2024年工程分包费用结算声明

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分包费用结算声明本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程范围1.2分包工程时间表1.3分包工程质量标准2.费用结算条款2.1工程款项支付方式2.2工程进度款支付比例2.3工程尾款支付条件3.工程变更与调整3.1工程变更程序3.2工程变更费用计算3.3工程变更款项支付4.工程质量与保修4.1工程质量要求4.2质量问题处理程序4.3保修期限与保修费用5.分包商的违约责任5.1分包商未按期完成工程的责任5.2分包商工程质量不合格的责任5.3分包商其他违约行为的责任6.发包方的违约责任6.1发包方未按约定支付工程款项的责任6.2发包方工程变更导致分包商损失的责任6.3发包方其他违约行为的责任7.争议解决方式7.1双方协商解决7.2提交调解机构调解7.3向有管辖权的人民法院提起诉讼8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.其他条款9.1合同的保密条款9.2合同的继承与转让9.3合同的附件10.合同的签订与备案10.1合同签订日期10.2合同备案程序11.合同的语言文字及适用法律11.1语言文字11.2适用法律12.附件12.1分包工程图纸12.2分包工程技术要求12.3分包工程款项支付明细表13.双方签字盖章13.1分包商签字盖章13.2发包方签字盖章14.合同生效日期第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程范围本合同项下的分包工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试、验收等。具体工程范围和内容详见附件一。1.2分包工程时间表分包工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。具体工程进度安排详见附件二。1.3分包工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。具体质量要求详见附件三。第二条：费用结算条款2.1工程款项支付方式工程款项的支付方式为银行转账，具体支付方式及账号信息详见附件四。2.2工程进度款支付比例工程进度款支付比例为已完成工程量的70%。工程进度款的支付周期为每两周一次。具体支付比例和周期详见附件五。2.3工程尾款支付条件工程尾款的支付条件为分包工程验收合格，且发包方扣除质量保证金后。具体支付条件详见附件六。第三条：工程变更与调整3.1工程变更程序工程变更应由发包方以书面形式通知分包商，分包商应在接到变更通知后7个工作日内提出变更费用及工期的评估报告，并报发包方审批。3.2工程变更费用计算工程变更费用的计算按照变更工程的实际成本进行，具体计算方式详见附件七。3.3工程变更款项支付工程变更款项的支付按照变更费用的一定比例进行，具体支付比例和方式详见附件八。第四条：工程质量与保修4.1工程质量要求分包商应按照合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量。具体质量要求详见附件九。4.2质量问题处理程序如发现质量问题，发包方应书面通知分包商，分包商应在接到通知后7个工作日内提出处理方案，并报发包方审批。4.3保修期限与保修费用分包工程的保修期限为____年，自分包工程竣工验收合格之日起计算。保修费用及处理程序详见附件十。第五条：分包商的违约责任5.1分包商未按期完成工程的责任分包商未按合同约定的时间完成工程的，应按照逾期工程量的工程款总额的____%向发包方支付违约金。5.2分包商工程质量不合格的责任分包商施工的工程质量不符合合同约定的，应负责返工、修复，并承担因此产生的全部费用。5.3分包商其他违约行为的责任分包商的其他违约行为应按照合同约定的违约责任进行处理。具体违约责任详见附件十一。第六条：发包方的违约责任6.1发包方未按约定支付工程款项的责任发包方未按约定支付工程款项的，应按照逾期支付的工程款的____%向分包商支付违约金。6.2发包方工程变更导致分包商损失的责任发包方工程变更导致分包商损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3发包方其他违约行为的责任发包方的其他违约行为应按照合同约定的违约责任进行处理。具体违约责任详见附件十二。第八条：争议解决方式7.1双方协商解决7.2提交调解机构调解双方可向合同约定的调解机构提交调解申请，调解机构作出的调解书对双方具有法律约束力。7.3向有管辖权的人民法院提起诉讼如双方同意，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条：合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。8.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）分包工程竣工验收合格，双方办理了工程移交手续；（2）发包方按约定支付了全部工程款项；（3）双方协商一致解除合同。第十条：其他条款9.1合同的保密条款双方应对合同内容、谈判过程中的资料和双方商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。9.2合同的继承与转让合同的继承与转让应经双方协商一致，并签订书面协议。9.3合同的附件合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。附件内容详见附件十三至附件十六。第十一条：合同的签订与备案10.1合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。10.2合同备案程序合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定进行合同备案。第十二条：合同的语言文字及适用法律11.1语言文字本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。11.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条：附件12.1分包工程图纸12.2分包工程技术要求12.3分包工程款项支付明细表12.4工程进度计划表12.5工程质量标准和要求第十四条：双方签字盖章13.1分包商签字盖章13.2发包方签字盖章14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义和范围15.1第三方定义第三方指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、调解机构、仲裁机构、有管辖权的人民法院等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：合同争议的调解、仲裁、诉讼、工程质量的监理、工程进度监督等。第十六条：第三方介入的程序和条件16.1第三方介入程序当甲乙方在合同履行过程中发生争议时，双方应尝试协商解决。协商不成的，任何一方均可书面申请第三方介入。16.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）双方无法通过协商解决争议；（2）双方同意第三方介入；（3）第三方具备介入的资格和能力。第十七条：第三方的责任和权利17.1第三方责任第三方应公正、公平地处理甲乙方之间的争议，确保合同的顺利履行。第三方应对其在处理争议过程中的行为负责。17.2第三方权利第三方有权要求甲乙方提供与争议相关的资料、证据，并有权对争议进行调查、调解或裁决。17.3第三方责任限额第三方在处理争议过程中的责任限额，按照合同约定或者双方协商确定的金额予以限制。具体限额详见附件十七。第十八条：第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方第三方介入并不意味着甲乙方之间的合同关系转移，甲乙方仍需按照合同约定履行各自的权利和义务。18.2第三方与监理方、调解机构等第三方与监理方、调解机构等之间的关系，按照各自的职责和权限进行界定。18.3第三方与有管辖权的人民法院当甲乙方向有管辖权的人民法院提起诉讼时，第三方不参与诉讼过程，但法院的判决对第三方具有法律约束力。第十九条：第三方介入的费用19.1第三方介入费用的承担第三方介入的费用由甲乙方协商确定。具体费用承担方式及金额详见附件十八。19.2第三方介入费用的支付第三方介入费用应在第三方介入程序开始前支付。支付方式及支付时间详见附件十八。第二十条：第三方介入的效力20.1第三方介入决定的效力第三方介入的决定对甲乙方具有法律约束力，双方应予以执行。20.2第三方介入不影响其他条款的执行第三方介入不影响本合同其他条款的执行，甲乙方应继续履行合同约定的义务。第二十一条：合同的签署与修订21.1合同签署本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。21.2合同修订合同的修订应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订修订协议。第二十二条：合同的终止与解除22.1合同终止本合同终止的条件如下：（1）分包工程竣工验收合格，双方办理了工程移交手续；（2）发包方按约定支付了全部工程款项；（3）双方协商一致解除合同。22.2合同解除合同解除的条件如下：（1）甲乙方协商一致解除合同；（2）合同约定的解除条件成就。第二十三条：合同的继承与转让23.1合同继承合同的继承应经甲乙双方协商一致，并签订书面继承协议。23.2合同转让合同的转让应经甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。第二十四条：违约责任24.1甲乙双方违约甲乙双方违反合同约定的，应承担违约责任。具体违约责任详见附件十九。第二十五条：争议解决25.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。25.2第三方介入双方可向合同约定的第三方提交介入申请，第三方作出的决定对双方具有法律约束力。25.3向有管辖权的人民法院提起诉讼如双方同意，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十六条：合同的生效、变更与终止26.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。26.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。26.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）分包第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程图纸详细描述：本附件包含分包工程的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用以指导分包商的施工。附件二：分包工程技术要求详细描述：本附件详细列明分包工程的技术要求，包括材料标准、施工工艺、验收标准等。附件三：分包工程款项支付明细表详细描述：本附件详细列明分包工程款项的支付明细，包括付款时间、付款比例、付款条件等。附件四：工程进度计划表详细描述：本附件详细描述分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件五：工程质量标准和要求详细描述：本附件详细列明分包工程的质量标准和要求，包括质量验收标准、质量保证措施等。附件六：合同保密条款详细描述：本附件详细描述合同保密条款的内容，包括保密信息范围、保密期限、违约责任等。附件七：合同的继承与转让详细描述：本附件详细描述合同继承与转让的程序和条件，包括继承协议的签订、转让协议的签订等。附件八：第三方介入费用的承担和支付详细描述：本附件详细列明第三方介入费用的承担方式和支付时间，包括费用的计算和支付方式等。附件九：违约行为及责任认定详细描述：本附件详细列明各种违约行为以及违约的责任认定标准，包括违约金的计算方式、违约行为的补救措施等。附件十：合同的签署与修订详细描述：本附件详细描述合同签署和修订的程序，包括签署日期、修订协议的签订等。附件十一：合同的终止与解除详细描述：本附件详细描述合同终止与解除的条件和程序，包括终止协议的签订、解除协议的签订等。附件十二：法律名词及解释详细描述：本附件详细列明本合同中涉及到的法律名词及解释，包括合同法、建筑法、仲裁法等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.分包商未按合同约定的时间完成工程；2.分包商施工的工程质量不符合合同约定的质量标准；3.发包方未按约定支付工程款项；4.发包方工程变更导致分包商损失；5.双方协商不一致导致工程进度延误。违约责任认定标准：1.分包商未按期完成工程：分包商应按照逾期工程量的工程款总额的____%向发包方支付违约金；2.分包商工程质量不合格：分包商应负责返工、修复，并承担因此产生的全部费用；3.发包方未按约定支付工程款项：发包方应按照逾期支付的工程款的____%向分包商支付违约金；4.发包方工程变更导致分包商损失：发包方应承担相应的赔偿责任；5.双方协商不一致导致工程进度延误：双方应根据实际情况协商确定违约责任。说明三：法律名词及解释：法律名词及解释示例：1.合同法：合同法是调整合同关系的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更、终止等行为的基本准则；2.建筑法：建筑法是调整建筑行业活动的一部法律，规定了建筑施工、设计、监理等行为的基