建筑装饰装修施工协议

合同编号：__________建筑装饰装修施工协议一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程预算：_______元（大写：_______元整）1.5工程内容：包括但不限于_______、_______、_______等。二、施工期限2.1本工程的施工期限为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前_______天向业主申请，并与业主协商确定延期的具体天数。三、质量标准3.1施工方应按照工程预算、设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。3.2工程验收合格后，施工方应承担_______个月的质保期。质保期内，如出现质量问题，施工方应及时予以修复，并承担修复费用。四、工程款支付（1）合同签订后_______天内，业主支付工程总预算的_______%；（2）工程进度达到_______%时，业主支付工程总预算的_______%；（3）工程验收合格后，业主支付工程总预算的_______%。4.2施工方开具正规发票，业主按照约定时间支付工程款。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付工程总预算的_______%作为违约金。5.3业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向施工方支付应付工程款的_______%作为违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读本协议，确保了解合同内容及其法律后果。2.甲乙双方应具备合法的资格，如法人、自然人等，并保证所提供的证件和信息真实有效。3.工程预算、施工期限、质量标准等关键条款需双方充分沟通，达成一致意见。4.工程款支付应严格按照协议约定的付款方式进行，切勿提前或延迟支付。5.施工过程中，双方应随时关注工程进度和质量，发现问题及时沟通、解决。6.如有违约行为，应承担相应的违约责任，违约金的具体数额应在协议中明确。7.双方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求和解。2.如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，如实提供证据。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动、确保建筑安全、促进建筑事业发展的法律。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。4.质保期：产品质量保证期限，施工方在质保期内对工程质量问题负责修复并承担修复费用。5.诉讼：当事人依法向法院请求保护其合法权益，法院依据法定程序进行审理的行为。6.民事权利义务关系：民事主体依法享有和承担的权益和义务。特殊应用场合及补充条款：1.场合：业主是忙碌的上班族，无法经常到现场监督工程进度。补充条款：乙方应在每周五下午发送本周工程进度报告给甲方，并确保工程按计划进行。如有重大进度变化或需要调整计划，乙方应立即通知甲方。2.场合：工程包含定制家具制作，需要特别注意尺寸和材质要求。补充条款：甲方应在合同签订后五个工作日内提供详细的家具设计图纸和材料要求。乙方应根据甲方提供的图纸和要求制作家具，并确保家具的尺寸和质量符合约定。3.场合：业主希望施工方能使用环保材料，确保室内空气质量。补充条款：乙方应使用符合国家环保标准的材料进行施工，并提供材料环保认证文件给甲方。工程完成后，乙方应配合甲方进行室内空气质量检测，确保空气质量符合国家标准。4.场合：工程涉及水电改造，业主要求施工方提供改造方案和安全隐患预防措施。补充条款：乙方应在工程开始前提供详细的水电改造方案，并确保方案符合国家和行业标准。乙方还应制定并执行安全隐