二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【夺冠】

【答案】：【答案】：C二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、下列行为中，不得代理的行为是（）。A.工程承包B.材料设备采购C.诉讼D.招标【答案】：A2、（2017年真题）关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。A.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B/艮告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域。.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】：A3、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失4、普通诉讼时效期间为三年，应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B5、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】：D6、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。（2017）A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】：A7、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：D8、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内向（）提出。A.三个月，原仲裁机构B.六个月，仲裁机构所在地中级法院C.六个月，被申请人住所地基层法院D.二年，仲裁机构上级主管部门【答案】：B9、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】：A10、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任制，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，这是从业人员的（）义务。A.守法遵章B.自觉学习安全生产知识C.自我保护D.危险报告11、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【答案】：D12、某2万平方米的建筑工程，总承包单位应当配备的专职安全生产管理人员应当不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.5人【答案】：B13、下列选项中，不属于人民调解基本原则的是（）。4不告不理原则B.当事人自愿原则C.合法原则D.当事人平等原则【答案】：A14、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化。供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供应商的行为属于行使（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】：C15、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】：B16、二级注册建造师不能（）。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人【答案】：D17、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的【答案】：D18、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（）。A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】：B19、下列债的发生根据中，()是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。A.合同B.侵权行为C.无因管理D.不当得利【答案】：C20、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A.应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.经依法登记，发生效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理【答案】：D21、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】：D22、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.应当是有偿合同B.委托事务只能是法律行为C.是一种典型的提供劳务的合同D.委托人不得转委托【答案】：C23、下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】：C24、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定做人的指挥管理C.承揽人工作期间，定做人不得对其进行监督检查D.承揽人可以与定做人约定，承揽人使用定做人的设备完成主要工作【答案】：D25、下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是（）。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.借款人未按照约定的期限返还借款，应加倍支付逾期利息【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BC.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保口.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效【答案】：C26、国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练。A.一季度B.半年C.一年D.两年【答案】：B27、某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.9000元B.13500元27000元31500元【答案】：B28、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁29、下列国有资金占控股地位依法必须招标的项目，可以邀请招标的是（）。A.有特殊要求的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的。.受自然环境限制的D.采用公开招标方式的费较高的【答案】：B30、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.10B.17C.18D.12【答案】：B31、（2017年真题）关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】：A32、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是（）。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】：C33、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。人.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行B.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据C.标底应当在评标时公布D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】：A34、在建设工程活动中，（）是最常用的一种担保方式。A.留置B.定金C.保证D.抵押【答案】：C35、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】：B36、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D37、施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承担。A.本人8.项目经理。.项目经理部D.施工企业【答案】：D38、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表B.劳动行政部门代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】：B39、（2019年真题）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.简易交付C.占有改定D.现实交付【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：B40、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】：C41、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立【答案】：C42、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标43、注册建造师王某由于工作变动，与甲施工单位解除了劳动关系，受聘乙施工单位担任项目经理，则王某应按规定办理的手续是（）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：C44、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息记录的是（ ）。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】：D45、代理人在被授予的权限范围内，以被代理的名义与第三人实施法律行为，（）承担此行为的民事责任。A.代理人B.第三人C.被代理人D.法定代理人【答案】：C46、（2018年真题）关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】：B47、下列关于法人的说法，正确是（）。A.法人以其登记所在地为住所B.法人以其主要财产独立承担民事责任C.法人章程对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿【答案】：C48、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：D49、关于施工企业返修义务的说法，错误的是（）。A.施工企业对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】：D50、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（ ）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】：D51、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】：D52、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】：B53、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】：D54、受我国法律所保护的知识产权不包括（）。A.著作权B.专利权C.商标权D.企业信誉【答案】：D55、关于劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招用未成年工C.用人单位可以安排17岁的周某担任仓库管理员D.用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工从事夜班劳动【答案】：C56、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人？B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意？C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件？D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金【答案】：C57、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】：C58、根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】：A59、某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.第三者责任险D.工伤保险【答案】：D60、某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是（）A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修【答案】：B61、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。A.为劳动者办理意外伤害保险B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.执行国家劳动安全卫生规程和标准D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】：A62、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特别程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：B63、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】：D64、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（）A.加强风险预防和管理能力B.加强工程量的计算和审核,避免合同缺项C.加强工程变更管理口.严格按照建设程序进行项目建设【答案】：D65、房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为（）以上。A.3.6亿元亿元4000万元800万元【答案】：B66、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】：D67、质量缺陷是指建设工程的质量不符合（）A.工程建设强制性标准B.设计文件。.承包合同的约定D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定【答案】：D68、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的申请主体相同B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可【答案】：D69、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）。A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】：A70、下列不属于竣工验收条款内容的是（）。A.验收标准B.验收方式C.验收日期D.验收地点【答案】：D71、根据《民法典》，下列主体属于法人的是（）。A.甲施工企业的项目经理部B.乙基金会C.丙公司的分公司D.企业负责人丁【答案】：B72、2015年3月经修改后公布的《立法法》规定，只能制定法律的事项不包括（）。A.国家主权的事项B.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度C.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项【答案】：D73、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（）。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式口.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】：D74、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是（）。A.防止事故扩大的需要B.经现场物件所有权人同意C.记忆现场物价的位置信息D.不造成任何其他损失【答案】：A75、（2021年第2批真题）关于借款合同利息的说法，正确的是（）。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在归还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】：C76、（2016年真题）某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A.违法分包B.与他人联合承揽C.允许他人使用本企业名义承揽工程D.使用其他企业名义承揽工程【答案】：C77、部门规章的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院各部委D.最高人民法院【答案】：C78、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】：B79、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】：B80、实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指（）。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【答案】：B81、下列有关土地所有权的说法，错误的是（）。A.耕地的承包期为30年B.草地的承包期为50年C.我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制D.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使【答案】：B82、注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。A.1个月B.2个月6个月12个月【答案】：D83、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】：A84、根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，将存在下列情形的建筑市场各方主体可以不列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的B.发生违法分包的C.经法院判决或仲裁机构裁决，认定拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的D.发生转包、出借资质，受到行政处罚的【答案】：B85、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（ ）。A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：D86、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】：D87、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：C88、下列可移动文物中不属于国家所有的是（）。A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外8.国有文物收藏单位的文物C.流失于海外的文物D.国家购买的文物【答案】：C89、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（ ）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】：A90、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。4承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日口.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息【答案】：A91、关于人身保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同【答案】：D92、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】：B93、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250%加班费D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】：B94、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人。.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生口.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】：A95、基坑支护与降水工程是一个危险性较大工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施8.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经项目技术负责人签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【答案】：C96、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（ ）。A.放弃诉讼请求B.与对方当事人进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】：D97、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是（）。4在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】：C98、某建设工程按规定于2013年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证【答案】：C99、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务B.人民法院应该自行调取该鉴定C.法院应该推定施工企业的主张成立D.建设单位必须提供该鉴定结论【答案】：C100、(2020年12月真题)关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公楼B.夜间施工作业必须征得附近居民同意C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域【答案】：D101、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠500万元债务减少为480万元，乙自协议生效之日起3个月内还清。协议生效3个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A.甲可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】：A102、关于行政诉讼案件审理的说法中，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】：C103、根据《行政诉讼法》第41条的规定，下列不属于提起行政诉讼应符合条件的是（）A.原告是认为抽象行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织8.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实根据D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖【答案】：A104、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。4分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：A105、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】：C106、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】：C107、在招标的资格预审阶段，在“资格预审”中可以（）。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】：B108、禁止投标人相互串通投标，除选项（）以外，都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【答案】：D109、场景（二）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.行政规定【答案】：B110、关于工程勘察，下面说法错误的是（）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件【答案】：C111、关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法，正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C112、关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是()4材料和设备应当由发包人提供B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备C.承包人有权对发包人提供的材料和设备进行检验口.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任【答案】：C113、甲是某水泥厂的法定代表人，2011年2月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则()。A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】：A114、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AA.完整的技术档案和施工管理资料B.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D.施工单位签署的工程保修书【答案】：C115、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时【答案】：B116、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】：A117、（2015年真题）关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提118、关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议8.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【答案】：C119、按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.国务院D.省、自治区、直辖市人民政府【答案】：D120、（2019年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】：C121、某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B122、《刑法》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。A.3，3B.3，5C.5，5D.5，8【答案】：C123、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】：A124、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）。A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿【答案】：D125、（2018年真题）设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13【答案】：A126、建筑企业要对新职工进行至少（）学时的安全培训。A.20B.32C.60D.80【答案】：B127、甲公司委托乙公司加工制作一批门窗，约定门窗验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（）。A.如门窗不能通过验收，甲有权拒付合同款项B.乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助C.甲有权监督、检查乙的工作过程D.甲、乙均有权随时解除承揽合同【答案】：D128、（2019年真题）根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是（）。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理口.项目经理【答案】：B129、施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括（）。A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人【答案】：A130、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位B.施工总承包单位C.建设单位D.相关专业承包单位【答案】：B131、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】：D132、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CB.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】：B133、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】：B134、下列关于债的表述，正确的是()。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人。.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务【答案】：B135、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是()A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约一方选择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金136、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()内，向备案机关提交工程质量监督报告。15日10日C.5日D.7日【答案】：C137、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。A.为劳动者办理意外伤害保险B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.执行国家劳动安全卫生规程和标准D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】：A138、根据《工程建设项目施工招标投标办法＞的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()A.5个工作日B.10个工作日15个工作日20个工作日【答案】：A139、关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。4在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】：C140、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议B.承发包双方因转包工程引起的争议C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】：A141、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）。A.中标通知书发出之日起30日内签订合同B.招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议【答案】：C142、（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】：D143、配合建设工程进行考古发掘工作时，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时（）。A.补办审批手续B.上报发掘方案C.提交保护措施【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BD.保证文物安全【答案】：A144、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】：D145、（2020年12月真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】：A146、下列关于无效合同特征的说法，错误的是（）。A.所有的无效合同都具有违法性B.所有的无效合同都侵犯了国家利益或公共利益C.所有的无效合同都具有不可履行性D.所有的无效合同都自订立时无效147、必须经总监理工程师签字的工作是()A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【答案】：D148、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还()元。80万60万40万30万【答案】：B149、下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金【答案】：D150、地方各级人民检察院发现同级人民法院作出的生效判决有错误的，应当()A.提请上级检察院提起抗诉8.告知当事人申请再审C.直接向该法院提起抗诉D.直接向上一级法院提起抗诉【答案】：A151、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】：A152、（2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A153、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】：D154、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资（）的工资报酬。A.120%B.150%C.200%D.300%【答案】：B155、下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶8.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【答案】：D156、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】：A157、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】：B158、下列选项中，不属于民事诉讼起诉必须具备的条件的是（）。4有明确的被告8.有足够的证据。.原告须与本案有直接利害关系D.属于受诉法院管辖【答案】：B159、关于施工节能的说法，正确的是（）4严格限制损毁耕地烧砖B.鼓励使用黏土砖C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.国家禁止使用散装水泥【答案】：C160、有下列情形的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（ ）。A.企业依法终止的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的D.超越法定职权准予资质许可的【答案】：D161、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。A.国家采取强制措施研发施工节能技术B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：BD.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持【答案】：D162、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。A.3个月至1年B.3个月至6个月C.6个月至1年D.6个月至3年【答案】：D163、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】：B164、下列情形中，产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙165、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D166、根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（ ）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】：D167、场景（九）A.仲裁庭B.建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.人民法院168、水处理厂工程施工中，无粘结预应力混凝土强度等级C35,抗渗等级P8,设计未做其他规定，按照施工要求，封锚混凝土强度等级应为（）。A.C30B.C35C.C40D.C20【答案】：C169、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，风险由买受人承担【答案】：C170、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】：A171、开展工伤预防试点的地区可以从（）提取一定比例用于工伤预防。A.工伤保险基金B.意外伤害保险基金C.质量保证金D.养老保险【答案】：A172、(2014年真题)检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【答案】：A173、动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自()时发生效力。A.占有B.交付C.登记D.合同成立【答案】：B174、施工单位向电梯生产公司订购两部人型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】：C175、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】：B176、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【答案】：B177、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表【答案】：D）。178、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】：D179、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D180、某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以（）的罚款。A.1万元B.2万元以上10万元以下C.15万元D.10万元以上15万元以下【答案】：B181、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】：A182、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【答案】：C183、根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（ ）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】：D184、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。【答案】：A185、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C186、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】：B187、（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】：A188、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员。.材料员D.标准员【答案】：A189、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】：C190、（2020年真题）用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系（）建立。A.实习期满之日B.劳动合同订立之日C.劳动者提供担保之日D.用工之日【答案】：D191、以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）。A.建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】：D192、关于建设用地使用权转让的说法正确的是（）。A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同B.使用期限应当与建设用地使期权的剩余期限一致C.应当向登记机构申请新设登记D.附着于该土地.上的建筑物，构筑物及具附属设施可以分别处分【答案】：A193、下列有关项目负责人的安全责任表述错误的是（）。4项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人B.对建设工程项目的安全全面负责C.制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患【答案】：C194、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：D195、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证B.国家限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统D.企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准【答案】：B196、（2020年真题）关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】：C197、（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书198、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.有保证工程质量和安全的具体措施D.已经确定建筑施工企业【答案】：A199、（2020年12月真题）根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是（）。A.采用公开招标方式的费用高的项目8.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D.某技术简单的大型工程项目【答案】：B200、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定了项目负责人应当承担质量终身责A.发生工程质量事故B.发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题C.由于使用原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用D.存在其他需追究责任的违法违规行为【答案】：C201、根据社会各方对某强制性国家标准实施情况的意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审，下列表述符合《强制性国家标准管理办法》规定的是（）。A.标准化行政主管部门根据意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审B.复审结论为废止的，由国务院标准化行政主管部门直接以公告形式废止C.复审结论为修订的，由标准化行政主管部门通知组织起草部门进行修订D.强制性国家标准的修订，按照规定的强制性国家标准制定程序执行【答案】：D202、（2014年真题）根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料口.公立幼儿园的教育设施【答案】：D203、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日【答案】：A204、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位8.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：A205、（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的B.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：A206、关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】：C207、（2018年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（ ）。A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场【答案】：C208、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日【答案】：C209、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】：A210、引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】：A211、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）A.工程建设勘察、规划、盛计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准【答案】：C212、下列选项中，属于转包工程的是（）。A.分包工程将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【答案】：D213、下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】：D214、沉井封底前自沉速率应小于（）。A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】：A215、施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】：A216、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（ ）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】：B217、甲、乙两建筑公司组成一个联合体去投标。在共同投标协议中约定：如在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【答案】：C218、甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于脚手架坍塌，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位口.项目经理部【答案】：B219、建筑节能分部工程验收议由（）主持。A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【答案】：B220、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】：A221、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】：D222、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决B.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】：D223、行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的，应当（）。A.延期行政复议B.撤销该具体行政行为C.由复议机关责令其提交D.驳回行政复议申请【答案】：B224、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：A225、（2021年真题第2批）下列投标文件中，应当拒收的是（ ）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未