（）米,

不扩散到场区外。

A0.5

B1.0

C1.2

D1.5

答案

D

51.题型：单选题

关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。[2014]A

项目经理部具备法人资格B

项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者C

项目经理部行为的法律后果由自己承担D

项目经理部是施工企业内部常设机构

考占

2Z201022企业法人与项目经理部的法律关系

解析

项目经理不具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的

管理者。

考点：项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。

52.题型：单选题

下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中，不正确的是（）□

A合同示范性文本是规范性文本

B合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案

C

解析

合同示范文本为非强制使用文本，所以C不正确。

53.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确

的是（）*

A监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D施工图深化文件是监理工作的主要依据

答案

B

54.题型：单选题

施工企业申请之日起前1年内发生过涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法

转让建筑业企业资质证书，则下列说法正确的是（）。A

予以批准升级资质B

不予批准升级资质C

撤销执照D

承担刑事责任

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有

下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）

超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企

业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不

正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转

包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安

全事故或者发生过两起以一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或

者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现

场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技

术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修

义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者

以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。

考点：不予批准企业资质省级申请和增项申请的规定。

55.题型：单选题

承包人取得工程价款的前提条件是（）.

A工程竣工

B工程竣工验收合格

C工程师签证

D工程竣工结算已审核

答案

B

56.题型：单选题

某招标项目，投标有效期为2018年5月15日，招标人在确定中标人以后，于

2018年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在

2018年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是

（）。

A招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任

B中标通知书只需要寄给中标人

C招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任

D招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任

答案

C

解析

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中

标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。故选项C正

确。本题首先需要掌握投标有效期的概念。

57.题型：单选题

关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是

()

A接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

答案

A

58.题型：单选题

某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为

0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，

但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为

()亿元。

A1

B0.9

C0.95

D1.1

答案

A

59.题型：单选题

建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上建设行政主管部门或者

其他有关部门备案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

2009年10月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日

内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下

简称备案机关）备案。

60.题型：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是

（）O

A安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D批准女工王某只能休产假120天

答案

C

61.题型：单选题

物权包括所有权、（）和担保物权。

A占有权

B使用权

C处分权

D用益物权

答案

D

解析

物权包括所有权、用益物权和担保物权。

62.题型：单选题

施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等，都会享有的著

作权属于（）。A

文字作品B

建筑作品C

图形作品D

艺术作品

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

文字作品：施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等，都

会享有的著作权。

考点：建设工程活动中常见的著作权作品。

63.题型：单选题

施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后

来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同

法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A

砖厂乙B

砖厂丙C

砖厂乙或砖厂丙均可D

砖厂乙或砖厂丙均不可

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

债务人对让与人的抗辩在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。

受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。

考点：债务人对让与人的抗辩

64.题型：多选题

根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

*

A约定专业技术培训服务违约金

B扣押居民身份证

C签订竞业限制协议书

D扣押职业资格证

E要求提供担保

答案

A,C

解析

用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财

物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。

65.题型：多选题

下列关于行政复议的说法中，正确的是（）。*

A行政复议机关只审查具体行政行为的合法性

B行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议

C行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

D对于正确的处罚决定不得提请复议

E复议决定一般不为终局裁决

答案

C,E

解析

行政复议具有以下基本特点：（1）提出行政复议的，必须是认为行政机关行使

职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织；（2）当事人提出行政复

议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不

存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议；（3）

当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关

申请复议；（4）行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作

出后，即具有法律效力。只要法律未规定复议决定为终局裁决的，当事人对复议决

定不服的，仍可以按《行政诉讼法》的规定，向人民法院提请诉讼。

66.题型：多选题

下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正

确的有（）o

A施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经

济责任

B由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位

索赔

C因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责

维修并承担经济责任

D因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由

施工单位向监理单位索赔

E因不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家

具体政策分担经济责任

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。《建设工程质

量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题

的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”《最高人民法

院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第27条规定：“因保

修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应

当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各

自承担相应的责任。”由上可知，无论何方原因造成的质量问题，施工单位均负有

法定的保修义务。但是，该质量问题所产生的保修费用和所造成的损失，则由有关

过错责任方承担。施工单位在履行完保修义务后，对于所产生的保修费用，除属于

自身过错应由自身承担的外，应当按照承包合同关系向有过错的建设单位或通过建

设单位向有过错的设计单位、监理单位等其他责任方索赔。因此，正确答案为A、

C、Eo

67.题型：单选题

建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计

师完成，则图纸的著作权归（）。*

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有

答案

B

68.题型：单选题

当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者

合同另有约定外（）。

A合同不生效

B合同无效

C合同终止

D不影响合同效力

答案

D

69.题型：多选题

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未

经检验或检验不合格的不得使用。

A建筑材料

B周转材料

C建筑构配件

D设备

E商品混凝土

答案

A,C,D,E

70.题型：单选题

根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停

止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）o

A拒绝权

B建议权

C紧急避险权

D批评权

答案

C

解析

紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全

的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规

定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能

的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止

作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合

同。

71.题型：单选题

关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B对备案的中标合同不得进行协商变更

C人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

D招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

答案

A

72.题型：多选题

《文物保护法》规定,古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代

现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术，科学价值，可以

分别确定为（）文物保护单位.

A全国重点

B省级

C市、县级

D市级

E县级

答案

A,B,C

73.题型：单选题

用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立.

A订立劳动合同

B用工

C试用期满

D劳动者提供担保

答案

B

74.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A投标人给予招标人金钱获取中标

B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

答案

B

75.题型：多选题

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为（）o

A重大事故

B较大事故

C一般事故

D重大劳动安全事故

E特别重大事故

答案

A,B,C,E

解析

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简

称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大

事故；②重大事故；③较大事故；④一般事故。

76.题型：单选题

某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会

保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生

之日起（）。

A7日

B15日

C30日

D60日

答案

c

解析

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在

单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹

地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

77.题型：单选题

用人单位招用劳动者及订立劳动合同时，可以按规定（）.

A要求劳动者提供担保

B与劳动者约定试用期限

C扣押劳动者证件

D要求劳动者参加工伤保险

答案

B

78.题型：单选题

依据2015年8月经修改后公布的《大气污染防治法》对施工现场大气污染防治的

规定，下列说法错误的是（）.

A企业事业单位向大气排放污染物的，应制定污染物排放计划

B建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价

C施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案

D工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理

答案

A

79.题型：单选题

下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是（）。

A公开招标的招标公告应通过国家指定的媒体发布

B采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书

C以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标

D实行两阶段招标的，第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术

建议

答案

A

80.题型：多选题

出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有（）o

A生产（制造）许可证

B检测合格证明

C完整的技术档案

D产品合格证

E产权证

答案

A,B,D

81.题型：单选题

关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A行政行为的主体是法定的

B实施行政行为具有单方意志性

C行政行为多属于无偿行为

D行政行为具有不可裁量性

答案

D

解析

行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为。任何行

政行为均须有法律根据，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政

行为。（2）行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管

理的广泛性、变动性、应变性所决定的。（3）行政主体在实施行政行为时具有单

方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。（4）行政

行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行

为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。（5）行政行为以无偿为原则，以有偿

为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益

时，方可为有偿的。

82.题型：单选题

某工程按国务院规定于2008年6月I日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协

调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）.

A向批准机关报告

B报批准机关核验开工报告

C重新办理开工报告审批手续

D改办施工许可证

答案

C

83.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为

（）=

A变更的效力仅及于变更的部分

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

答案

A

84.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》.建设单位明示或者暗示设计单位或者

施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是（）.

A责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款

B责令改正.并处以20万元以上50万元以下的罚款

C责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款

D责令改正,并处以10万元以上30万元以下的罚款

答案

B

85.题型：单选题

根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同

的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者支付（）的工资。*

A4倍

B3倍

C2倍

D1倍

答案

C

解析

用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固

定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

86.题型：单选题

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用节能设备，安装和使用0。

A节能环保系统

B照明采暖制冷系统

C节水节电系统

D可再生能源利用系统

答案

D

解析

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和

节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。故选项D正确。

87.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产

作业环境及安全施工措施所需费用的，将被责令限期整改，并处（）罚款。

A挪用费用10%以上20%以下

B挪用费用20%以上50%以下

C挪用费用50%以上70%以下

D挪用费用70%以上90%以下

答案

B

解析

答案B

《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，施工单位挪用列入建设工程概算的

安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%

以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，正确选项为B。

88.题型：单选题

某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现

其等级不符合设计要求，则施工单位（）。

A应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

答案

D

89.题型：单选题

注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限

期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是（）。

A500元以上2000元以下

B1000元以上5000元以下

C1000元以上8000元以下

D1000元以上1万元以下

答案

D

解析

《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供

注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关

部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。故选

项D正确。

90.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理

职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是（）。

A责令施工单位停业整顿

B给予罚款处理

C给予撤职处分

D责令限期改正

答案