2024年度城市基础设施建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市基础设施建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包方1.2承包方1.3工程名称1.4工程地点1.5工程内容1.6工程规模1.7工程预算第二条合同价格与支付方式2.1合同总价2.2支付条款2.3预付款2.4进度付款2.5竣工付款2.6质量保证金2.7支付方式第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误3.4工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验4.3质量保证4.4质量问题的处理第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量5.4验收与保管第六条施工许可与环境保护6.1施工许可6.2环境保护要求6.3安全生产6.4应急预案第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订13.4合同的解除第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.3工程名称：市城市基础设施建设工程。1.4工程地点：市规划区域内。1.5工程内容：包括但不限于道路新建、扩建、改建，桥梁新建、维修、加固，隧道新建、维修、加固，排水系统新建、改建，交通设施配套建设等。1.6工程规模：按照发包方提供的工程图纸、技术文件和工程量清单确定。1.7工程预算：人民币亿元整（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整）。第二条合同价格与支付方式2.1合同总价：人民币亿元整（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整）。2.2支付条款：按照工程进度和质量完成情况，分阶段支付。2.3预付款：合同签订后10日内，发包方支付合同总价30%的预付款。2.4进度付款：按照工程进度，每完成一个阶段工程，经发包方验收合格后支付相应阶段工程价款的80%。2.5竣工付款：工程竣工并经验收合格后，支付至合同总价扣除质量保证金后的95%。2.6质量保证金：合同总价5%。2.7支付方式：银行转账。第三条合同工期3.1开工日期：本合同签订后30日内。3.2竣工日期：按照工程进度计划和发包方要求确定。3.3工期延误：因承包方原因导致工程延期，按照合同约定的违约责任处理。3.4工期提前：因承包方提前完成工程，按照合同约定的提前完成奖励条款处理。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：符合国家现行法律法规、行业标准及发包方要求。4.2质量检验：承包方应按照发包方要求进行质量检验，发包方有权对工程质量进行监督检查。4.3质量保证：承包方对工程质量承担终身责任。4.4质量问题的处理：发现质量问题，承包方应立即采取措施予以整改，并根据情况承担相应责任。第五条材料与设备5.1材料供应：承包方负责采购工程所需材料，并保证材料质量。5.2设备供应：承包方负责采购工程所需设备，并保证设备质量。5.3材料与设备质量：材料与设备应符合国家现行法律法规、行业标准及发包方要求。5.4验收与保管：发包方对承包方供应的材料和设备进行验收，验收合格的由发包方负责保管。第六条施工许可与环境保护6.1施工许可：承包方应按照相关法律法规办理施工许可等相关手续。6.2环境保护要求：承包方应按照相关法律法规进行环境保护，确保工程施工对环境的影响降到最低。6.3安全生产：承包方应按照相关法律法规进行安全生产管理，确保工程施工安全。6.4应急预案：承包方应制定应急预案，并报发包方备案。第八条违约责任8.1发包方违约：发包方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款的，应支付违约金，违约金为应付款项的每日千分之五。8.2承包方违约：承包方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，应支付违约金，违约金为合同总价的每日千分之五。8.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。9.2调解：双方可向所在地的调解组织申请调解。9.3仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁。9.4诉讼：如双方未约定仲裁，或仲裁裁决不服的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：工程竣工，并经验收合格后，本合同终止。10.3合同解除条件：双方协商一致，可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起两年。11.3泄密责任：泄露秘密的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的事件。12.2不可抗力后果：不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。12.3不可抗力处理：双方应立即协商，采取措施减少损失，并根据情况调整合同履行计划。第十三条其他条款13.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.2合同的附件：本合同附件包括工程图纸、技术文件、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。13.3合同的修订：合同履行过程中，双方可协商修订，修订协议经签字盖章后与合同具有同等法律效力。13.4合同的解除：除合同约定的解除条件外，双方不得单方面解除合同。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案：双方应将合同副本报送相关主管部门备案。14.3合同副本：本合同副本为双方签署的原始文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、审计方、评估方、监管方、咨询方等，均是指除发包方和承包方之外的，参与或协助本合同履行的一方或多方。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于合同履行过程中的监理、质量检测、进度审核、安全监管、技术咨询等环节。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方职责：第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其在合同中的职责，确保工程质量和进度。2.2第三方权利：第三方有权根据合同约定，获取相应的费用和报酬，并有权要求发包方和承包方提供必要的协助和支持。第三条第三方介入的额外条款及说明3.2说明：第三方介入并不会改变发包方和承包方之间的权利和义务关系，发包方和承包方应继续履行合同约定的各项义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义：第三方责任限额是指第三方因履行合同职责而产生的赔偿责任的最高限额。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应由发包方和承包方在合同中约定，并在第三方介入时明确。4.3第三方责任限额的支付：当第三方因履行合同职责而产生的赔偿责任超过第三方责任限额时，超出部分由发包方和承包方协商解决。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与发包方的关系：第三方应服从发包方的管理和监督，按照发包方的要求提供相关服务。5.2第三方与承包方的关系：第三方应按照承包方的要求提供相关服务，并接受承包方的监督和考核。5.3第三方与其他各方的划分：第三方应明确自己的职责和权利，不得越界干预发包方和承包方的权利和义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：当合同履行过程中需要变更第三方时，发包方和承包方应协商一致，并签订变更协议。6.2第三方介入的解除：当合同履行完毕或第三方职责履行完毕后，第三方介入自行解除。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任。7.2第三方违约赔偿：第三方应赔偿因其违约而给发包方和承包方造成的损失。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：当第三方介入引发争议时，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.2调解：双方可向所在地的调解组织申请调解。8.3仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁。8.4诉讼：如双方未约定仲裁，或仲裁裁决不服的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1保密内容：第三方在合同履行过程中获知的发包方和承包方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起两年。9.3泄密责任：第三方泄露秘密的，应承担违约责任，赔偿发包方和承包方因此造成的损失。第十条第三方介入的不可抗力10.1不可抗力事件：不可抗力事件导致第三方无法履行合同职责的。10.2不可抗力后果：第三方不承担因不可抗力事件导致的违约责任。10.3不可抗力处理：第三方应立即通知发包方和承包方，采取措施减少损失，并根据情况调整合同履行计划。第十一条第三方介入的其他条款11.1合同的转让：未经发包方和承包方同意，第三方不得将合同转让给第三方。11.2合同的附件：第三方介入时，应提供相关附件，包括工程图纸、技术文件、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。11.3合同的修订：合同履行过程中，第三方介入引发修订时，应经发包方和承包方协商一致，并签订修订协议。11.4合同的解除：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：包含工程的整体布局、细节设计、施工标准等，需符合相关法律法规和行业标准。附件说明：工程图纸是施工的依据，承包方应严格按照图纸施工，发包方应负责图纸的提供和解释。附件二：技术文件详细要求：包含工程施工的技术要求、工艺流程、材料规格等，需符合相关法律法规和行业标准。附件说明：技术文件是施工的指导，承包方应遵循技术文件的要求进行施工，发包方应负责技术文件的提供和更新。附件三：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等信息，需准确无误。附件说明：工程量清单是合同价款的基础，承包方应根据清单进行施工，发包方应按照清单进行支付。附件四：材料和设备供应清单详细要求：列出承包方所需材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息，需准确无误。附件说明：材料和设备供应清单是施工的基础，承包方应根据清单进行采购和使用，发包方应按照清单进行支付。附件五：施工进度计划详细要求：详细列出工程施工的各个阶段的时间表，需符合合同约定的工期要求。附件说明：施工进度计划是工程进度的控制依据，承包方应按照计划进行施工，发包方应监督计划的执行。附件六：质量保证书详细要求：包含承包方对工程质量的承诺和保证，需符合相关法律法规和行业标准。附件说明：质量保证书是工程质量的保障，承包方应严格按照保证书的内容进行施工，发包方应监督质量的实现。附件七：安全生产方案详细要求：包含工程施工过程中的安全生产措施和应急预案，需符合相关法律法规和行业标准。附件说明：安全生产方案是工程施工安全的基础，承包方应严格按照方案进行施工，发包方应监督方案的执行。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。2.承包方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定。3.承包方未按约定采购和使用材料和设备。4.承包方未按约定进行施工，导致工程进度延误或质量问题。5.第三方未按约定履行其职责，导致工程质量或进度问题。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应支付合同总价每日千分之五的违约金。2.损失赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价。3.工期延误：工期延误不超过合同约定的工期期限，按合同约定的工期违约金标准支付。4.质量问题：质量问题修复费用由违约方承担，修复时间不计入工期。示例说明：如承包方未按约定时间完成工程，导致工期延误，承包方应支付合同总价每日千分之五的违约金，并承担因工期延误导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方应支付的赔偿金，按照合同约定的标