五华区工程承包合同模板

五华区工程承包合同模板第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“承包方”）：_______

乙方（以下简称“委托方”）：_______

鉴于承包方具备从事建筑工程施工的相应资质和能力，委托方拟将以下工程项目的施工承包给承包方，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.工程规模：_____________________

4.工程内容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范围及内容

1.承包方负责上述工程的施工、竣工、验收及保修等工作。

2.承包方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸及合同约定，确保工程质量、安全和工期。

三、工程承包方式

1.采用固定总价承包方式。

2.工程总价为：人民币_______元整（大写：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方另行约定。

四、工程质量及验收

1.工程质量应达到国家现行工程质量标准及合同约定的质量要求。

2.工程竣工验收合格后，委托方应按照国家有关规定，向承包方支付工程款。

五、工程工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，具体工期由双方另行约定。

2.因承包方原因导致工程延误，每延误一日，承包方应向委托方支付_______元人民币作为违约金。

六、合同解除及违约责任

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或履行不符合合同约定的，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

九、附件

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.工程量清单

4.合同签订双方的营业执照、资质证书等证明文件

特此证明。

甲方（盖章）：_____________________

乙方（盖章）：_____________________

代表人（签字）：_____________________

代表人（签字）：_____________________

签订日期：_____________________

备注：本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。如有违反，应承担相应的法律责任。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“委托方”）：_______

乙方（以下简称“承包方”）：_______

第三方（以下简称“监理方”）：_______

鉴于甲方拟将以下工程项目的施工承包给乙方，并委托监理方对工程进行监督管理，以确保工程质量、安全和工期，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.工程规模：_____________________

4.工程内容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范围及内容

1.承包方负责上述工程的施工、竣工、验收及保修等工作。

2.承包方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸及合同约定，确保工程质量、安全和工期。

三、监理方责任及权利

1.监理方负责对工程项目的施工过程进行全面监督、检查，确保工程质量、安全和工期符合合同约定。

2.监理方有权对承包方提出的技术、质量、安全等方面的整改要求。

3.监理方有权对违反合同约定的承包方进行处罚，包括但不限于停工整改、罚款等。

四、甲方权益及权利

1.甲方有权对工程项目的整体进度、质量、安全进行监督和管理。

2.甲方有权要求承包方按照合同约定的时间节点完成工程进度。

3.甲方有权要求承包方在工程质量不合格的情况下进行返工、维修。

4.甲方有权要求承包方在工程延误的情况下支付违约金。

五、工程承包方式及付款

1.采用固定总价承包方式。

2.工程总价为：人民币_______元整（大写：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由甲方决定。

六、工程质量及验收

1.工程质量应达到国家现行工程质量标准及合同约定的质量要求。

2.工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定向承包方支付工程款。

七、工程工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，具体工期由甲方决定。

2.因承包方原因导致工程延误，每延误一日，承包方应向甲方支付_______元人民币作为违约金。

八、违约责任及限制条款

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或履行不符合合同约定的，另一方有权解除合同。

2.承包方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求承包方支付违约金，并有权要求承包方承担由此造成的损失。

3.监理方在履行职责过程中，若因监理方自身原因导致工程质量、安全等问题，监理方应承担相应责任。

4.甲方有权对承包方和监理方的合作进行监督，若发现任何一方存在违反合同约定、损害甲方利益的行为，甲方有权终止合同。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，甲方、乙方、监理方各执_______份，具有同等法律效力。

十一、附件

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.工程量清单

4.合同签订双方的营业执照、资质证书等证明文件

结语：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量、安全和工期，维护甲方的合法权益。甲方作为委托方，在合同中享有主导地位，通过明确承包方和监理方的责任、权利和义务，保障甲方在工程项目的投资回报。同时，甲方通过设定违约责任和限制条款，有效防范风险，确保工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“业主”）：_______

乙方（以下简称“施工单位”）：_______

第三方（以下简称“监理单位”）：_______

鉴于乙方具备从事建筑工程施工的相应资质和能力，业主拟将以下工程项目的施工承包给乙方，并委托监理单位对工程进行监督管理，以确保工程质量、安全和工期，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.工程规模：_____________________

4.工程内容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范围及内容

1.施工单位负责上述工程的施工、竣工、验收及保修等工作。

2.施工单位应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸及合同约定，确保工程质量、安全和工期。

三、监理单位责任及权利

1.监理单位负责对工程项目的施工过程进行全面监督、检查，确保工程质量、安全和工期符合合同约定。

2.监理单位有权对施工单位提出的技术、质量、安全等方面的整改要求。

3.监理单位有权对违反合同约定的施工单位进行处罚，包括但不限于停工整改、罚款等。

四、乙方权益及权利

1.乙方有权按照合同约定的时间节点和工程量进行施工，并享有相应的施工自主权。

2.乙方有权要求业主按照合同约定的时间和方式支付工程款项。

3.乙方有权要求监理单位提供必要的施工条件和支持，如施工图纸的准确性、施工材料的及时供应等。

4.乙方有权在工程进度和成本控制方面提出合理化建议。

五、工程承包方式及付款

1.采用固定总价承包方式。

2.工程总价为：人民币_______元整（大写：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由乙方决定，并提前向业主提出付款申请。

六、工程质量及验收

1.工程质量应达到国家现行工程质量标准及合同约定的质量要求。

2.工程竣工验收合格后，业主应按照合同约定向乙方支付工程款。

七、工程工期及延误责任

1.工程工期自合同签订之日起计算，具体工期由乙方决定。

2.因业主原因导致工程延误，业主应向乙方支付_______元人民币作为违约金。

八、违约责任及限制条款

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或履行不符合合同约定的，另一方有权解除合同。

2.业主未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求业主支付违约金，并有权要求业主承担由此造成的损失。

3.监理单位在履行职责过程中，若因监理单位自身原因导致工程质量、安全等问题，监理单位应承担相应责任。

4.乙方有权对监理单位的监督和检查提出异议，若监理单位的意见不合理，乙方有权要求监理单位进行澄清或调整。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，甲方、乙方、监理单位各执_______份，具有同等法律效力。

十一、附件

1.工程设计图纸

2.工