砼单项工程施工劳务分包要点

砼单项工程施工劳务分包要点合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总量：__________1.5工程工期：__________二、劳务分包范围2.1乙方负责__________的砼施工，包括模板制作、砼浇筑、养护等作业。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸和施工方案所规定的工程内容。2.3乙方应严格按照国家及地方有关工程质量、安全、环保等方面的法律法规和标准进行施工。三、劳务分包价格及支付3.1乙方向甲方提出的劳务分包价格为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方按实际完成工程量支付乙方劳务费，具体支付方式为：__________。3.3乙方应在每月底前向甲方提交当月的工程量统计表，经甲方确认后，甲方应在下一个付款周期内支付乙方劳务费。3.4甲方支付给乙方的劳务费，乙方向甲方开具正规发票。四、劳务质量及验收4.1乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和施工验收标准。4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并提出整改要求。乙方应按照甲方的要求及时整改。4.3工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。验收合格的，甲方应在验收合格后五个工作日内支付乙方劳务费。验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改达到验收标准。五、安全及环保5.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，加强安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照环保法规和施工方案进行施工，确保施工过程中不对环境造成污染。六、违约责任6.2甲方未按照约定时间支付劳务费的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付劳务费的____%。6.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的窝工费、停工损失费等。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.工程量统计表4.验收报告5.安全生产管理措施6.环保措施7.法律法规及相关标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：未达到合同约定的工程进度或质量标准。2.甲方未按照约定时间支付劳务费：超过合同约定的付款期限未支付。3.甲方原因导致工程停工、窝工：因甲方原因导致工程无法按计划进行。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同订立、履行、变更、解除等关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑施工、工程质量、安全等方面的法律规范。3.劳务费：乙方为完成工程所提供的劳动力报酬。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：未按约定时间支付款项方应支付的逾期违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度，制定奖惩措施。2.工程质量问题：加强质量监管，及时整改，重新验收。3.劳务费支付纠纷：明确支付时间及方式，双方定期核对工程量。4.安全事故处理：立即报告，按预案处理，配合调查。5.环保问题：加强环保意识培训，严格执行环保措施。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方为