挖掘回填填土施工合同

挖掘回填填土施工合同合同编号：__________挖掘回填填土施工合同地址：________________________联系电话：____________________联系人：______________________地址：________________________联系电话：____________________联系人：______________________鉴于业主委托施工方进行挖掘回填填土施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于挖掘、回填、填土等施工内容。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同价的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价的30%。（3）工程进度达到100%时，业主向施工方支付剩余的40%。2.3施工方开具等额的正规发票。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自开工之日起计算。3.2施工方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前七个工作日向业主提出延期申请，延期时间不得超过一个月。延期申请应详细说明延期理由及预计延期时间。3.3业主同意延期申请的，双方应签订书面延期协议，约定新的施工期限。业主不同意延期申请的，施工方应按合同约定的时间完成工程。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，施工方应服从业主及有关部门的管理和监督。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条违约责任5.1施工方如未按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期部分工程价款的2%向业主支付违约金。5.2业主如未按照合同约定支付合同价款，应按照逾期部分合同价款的2%向施工方支付违约金。5.3双方如违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：____________________一、附件列表：1.挖掘回填填土施工合同文本2.工程设计图纸3.施工方案4.施工进度计划5.工程质量标准6.施工材料合格证明7.施工设备清单8.施工人员名单9.工程验收标准10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.业主未按照合同约定支付合同价款，视为违约。3.施工方未按照国家及行业相关标准、规范进行施工，视为违约。4.施工过程中，施工方未服从业主及有关部门的管理和监督，视为违约。5.工程验收不合格，视为施工方违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程施工。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程施工。3.合同价：指双方约定的工程施工的费用。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程施工完成后，进行的质量、安全等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的延期时间，签订书面延期协议。2.工程质量问题：及时整改，达到验收标准。3.支付纠纷：核对合同价款，按照约定支付。4.管理协调问题：建立沟通协调机制，确保施工顺利进行。5.法律法规变化：及时调整合同条款，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.城市基础设施建设：如道路、桥梁、隧道等工程。2.土地开发