办公室翻新包清工合同模板

办公室翻新包清工合同模板合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同双方的身份及资质证明1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程内容3.1工程主要包括的项目3.2工程不包括的项目3.3其他相关工程和服务第四章工程进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度计划及验收标准第五章工程质量5.1工程质量标准5.2质量监督与检验5.3质量问题的处理第六章工程费用6.1工程总造价6.2付款方式及进度6.3价款调整的条件和方式6.4工程保修金第七章施工单位责任7.1施工单位的义务与责任7.2施工单位的管理与技术人员7.3施工单位的施工人员第八章业主责任8.1业主的义务与责任8.2业主提供的施工条件8.3业主的监督与检查第九章安全生产与环保9.1施工安全措施9.2施工现场的管理与维护9.3环保要求与措施第十章违约责任10.1施工单位的违约责任10.2业主的违约责任10.3违约赔偿方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二章合同的履行与验收12.1合同履行的监督与检查12.2工程验收程序及标准12.3工程移交及保修第十三章附则13.1合同的变更与解除13.2合同的终止与解除13.3合同的解释及适用法律第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号：_________第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同双方的身份及资质证明1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程内容3.1工程主要包括的项目3.2工程不包括的项目3.3其他相关工程和服务第四章工程进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度计划及验收标准第五章工程质量5.1工程质量标准5.2质量监督与检验5.3质量问题的处理第六章工程费用6.1工程总造价6.2付款方式及进度6.3价款调整的条件和方式6.4工程保修金第七章施工单位责任7.1施工单位的义务与责任7.2施工单位的管理与技术人员7.3施工单位的施工人员第八章业主责任8.1业主的义务与责任8.2业主提供的施工条件8.3业主的监督与检查第九章安全生产与环保9.1施工安全措施9.2施工现场的管理与维护9.3环保要求与措施第十章违约责任10.1施工单位的违约责任10.2业主的违约责任10.3违约赔偿方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二章合同的履行与验收12.1合同履行的监督与检查12.2工程验收程序及标准12.3工程移交及保修第十三章附则13.1合同的变更与解除13.2合同的终止与解除13.3合同的解释及适用法律第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明【合同方签字】甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并在甲方要求的时间内完成工程。若乙方未按照约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。1.3甲方变更工程内容甲方有权在合同履行过程中变更工程内容。乙方应及时按照甲方的要求进行变更，并保证变更后的工程质量符合合同要求。若乙方未按照甲方要求进行变更，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应全面负责工程的质量。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。若工程质量不符合约定，乙方应承担修复、重新施工或赔偿甲方损失等责任。2.2乙方按照约定时间交付工程乙方应按照合同约定的时间交付工程。若乙方未按照约定的时间交付工程，应向甲方支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方式为：每逾期一天，违约金金额为合同总价款的千分之一。2.3乙方保护甲方知识产权乙方在施工过程中应保护甲方的知识产权，不得使用甲方的商标、专利等技术成果进行无关活动。若乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲乙双方的沟通，确保合同的顺利实施。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中产生的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方支付。甲方应按照合同约定向第三方中介支付报酬。若甲方未按约定支付报酬，乙方有权暂停合同履行，并要求甲方支付相应费用。3.3第三方中介的权益保护第三方中介在合同履行过程中享有人身安全和财产权益的保护。甲方和乙方应对第三方中介的人身安全和财产权益予以充分保障，避免因合同履行过程中产生的纠纷损害第三方中介的利益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案和安全措施4.材料采购清单5.工程进度计划6.质量检验标准7.合同履行监督报告8.工程验收报告9.付款凭证和收据10.变更和解除合同的书面协议二、违约行为及认定：1.施工单位未按照合同约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工单位使用的材料不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。3.业主未按照合同约定支付款项，属于违约行为。4.业主未提供施工条件或者提供的施工条件不符合合同要求，属于违约行为。5.第三方中介未履行协调沟通职责，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的法律责任。4.工程验收：对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查和评定。5.保修：施工单位对完成的工程在一定期限内提供免费维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.材料质量问题：立即停止使用不合格材料，更换合格材料，并追究供应商责任。3.付款争议：查