2024年建筑项目门窗分包工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑项目门窗分包工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3门窗分包工程的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度安排第三条门窗分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量清单第四条工期及进度4.1合同工期4.2进度要求4.3工期延误的责任第五条质量标准及要求5.1产品质量标准5.2工程质量验收5.3质量问题的处理第六条价格及支付6.1门窗分包工程总价6.2价格调整机制6.3支付方式及时间第七条材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料供应时间及地点第八条安全及环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求及措施第九条变更及调整9.1合同变更条件9.2合同价款调整9.3变更程序第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖法院11.3仲裁委员会第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同修改与补充14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：建筑有限公司1.1甲方地址：市区路号1.2乙方名称：门窗工程有限公司1.2乙方地址：市区路号1.3门窗分包工程：指甲方将建筑项目中的门窗安装工程分包给乙方进行施工的工程。第二条工程概况2.1工程名称：建筑项目门窗分包工程2.2工程地点：市区路号建筑项目工地2.3工程规模：根据工程量清单所列明的门窗安装数量和面积2.4工程进度安排：按照甲方提供的施工进度计划执行。第三条门窗分包工程范围及内容3.1分包工程范围：包括但不限于门窗的采购、安装、调试、验收等全部工作。3.2分包工程内容：根据工程量清单所列明的门窗规格、型号、数量等进行施工。3.3分包工程量清单：详见附件一。第四条工期及进度4.1合同工期：自乙方开工之日起至工程验收合格日止。4.2进度要求：乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.3工期延误的责任：由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量标准及要求5.1产品质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2工程质量验收：按照甲方提供的验收标准进行验收，确保工程质量符合要求。5.3质量问题的处理：发现质量问题，乙方应在第一时间进行整改，直至满足要求。第六条价格及支付6.1门窗分包工程总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。6.2价格调整机制：根据国家政策、市场价格变动等因素，双方可协商进行价格调整。6.3支付方式及时间：甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式及时间详见附件二。第七条材料供应7.1材料供应责任：甲方负责提供合格的门窗材料，乙方负责材料的接收和保管。7.2材料质量要求：甲方提供的门窗材料应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。7.3材料供应时间及地点：甲方应在合同约定的时间内将材料供应到乙方指定的工地仓库。第八条安全及环保8.1安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。8.2安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。8.3环保要求及措施：乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。第九条变更及调整9.1合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同内容需要变更的，双方可协商进行变更。9.2合同价款调整：合同变更导致的价款变化，双方可协商进行调整。9.3变更程序：合同变更应书面协议，并由双方盖章确认。第十条违约责任10.1甲方违约责任：甲方未按约定时间支付工程款、提供材料等，应承担违约责任。10.2乙方违约责任：乙方未按约定时间完成工程、质量不符合要求等，应承担违约责任。10.3违约赔偿方式：违约方应承担对方因此造成的损失赔偿责任。第十一条争议解决11.1.1向甲方所在地的人民法院提起诉讼；11.1.2向乙方所在地的人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖法院：按照双方约定的争议解决方式确定。11.3仲裁委员会：如选择仲裁，双方可共同选择一个仲裁委员会进行仲裁。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：工程验收合格，甲方支付完毕全部工程款后，合同终止。12.3合同解除程序：合同解除应书面协议，并由双方盖章确认。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。13.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同修改与补充：合同执行过程中，双方可协商对合同进行修改和补充。14.4合同附件：本合同附件包括工程量清单、付款计划等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲乙方之外，参与工程建设的其他单位或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行各自职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.3第三方权益：第三方有权按照合同约定获得相应的权益，包括但不限于工程款支付、质量保障、安全防护等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择：甲方根据工程需要，选择合适的第三方参与工程。2.2第三方资质审查：甲方应对第三方进行资质审查，确保其具备相应的能力和资格。2.3第三方合同签订：甲方与第三方签订相关合同，明确双方的权利和义务。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方接受甲方的委托，按照甲方的要求完成相关工作。3.2第三方与乙方：第三方与乙方无直接合同关系，但第三方的工作成果与乙方的工作密切相关。3.3第三方与其他方：第三方与其他方之间的关系由各方另行签订合同进行约定。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方对甲方承担的赔偿责任限额为第三方从甲方获得的合同价款的总额。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在相关合同中进行明确。4.3第三方责任限额的调整：如第三方责任限额不足以弥补甲方损失，甲方有权向第三方追偿。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，视为违约。5.2第三方违约处理：甲方有权按合同约定和法律规定，要求第三方承担违约责任。5.3第三方违约与乙方关系：乙方不承担第三方违约造成的损失，甲方有权向第三方追偿。第六条第三方权益保障6.1第三方权益保障：甲方应保障第三方的合法权益，确保第三方正常开展工作。6.2第三方权益受损：如第三方权益受损，甲方应承担相应责任，并向第三方进行赔偿。6.3第三方权益的实现：甲方应协助第三方实现其权益，包括但不限于工程款支付、质量保障等。第七条第三方管理与协调7.1第三方管理：甲方应负责对第三方进行管理和协调，确保工程顺利进行。7.2第三方协调：甲方应协调第三方与其他单位或个人之间的关系，避免纠纷发生。7.3第三方沟通：甲方应与第三方保持良好沟通，及时解决工程中的问题。第八条第三方退出机制8.1第三方退出条件：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方有权解除与第三方的合同。8.2第三方退出程序：甲方应与第三方协商确定退出机制，确保工程不受影响。8.3第三方退出后的处理：第三方退出后，甲方应承担相应的工作，确保工程的顺利进行。第九条第三方保险9.1第三方保险：第三方应根据工程需要，购买相应的保险，包括但不限于施工保险、意外伤害保险等。9.2第三方保险的受益人：第三方保险的受益人应为甲方和乙方。9.3第三方保险的索赔：如发生保险事故，第三方应按保险合同约定进行索赔。第十条第三方资料保密10.1第三方资料保密：第三方应保守甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等。10.2第三方资料保密期限：第三方资料保密期限自合同终止或解除之日起两年。10.3第三方资料保密违约：违反保密义务的第三方应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此造成的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出乙方应完成的门窗安装工程的具体数量、规格、型号等。附件二：付款计划明确甲方应支付给乙方的工程款项的支付时间、支付比例、支付条件等。附件三：材料供应清单详细列出甲方应提供的门窗材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件四：安全防护措施方案明确乙方应采取的安全防护措施，以及安全防护设施的配置要求等。附件五：环保措施方案明确乙方应遵守的环保要求，以及环保措施的实施计划等。附件六：质量保证书乙方对所提供的门窗产品质量的书面保证。附件七：工期保证书乙方对工程按时完成的书面保证。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合要求、未按约定支付工程款等。责任认定标准：根据合同约定的违约责任条款进行认定。例如，乙方未按约定时间完成工程，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明：如果乙方未按