校园建设维修合同模板

校园建设维修合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方校园建设维修项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________校园建设维修项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目工期：__________（起始日期至终止日期）

二、工程范围及质量标准

2.1工程范围：根据甲方提供的项目设计图纸及施工图纸，乙方应按照以下内容进行施工：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

2.2质量标准：乙方应按照国家有关建设工程质量标准及规范进行施工，确保工程质量达到以下标准：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________元人民币（大写：__________）

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工后，甲方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，若发生保修事项，乙方应按照合同约定进行维修，费用由甲方承担。

四、工期及违约责任

4.1工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

4.2违约责任：

（1）若乙方未按约定工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）若乙方在施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由乙方承担。

五、验收及保修

5.1验收：工程完工后，甲方组织有关人员进行验收，验收合格后，乙方应按照约定进行保修。

5.2保修：乙方应按照国家有关建设工程质量保修规定，对工程进行保修，保修期为__________年。

六、争议解决

6.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及施工图纸

2.甲方提供的工程量清单

3.乙方提供的施工方案及施工组织设计

4.乙方提供的资质证书及安全生产许可证

5.乙方提供的项目经理及施工人员资格证书

6.乙方提供的质量保证体系文件

7.乙方提供的环保、文明施工方案

8.乙方提供的材料设备清单

9.乙方提供的工程进度计划

10.乙方提供的工程验收报告

11.乙方提供的保修承诺书

12.乙方提供的其他相关文件

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

日期：__________日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障校园建设维修项目的顺利进行，确保工程质量和工期，特委托丙方（以下简称“丙方”）作为监理单位对乙方（以下简称“乙方”）的施工过程进行全程监理。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方校园建设维修项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________校园建设维修项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目工期：__________（起始日期至终止日期）

二、丙方监理职责

2.1丙方应严格按照国家有关建设工程质量、安全、环保等方面的法律法规和标准，对乙方施工过程进行全程监理。

2.2丙方应定期对乙方施工进度、质量、安全、环保等方面进行检查，并及时向甲方汇报检查情况。

2.3丙方应监督乙方按照设计图纸及施工图纸进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.4丙方应监督乙方做好施工现场的文明施工，确保施工现场安全、整洁、有序。

三、工程范围及质量标准

3.1工程范围：根据甲方提供的项目设计图纸及施工图纸，乙方应按照以下内容进行施工：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

3.2质量标准：乙方应按照国家有关建设工程质量标准及规范进行施工，确保工程质量达到以下标准：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元人民币（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工后，甲方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，若发生保修事项，乙方应按照合同约定进行维修，费用由甲方承担。

五、工期及违约责任

5.1工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

5.2违约责任：

（1）若乙方未按约定工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）若乙方在施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由乙方承担；

（3）若丙方发现乙方存在重大质量、安全、环保等问题，有权要求乙方立即停工整改，直至问题得到妥善解决。

六、验收及保修

6.1验收：工程完工后，甲方组织有关人员进行验收，验收合格后，乙方应按照约定进行保修。

6.2保修：乙方应按照国家有关建设工程质量保修规定，对工程进行保修，保修期为__________年。

七、争议解决

7.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、第三方责任及权利

8.1丙方在监理过程中，如发现乙方存在违法行为或严重违规行为，有权向有关部门报告。

8.2丙方有权要求乙方提供相关资料、文件，以供监理。

8.3丙方有权对乙方施工过程中的问题提出整改意见，乙方应在规定时间内整改完毕。

8.4丙方有权对乙方进行罚款，罚款金额不得超过合同总价款的__________%。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

10.2本合同一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及施工图纸

2.甲方提供的工程量清单

3.乙方提供的施工方案及施工组织设计

4.乙方提供的资质证书及安全生产许可证

5.乙方提供的项目经理及施工人员资格证书

6.乙方提供的质量保证体系文件

7.乙方提供的环保、文明施工方案

8.乙方提供的材料设备清单

9.乙方提供的工程进度计划

10.乙方提供的工程验收报告

11.乙方提供的保修承诺书

12.乙方提供的其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.确保工程质量和工期，降低甲方风险；

2.对乙方施工过程进行全程监督，保障甲方权益；

3.提高工程管理水平，提升工程质量。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保校园建设维修项目的顺利进行；

2.保障工程质量和工期，降低甲方风险；

3.维护甲方权益，确保项目按期完成。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障其承接的建筑工程项目的顺利进行，确保工程质量，特委托丙方（以下简称“丙方”）作为监理单位对甲方（以下简称“甲方”）的工程项目进行全程监理。乙方与甲方及丙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承接的建筑工程项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________建筑工程项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目工期：__________（起始日期至终止日期）

二、丙方监理职责

2.1丙方应按照国家有关建设工程质量、安全、环保等方面的法律法规和标准，对甲方工程项目进行全程监理。

2.2丙方应定期对甲方工程项目进行检查，并及时向乙方汇报检查情况。

2.3丙方应监督甲方按照设计图纸及施工图纸进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.4丙方应监督甲方做好施工现场的文明施工，确保施工现场安全、整洁、有序。

三、工程范围及质量标准

3.1工程范围：根据乙方提供的项目设计图纸及施工图纸，甲方应按照以下内容进行施工：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

3.2质量标准：甲方应按照国家有关建设工程质量标准及规范进行施工，确保工程质量达到以下标准：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元人民币（大写：__________）

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，乙方收到甲方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工后，乙方收到甲方支付合同总价款的__________%作为竣工款；

（4）保修期内，若发生保修事项，甲方应按照合同约定进行维修，费用由甲方承担。

五、工期及违约责任

5.1工期：甲方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

5.2违约责任：

（1）若甲方未按约定工期完成工程，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的__________%作为违约金；

（2）若甲方在施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由甲方承担；

（3）若丙方发现甲方存在重大质量、安全、环保等问题，有权要求甲方立即停工整改，直至问题得到妥善解决。

六、验收及保修

6.1验收：工程完工后，乙方组织有关人员进行验收，验收合格后，甲方应按照约定进行保修。

6.2保修：甲方应按照国家有关建设工程质量保修规定，对工程进行保修，保修期为__________年。

七、丙方权利及义务

7.1丙方有权要求甲方提供相关资料、文件，以供监理。

7.2丙方有权对甲方施工过程中的问题提出整改意见，甲方应在规定时间内整改完毕。

7.3丙方有权对甲方进行罚款，罚款金额不得超过合同总价款的__________%。

七、争议解决

7.1乙方与甲方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、甲方责任及限制

8.1甲方应按照合同约定的时间支付款项，不得拖欠乙方工程款。

8.2甲方应保证施工图纸的准确性和完整性，因图纸原因造成的质量问题由甲方负责。

8.3甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水用电等。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

10.2本合同一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及施工图纸

2.乙方提供的施工方案及施工组织设计

3.乙方提供的资质证书及安全生产许可证

4.乙方提供的项目经理及施工人员资格证书

5.乙方提供的质量保证体系文件

6.乙方提供的环保、文明施工方案

7.乙方提供的材料设备清单

8.乙方提供的工程