2024年建筑工程劳务承包协议书样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程劳务承包协议书样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条劳务承包范围3.1乙方承包范围3.2乙方不得承包范围第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式4.4进度付款第五条工期5.1合同工期5.2工期延误5.3工期提前第六条劳务人员管理6.1乙方应提供的劳务人员6.2劳务人员工资及福利6.3劳务人员培训及考核6.4劳务人员劳动保护第七条质量与验收7.1工程质量标准7.2验收程序7.3质量争议的处理第八条安全文明施工8.1乙方应遵守的安全文明施工规定8.2安全事故的处理第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁效力第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的履行地14.3合同的修改和补充14.4法律适用14.5送达条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方全称：X建筑工程有限公司，住所：省市区路号。1.2乙方名称及住所乙方全称：X劳务分包有限公司，住所：省市区路号。1.3定义（1）甲方：指合同第一条规定的主体，负责工程的建设和管理。（2）乙方：指合同第一条规定的主体，负责提供劳务人员并进行施工。（3）工程：指合同第二条所述的工程名称、地点、规模和内容。（4）合同工期：指合同第五条规定的工作开始和结束日期。（5）劳务人员：指乙方提供给甲方的从事工程施工的人员。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为：X住宅小区建筑工程。2.2工程地点工程地点位于：省市区路号。2.3工程规模工程规模为：占地面积平方米，建筑总面积平方米。2.4工程内容工程内容包括：土建工程、安装工程、装修工程等。第三条劳务承包范围3.1乙方承包范围乙方承包范围包括：工程施工所需的劳务人员提供、管理及施工。3.2乙方不得承包范围乙方不得承包范围包括：工程的建设和管理、工程材料的采购和保管、工程的设计和咨询等。第四条合同价格4.1合同总价合同总价为：人民币万元整（大写：人民币肆佰捌拾万元整）。4.2价格调整价格调整的方式和条件在合同附件中详细规定。4.3付款方式付款方式为：按工程进度分阶段付款。4.4进度付款进度付款的具体条件和比例在合同附件中详细规定。第五条工期5.1合同工期合同工期为：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。5.2工期延误工期延误的原因和责任在合同附件中详细规定。5.3工期提前工期提前的条件和方式在合同附件中详细规定。第六条劳务人员管理6.1乙方应提供的劳务人员乙方应提供的劳务人员数量、技能要求和相关资质在合同附件中详细规定。6.2劳务人员工资及福利劳务人员的工资、奖金、福利等事项在合同附件中详细规定。6.3劳务人员培训及考核乙方应负责劳务人员的培训和考核，确保其具备相应的技能和素质。6.4劳务人员劳动保护乙方应按照国家和地方的相关规定，为劳务人员提供劳动保护和保险。第八条安全文明施工8.1乙方应遵守的安全文明施工规定乙方必须严格按照国家和地方的建设工程安全文明施工规定进行施工，确保施工现场的安全和卫生。8.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，同时乙方应承担相应的安全事故责任。第九条违约责任9.1甲方违约如甲方未按照合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。9.2乙方违约如乙方未按照合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿的具体标准和方式在合同附件中详细规定。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点仲裁地点为：省市区路号。10.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止的条件在合同附件中详细规定。12.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求将施工现场清理干净，并将所有施工设备、材料等交还给甲方。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。13.2保密期限保密期限为：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。13.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的履行地合同的履行地为：省市区路号。14.3合同的修改和补充合同的修改和补充应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。14.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.5送达条款双方可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达合同及附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同主体，但与本合同有关联，参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入需经甲乙方同意，并签订书面介入协议。2.2第三方介入条件第三方介入条件包括但不限于：具备相关资质、符合国家法规、能够提供必要的服务或产品等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方对甲乙方承担的责任，以其介入合同的约定范围和责任限额为限。3.2责任限额方式（1）固定金额：第三方责任限额为人民币万元整。（2）按比例分担：第三方责任限额按合同总价的一定比例计算。（3）其他方式：具体责任限额方式在合同附件中详细规定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应按照甲方的要求履行合同义务，并接受甲方的管理和监督。4.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求履行合同义务，并接受乙方的管理和监督。4.3第三方与甲乙方关系第三方应保持独立地位，不改变甲乙方之间的合同关系。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，第三方应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。5.2第三方违约处理甲乙方应与第三方协商解决违约问题；如协商不成，甲乙方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方权益保护6.1第三方权益第三方享有按照合同约定获得的权益，包括但不限于：报酬、赔偿、知识产权等。6.2第三方权益保护甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。第七条第三方退出7.1第三方退出条件第三方可以在合同履行过程中退出，但应提前通知甲乙方，并按照甲乙方的要求完成交接手续。7.2第三方退出后果第三方退出不影响本合同的继续履行，甲乙方应继续按照合同约定履行各自义务。第八条第三方介入的附加条款8.1第三方介入条款包括但不限于：第三方介入的时间、方式、内容、责任等。8.2附加条款的修改和补充附加条款的修改和补充应经甲乙方协商一致，并签订书面修改补充协议。第九条第三方介入的说明9.1第三方介入说明包括但不限于：第三方介入的目的、意义、影响等。9.2说明的修改和补充说明的修改和补充应经甲乙方协商一致，并签订书面修改补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸和技术规范附件二：劳务人员名单和管理制度附件三：工程材料和设备清单附件四：安全文明施工规定附件五：合同总价明细表附件六：进度付款时间表附件七：违约金计算公式附件八：第三方介入协议附件九：保密协议附件十：争议解决方式选择协议附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸和技术规范本附件应包含工程的详细图纸和技术规范，包括但不限于：建筑图纸、结构图纸、电气图纸、给排水图纸等，以及相关的技术规范和标准。附件二：劳务人员名单和管理制度本附件应详细列出乙方提供的劳务人员名单，包括姓名、身份证号码、岗位、技能等级等信息，并附上乙方劳务人员管理制度。附件三：工程材料和设备清单本附件应详细列出工程所需的所有材料和设备，包括名称、型号、数量、质量标准等信息。附件四：安全文明施工规定本附件应包含甲方要求乙方遵守的安全文明施工规定，包括但不限于：施工现场安全管理、劳动者权益保护、环境保护等。附件五：合同总价明细表本附件应详细列出合同总价及其构成，包括工程款、材料款、人工款等。附件六：进度付款时间表本附件应详细列出甲方根据工程进度支付款项的时间表。附件七：违约金计算公式本附件应详细列出违约金的计算公式，包括但不限于：违约金计算基数、违约金计算比例等。附件八：第三方介入协议本附件应详细列出了第三方介入的条件、程序、责任限额等内容。附件九：保密协议本附件应详细列出双方在合同履行过程中应保守的保密信息，包括但不限于：商业秘密、技术秘密等。附件十：争议解决方式选择协议本附件应详细列出双方选择的争议解决方式，包括但不限于：协商解决、仲裁解决、诉讼解决等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定支付款项。2.乙方未按约定提供劳务人员或劳务人员不符合要求。3.乙方未按约定完成工程施工。4.第三方未按约定提供服务或产品。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件七中的违约金计算公式计算。2.损失赔偿：根据甲方实际损失金额计算，包括但不限于：直接损失、间接损失、预期利益等。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准计算。示例说明：若甲方未按约定支付款项，乙方有权根据附件七中的违约金计算公式要求甲方支付违约金，并有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。说