电力工程建筑工程施工合同（港口6）

合同编号：__________电力工程建筑工程施工合同（港口6）甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设的电力工程建筑工程施工项目（港口6）达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：电力工程建筑工程施工项目（港口6）1.2工程地点：_______市_______区（县）_______路_______号1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量标准：_______第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______元整），合同价格包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等全部费用。2.2合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变化而调整。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）按照合同约定的时间和质量标准完成设计、施工、验收等工作；（2）提供施工场地，保证乙方施工期间正常进行；（3）向乙方支付合同价款；（4）协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。3.2乙方责任：（1）按照合同约定的时间和质量标准完成施工任务；（2）严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工；（3）承担施工期间的人员伤亡、财产损失等一切风险；（4）服从甲方管理，配合甲方完成相关工作。第四条合同价款的支付4.1合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；4.2工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；4.3工程交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的10%。第五条工程质量保证5.1乙方对施工的工程质量承担永久责任，保修期自工程验收合格之日起计算；5.2乙方在保修期内，对工程出现的质量问题及时进行修复，确保工程正常使用；5.3乙方在保修期内，对工程出现的非乙方原因导致的问题，协助甲方与相关方沟通解决。第六条违约责任6.1甲方未按约定时间支付合同价款，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的0.5%作为违约金；6.2乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应支付甲方逾期交付金额的0.5%作为违约金；6.3甲乙双方违反合同其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止；8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）合同内容应符合法律法规、政策规定，不得违反国家利益、社会公共利益；（3）甲乙双方应按照合同约定的时间、质量标准完成各自职责；（4）合同价款支付、工程质量保证等条款应明确具体，避免产生纠纷；（5）甲乙双方在合同履行过程中，应遵守合同约定，履行诚信原则，加强沟通与协作。2.解决办法：（1）合同履行过程中出现纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决；（2）如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼；（3）在诉讼过程中，甲乙双方应按照法律规定，提供证据，证明自己的合法权益；（4）法院根据事实和法律，作出公正的判决，维护甲乙双方的合法权益。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为及其法律后果。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体之间的权利义务关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等环节。3.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力，即民事主体资格。4.民事行为能力：指民事主体以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的能力。5.诚信原则：是指合同当事人应遵循诚实守信、公平交易、互相尊重、公平竞争等原则，履行合同义务。6.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限，包括地域管辖、级别管辖等。7.证据：是指用来证明案件事实的客观物质材料或者其他信息材料。证据应当具有合法性、真实性和关联性。8.判决：是指法院根据审理查明的事实和法律规定，对案件作出的具有法律效力的结论。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程变更应用场合：由于甲方需求变更或其他原因导致工程内容、规模、质量标准等发生变化。补充条款：（1）甲乙双方应协商一致，对变更部分进行重新约定，并明确变更后的工程价款及工期；（2）如变更导致合同价款增加，甲方应支付相应的增加部分；（3）如变更导致工期延长，乙方应按约定顺延工期，并承担因工期延长导致的损失。2.特殊情况：不可抗力应用场合：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法按约定完成。补充条款：（1）甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失；（2）甲乙双方应协商一致，根据不可抗力因素对工程进度、工期、价款等进行调整；（3）如不可抗力因素导致工程无法继续进行，甲乙双方可协商解除合同，并按约定处理后续事项。3.特殊情况：工程质量问题应用场合：工程验收过程中发现质量问题或工程交付使用后出现质量问题。补充条款：（1）乙方应在验收过程中如实告知甲方工程质量情况，如有质量问题，乙方应及时修复；（2）如工程交付使用后出现质量问题，乙方应在保修期内负责修复，并承担相应损失；（3）乙方应对修复后的工程质