2024年国际机场航站楼幕墙施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年国际机场航站楼幕墙施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终支付第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及违约责任第五条材料与设备供应5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收第六条施工质量与检验6.1施工质量标准6.2检验程序6.3质量争议的处理第七条安全与环保7.1安全生产要求7.2环保措施7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程调整8.3变更费用及时间调整第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3法院诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2解除合同的程序11.3解除合同后的处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让程序12.3转让后的责任与义务第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的处理13.3不可抗力导致的合同变更或解除第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同的生效、变更和终止14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××国际机场股份有限公司甲方地址为：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑工程有限公司乙方地址为：×××市×××区×××路×××号1.3术语定义（1）甲方：指×××国际机场股份有限公司。（2）乙方：指×××建筑工程有限公司。（3）工程：指×××国际机场航站楼幕墙施工项目。（4）合同：指本合同双方共同签署的2024年国际机场航站楼幕墙施工合同。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为×××国际机场航站楼幕墙施工项目，包括但不限于幕墙系统的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。2.2施工范围乙方应按照合同约定的施工图纸、技术规范和标准进行施工，包括但不限于幕墙龙骨安装、玻璃幕墙安装、幕墙密封处理等。2.3施工标准本工程应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000），大写：人民币壹亿圆整。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项采用进度付款的方式，具体支付比例和时间按照双方约定的工程进度计划执行。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成工程进度，按照合同约定的比例支付工程款项。每完成一个阶段的工程，乙方应向甲方提交工程进度报告，经甲方审核确认后支付相应款项。3.4最终支付工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告签署后的15日内支付剩余款项。第四条施工期限与进度4.1施工期限本工程施工期限为240日历天，自乙方入场施工之日起计算。4.2施工进度计划乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并于合同签订后10日内提交给甲方。甲方对进度计划有异议的，应在收到计划后的7日内提出，双方协商调整。4.3延期及违约责任（1）如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。（2）如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金。第五条材料与设备供应5.1材料供应乙方负责本工程所需全部材料的采购、运输、保管和施工，确保材料质量符合设计和合同要求。5.2设备供应乙方负责本工程所需全部设备的采购、运输、安装和调试，确保设备质量符合设计和合同要求。5.3材料与设备验收乙方应按照合同约定的验收标准和方法，对供应的材料和设备进行验收。甲方或其委托的第三方有权对材料和设备进行抽检，如发现不合格情况，乙方应负责更换或修复。第六条施工质量与检验6.1施工质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关法律法规、规范和设计要求。6.2检验程序乙方应按照施工图纸、技术规范和标准进行施工，并接受甲方或其委托的第三方对工程质量的检验。6.3质量争议的处理如甲方对乙方的施工质量有异议，应在验收过程中提出。双方可协商确定独立的第三方进行质量鉴定，根据鉴定结果确定责任方。如乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用和相应损失。第八条变更与调整8.1合同变更在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2工程调整因客观原因导致工程进度、质量等需要调整的，双方应协商一致，并签订书面调整协议。8.3变更费用及时间调整合同变更或调整的费用和时间，双方应根据实际情况协商确定，并在书面协议中明确。第九条违约责任9.1甲方违约甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的其他损失。9.2乙方违约乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的其他损失。9.3违约赔偿违约金的计算方法为：违约方应支付的违约金=违约金额×1%。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼。10.2仲裁如双方约定通过仲裁解决争议，应共同选定一家仲裁机构进行仲裁。10.3法院诉讼如双方选择通过法院诉讼解决争议，任何一方均有权向甲方所在地或乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违反合同约定，导致对方损失。11.2解除合同的程序双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并报原合同登记机关备案。11.3解除合同后的处理合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工现场，并承担因此产生的费用。双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已收取的款项。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件（1）转让方应书面通知对方；（2）转让方与受让方签订书面转让协议；（3）转让不得损害第三方利益。12.2转让程序合同转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。12.3转让后的责任与义务合同转让后，受让方应继续履行原合同约定的义务，并承担相应的权利和责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据实际情况采取措施减轻损失。13.3不可抗力导致的合同变更或解除如不可抗力导致合同无法履行，双方可协商一致变更或解除合同。第十四条其他条款14.1保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、变更和终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和终止，应按照合同约定或者法律规定的程序办理。14.4附件本合同附件包括：合同图纸、技术规范、施工计划、材料设备清单等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正8.4第三方介入8.4.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的，参与或涉及到本工程施工、质量控制、监督检验等环节的个体或组织，包括但不限于监理机构、设计单位、材料设备供应商、检测机构等。8.4.2第三方职责第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。8.4.3第三方权利与义务第三方有权根据合同约定，对施工过程进行监督、检验、提出建议等。第三方应承担因其自身原因导致工程损失的责任，并有权向责任方追偿。8.4.4第三方责任限额第三方应对其参与或负责的工作环节承担相应的责任。如因第三方原因导致工程损失，第三方应按照合同约定或法律规定的限额承担赔偿责任。9.4第三方争议解决（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼。10.4第三方仲裁或诉讼如双方约定通过仲裁解决争议，应共同选定一家仲裁机构进行仲裁。如双方选择通过法院诉讼解决争议，任何一方均有权向甲方所在地或乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.5第三方合同解除合同解除的条件、程序及解除后的处理，参照本合同第十一条的规定，但具体条款应由甲方、乙方和第三方协商确定。12.4第三方转让合同转让的条件、程序及转让后的责任与义务，参照本合同第十二条的规定，但具体条款应由甲方、乙方和第三方协商确定。13.4第三方不可抗力不可抗力的定义、处理及导致的合同变更或解除，参照本合同第十三条的规定，但具体条款应由甲方、乙方和第三方协商确定。14.5第三方保密条款第三方在合同履行过程中知悉的甲方或乙方商业秘密和技术秘密，应予以保密，未经甲方或乙方同意不得泄露给第三方。14.6第三方法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.7第三方合同的生效、变更和终止本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。合同的变更和终止，应按照合同约定或者法律规定的程序办理。14.8第三方附件本合同附件包括：第三方提供的技术文件、施工计划、材料设备清单等。附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表1《×××国际机场航站楼幕墙施工项目设计文件》2《×××国际机场航站楼幕墙施工技术规范》3《×××国际机场航站楼幕墙施工安全标准》4《×××国际机场航站楼幕墙施工进度计划》5《×××国际机场航站楼幕墙施工材料设备清单》6《×××国际机场航站楼幕墙施工质量检验标准》7《×××国际机场航站楼幕墙施工环境保护措施》8《×××国际机场航站楼幕墙施工合同变更协议》9《×××国际机场航站楼幕墙施工合同解除协议》10《×××国际机场航站楼幕墙施工合同转让协议》11《×××国际机场航站楼幕墙施工第三方争议解决协议》12《×××国际机场航站楼幕墙施工保密协议》13《×××国际机场航站楼幕墙施工法律适用声明》14《×××国际机场航站楼幕墙施工合同生效、变更和终止协议》说明二：违约行为及责任认定1甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金。示例：甲方应在合同签订后30日内支付合同总价50%的预付款，如未按时支付，则每延迟一日，应向乙方支付应付金额的0.5%作为违约金。2乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。示例：乙方应在合同约定的240日历天内完成工程，如未按时完成，则每延迟一日，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。3甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工图纸，导致乙方无法正常施工，应承担相应责任。示例：甲方应在合同签订后30日内提供完整的施工图纸和技术规范，如未按时提供，导致乙方无法按计划施工，乙方有权要求甲方支付因此造成的实际损失。4乙方使用不符合合同约定的材料、设备或施工方法，导致工程质量不符合要求，应承担修复费用。示例：乙方应按照合同约定的材料设备清单进行采购，如乙方使用不符合约定的材料、设备，导致工程质量问题，乙方应承担修复费用及因此导致的额外损失。5甲方、乙方未履行合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密和技术秘密，应承担违约责任。示例：甲方、乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以保密，如泄露给第三方，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释1不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2合同变更：指合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化的。3违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。4第三方：指除甲方和乙方之外的，参与或涉及到