2024年劳务施工合同标准范文（二篇）

第10页共10页2024年劳务施工合同标准范文在施工过程中，如遇塌方、滑坡等不可抗力导致的工程量增加，结算遵循本协议1.4条款的规定。若增加的工程量是由于乙方的违规操作引起，相关费用将由乙方自行承担。第六条：工程验收乙方完成施工后，需接受甲方质检人员和现场技术人员的规范标准评估。如达到质量标准，现场技术人员将按照第七条填写收方单并完成签字，此后方可进入结算流程。若未达标准，返工的费用将由乙方承担。第七条：计量7.1甲方将根据乙方实际完成的工程内容和数量进行计量。施工单价(附表一)已充分考虑了人工、材料、机械等成本上涨因素，甲方不再进行调整。7.2计量标准：7.2.1土(石)方工程：挖方以自然方计量，填方以压实方计量。路基两侧宽填部分的压实度已分摊在(附表一)的单价内，不再单独计量。基坑开挖、桩基开挖按原地面标高和实际放样尺寸计算。隧道洞身开挖按设计断面计算。具体工作内容见(附表一)。7.2.2混凝土或浆砌工程：以实际结构物几何体积计量。具体工作内容见(附表一)。7.2.3钢筋工程：钢筋必须由甲方供应，乙方不得自行采购。结算仅计钢筋加工费，计量单位为：_____元/吨，计量长度为设计尺寸。但若乙方加工损耗超过《公路工程预算定额》标准，超出部分的材料费将从加工费中扣除。7.2.4其他工程：7.2.4.1运费单价：路面混合料运费以吨公里(方公里)/元计算。7.2.4.2人工费单价：路面施工人工费，拌和场按混合料重量或体积计，路面摊铺按面积计。尽量避免零工发生。7.2.4.3机械费单价：根据实际产量体积(重量)计。按月(台班)租赁的机械，执行集团公司下发的《设备租赁合同》。7.2.4.4材料费单价：主要材料由甲方供应，材料单价见[附表一(1)]。结算时按双方签认的领料单数量和[附表一(1)]单价扣除。材料用量应控制在实际施工配合比数量±5%以内，超出此范围，将扣除实际消耗材料费，并计算数量差额的材料费用作为处罚，以防止浪费或偷工减料。7.2.4.5零用人工、机械单价：零用人工、机械单价根据小时、工日、台班、月租形式事先签订(见附表一(2)、附表一(3))。第八条：结算与支付8.1结算需按月进行。《劳务费用结算单》中的工程细目、作业内容须与(附表一)一致，且签字、附件齐全，否则无效。8.2甲方每月根据乙方完成的工作量，扣除材料费、机械租赁费、乙方原因产生的费用等后进行支付，支付时间在甲方收到业主计量支付后进行。8.3结算款中包含税金，乙方需向甲方提供有效发票。第九条：协议生效后，甲乙双方应严格遵守。如有争议，应先协商解决，协商未果可向甲方企业法人注册地法院提起诉讼。第十条：协议未尽事宜，可通过甲乙双方协商解决或签订补充协议。第十一条：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。第十二条：乙方完成协议作业内容，甲方结算并支付全部价款，双方签订《终期劳务费用结算说明及终期确认书》(附表六(1))、乙方出具《劳务队支付终结确认书》(附表六(2))后，本协议终止。第十三条：本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。注：乙方已充分理解并同意接受本协议内容。附件包括：附表一至附表六。甲方(盖章)_____乙方(盖章)_____项目经理(签字)劳务队代表(签字)____年____月____日____年____月____日2024年劳务施工合同标准范文（二）11、安全责任应逐级落实。各作业班组需确保在各自职责范围内执行安全工作，各自承担其责，确保所有涉及生产安全的事务都有专人管理。同时，应积极接受业主、总包、监理的各类检查。12、质量与安全检查活动的记录应详尽无遗，对提出的问题需迅速整改并记录在案。乙方的管理人员需执行自检、互检及交接检查，并做好相应记录。13、严格遵守“安全三宝”制度：在施工现场进行高空作业时，必须佩戴安全帽、使用安全带，并坚持使用其他必要的安全防护用品。禁止穿高跟鞋、半高跟鞋、拖鞋或着装不整进入工地。14、乙方需当天清理自产的建筑垃圾至指定地点。15、乙方的入场工人必须是18至50周岁的男性工人，普工的年龄限制可放宽至58岁。16、未经许可，乙方不得私自与建设单位接触，不得转包合同内容，否则将被视为放弃本合同的所有权益。17、所有入场人员必须穿着统一的工作服，且需带有单位标识。安全帽、安全带及工作服由甲乙双方统一配发，费用由乙方承担。18、乙方有责任教育作业人员，禁止发表可能损害公司形象的言论，如有此类行为，甲方有权将其清除出施工现场，并视情况扣除工程款并追究违约责任。19、在施工过程中，乙方不得以分项工作单价低、人员调动困难等为由擅自停工，由此造成的工期延误、质量事故等损失由乙方全权负责。20、施工用电、水的接驳工作由乙方的专业人员负责执行。(包括但不限于楼层和地下场地)21、乙方需服从甲方的管理，确保工人的生活卫生，做好防暑降温工作，以保障工人的身体健康。22、项目管理人员应每周至少一次在工地办公室召开例会，解决本周工作中的质量问题。23、如甲方违约，导致乙方停工超过3天，甲方需按每人每天150元的标准补偿乙方工资。若停工时间过长，乙方有权提出退场。24、如乙方违约，乙方在收到甲方开工通知书后，需准时组织工人入场。如因资金或工人其他原因导致工地停工超过15天，甲方有权要求乙方退场，乙方已完成的工程量在甲方找到其他施工队并收到业主的进度款后进行结算支付。25、本工程禁止转包。如有转包情况，甲方有权终止合同，且不退还乙方的劳务保证金。26、未尽事宜，甲乙双方应通过协商签订补充协议，与本合同具有同等效力。27、为保障工人权益，乙方在工人开始正常施工或甲方主要材料（如钢筋、水泥等）进场后，需向甲方支付劳务保证金20万元。此保证金仅作为部分工人工资的保证，甲方不得挪作他用。保证金将在3个月后全额退还给乙方。28、甲乙双方签订合同后，乙方需制定施工方案，准备机械和施工材料，并组织工人入场。29、自合同签订之日起，若甲方在6个月内未向乙方提供工作，甲方需赔偿乙方合同总价的10%作为补偿。若乙方在收到甲方开工通知书或短信通知后1周内未开工，乙方需赔偿同样比例的合同总价。30、如一方违反协议，另一方有权诉诸司法机关。31、合同一式四份，甲方持一份，乙方持两份（附双方