2024年度桥梁工程护坡施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度桥梁工程护坡施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同签订的桥梁工程的业主或者其合法授权的代表。1.2乙方：指承担本合同所述护坡工程施工的承包商。1.3护坡工程：指为防止桥梁工程区域内的土体滑动、塌方等安全事故，对桥梁工程周边土体进行的加固和防护工作。第二条工程范围及内容2.1乙方应按照本合同约定的技术要求和施工方案，完成桥梁工程护坡的全部施工内容。2.2施工范围包括但不限于：土方开挖、支护结构施工、排水系统施工、植被恢复等。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件一。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。3.3乙方完成施工并经验收合格后，甲方应支付合同总价的【】%。第四条施工期限4.1乙方应在本合同约定的工期内完成护坡工程的施工。4.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条工程质量及验收5.1乙方应按照本合同约定的技术要求和标准，保证护坡工程的施工质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定进行缺陷责任期的维护和修复工作。第六条乙方义务及责任6.1乙方应按照合同约定，合法合规地进行护坡工程施工。6.2乙方应保证施工人员的安全，对施工过程中发生的安全事故承担责任。第七条甲方义务及责任7.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。7.2甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证其合法合规。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。第九条违约责任9.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，具体金额按照本合同约定的付款比例计算。9.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，具体金额按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。第十二条合同的附件本合同附件包括但不限于：施工方案、施工图纸、工程量清单、付款计划等。第十三条其他约定双方在本合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同签订的桥梁工程的业主或者其合法授权的代表。1.2乙方：指承担本合同所述护坡工程施工的承包商。1.3护坡工程：指为防止桥梁工程区域内的土体滑动、塌方等安全事故，对桥梁工程周边土体进行的加固和防护工作。第二条工程范围及内容2.1乙方应按照本合同约定的技术要求和施工方案，完成桥梁工程护坡的全部施工内容。2.2施工范围包括但不限于：土方开挖、支护结构施工、排水系统施工、植被恢复等。2.3乙方应按照甲方的要求，提供施工进度计划，并在甲方同意后按照该计划进行施工。2.4乙方应保证施工过程中的安全和环境保护，遵守相关的法律法规。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件一。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。3.3付款节点和比例：工程开工后，甲方支付合同价的【】%；工程进度达到【】%后，甲方支付合同价的【】%；工程验收合格后，甲方支付合同价的【】%。3.4乙方应提供合法有效的税务等发票，甲方据此进行付款。第四条施工期限4.1乙方应在本合同约定的工期内完成护坡工程的施工。4.2工期自乙方进入施工现场，准备就绪开始施工之日起计算。4.3由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：每延期一天，乙方应向甲方支付合同价款的【】%作为违约金。由于不可抗力等不可预见的原因导致工程延期，经甲方同意后，不视为乙方违约。第五条工程质量及验收5.1乙方应按照本合同约定的技术要求和标准，保证护坡工程的施工质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定进行缺陷责任期的维护和修复工作。5.3验收标准和程序：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料；甲方应按照约定的时间组织验收，验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改；经甲方确认验收合格后，本工程视为完成。第六条乙方义务及责任6.1乙方应按照合同约定，合法合规地进行护坡工程施工。6.2乙方应保证施工人员的安全，对施工过程中发生的安全事故承担责任。6.3乙方应承担施工过程中产生的所有税费和其他费用。第二部分：其他条款第七条甲方义务及责任7.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。7.2甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证其合法合规。7.3甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持配合。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。8.2保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商务谈判记录等。第九条违约责任9.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，具体金额按照本合同约定的付款比例计算。9.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，具体金额按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。第十二条合同的附件本合同附件包括但不限于：施工方案、施工图纸、工程量清单、付款计划等。第十三条其他约定双方在本合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，具体金额按照本合同约定的付款比例计算。8.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，具体金额按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。8.3如果乙方施工质量不符合合同约定的技术要求和标准，乙方应负责返工和修复，并承担由此产生的费用。8.4如果乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或者财产损失，乙方应承担全部责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2在争议解决过程中，双方应继续履行合同的其他条款，除非经法院判决或者仲裁机构裁决否则不影响合同的继续履行。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。10.2除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或者解除合同。10.3合同的变更或者解除不影响双方因合同履行而产生的权利和义务。第十一条合同的附件11.1本合同附件包括但不限于：施工方案、施工图纸、工程量清单、付款计划等。11.2附件是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十二条合同的履行地点和方式12.1本合同的履行地点为【】。12.2乙方应按照约定的时间和方式，向甲方报告施工进度和质量情况。12.3甲方应按照约定的时间和方式，向乙方支付合同价款。第十三条其他约定13.1双方在本合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2补充协议应经双方签字或者盖章后生效。第十四条合同的份数14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同的副本和复印件均无效，只有甲乙双方签字或者盖章的原始文件才具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方：指非甲方和乙方之外的其他个人、企事业单位、社会组织或政府机构，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。15.2第三方介入：指在合同履行过程中，甲方或乙方根据合同约定或经双方协商，邀请第三方参与项目的部分或全部工作。第十六条第三方介入的程序及条件16.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方、介入的范围和目的。16.2双方应就第三方的选择、职责、权利和义务等进行协商，并书面确认。16.3第三方介入前，甲方或乙方应向第三方提供必要的信息、资料和条件，确保第三方能够正常开展工作。第十七条第三方的主要职责17.1第三方应按照甲乙双方的约定，独立、公正地完成介入的工作。17.2第三方应向甲方和乙方提供真实、准确、完整的报告或意见。17.3第三方应对介入工作的保密性、专业性和权威性负责。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体，彼此之间的权利义务关系由双方协商确定。18.2第三方的工作结果对甲方和乙方具有同等法律效力。18.3甲方和乙方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的正常工作。第十九条第三方责任限额19.1第三方应对其提供的报告或意见的质量负责，但因甲方和乙方提供不实信息或违反法律法规导致的损失，第三方不承担责任。19.2第三方在介入过程中造成甲方和乙方损失的，第三方应根据其过错程度承担相应的赔偿责任。19.3第三方对甲方和乙方造成的损失赔偿总额，不应超过甲方和乙方因第三方介入而实际支付的费用。第二十條第三方介入的变更和解除20.1双方协商一致，可以变更或解除第三方介入的事宜。20.2变更或解除第三方介入事宜，应书面通知对方，并说明变更或解除的原因和依据。第二十一条第三方介入的争议解决21.1双方与第三方之间因介入事宜产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2在争议解决过程中，第三方应继续履行合同约定的职责，除非经法院判决或者仲裁机构裁决否则不影响合同的继续履行。第二十二条附件的补充22.1本合同附件包括但不限于：第三方介入方案、第三方职责确认书、第三方费用支付计划等。22.2附件是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第二十三条其他约定23.1双方在本合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。23.2补充协议应经双方签字或者盖章后生效。第二十四条合同的份数24.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份，具有同等法律效力。24.2本合同的副本和复印件均无效，只有甲乙双方签字或者盖章的原始文件和第三方签字确认的文件才具有法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工方案详细描述护坡工程的施工步骤、技术要求、材料选择等信息，包括但不限于土方开挖、支护结构施工、排水系统施工、植被恢复等。附件二：施工图纸提供桥梁工程护坡的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，标明施工的具体位置、尺寸、材料等。附件三：工程量清单列出护坡工程所需材料、工程量、价格等详细信息，以便于甲方和乙方明确工程成本和支付金额。附件四：付款计划根据工程进度和合同约定，明确付款的时间节点、付款比例和付款金额等信息。附件五：第三方介入方案详细描述第三方介入的范围、职责、权利和义务等，包括但不限于第三方的工作内容、工作时间、工作成果等。附件六：第三方职责确认书确认第三方在护坡工程中的职责和义务，以及第三方对甲方和乙方的承诺和保证。附件七：第三方费用支付计划明确甲方和乙方支付给第三方的费用金额、支付时间等详细信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成施工，包括延期完工、施工质量不符合技术要求和标准等。示例：乙方因自身原因导致工程延期超过合同约定的期限，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约金。2.甲方未按照约定支付合同价款，包括延迟支付、少支付或者不支付等。示例：甲方未按照约定的时间节点向乙方支付合同价款，乙方有权按照合同约定向甲方追究滞纳金。3.乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或者财产损失。示例：乙方在施工过程中未能确保施工安全，导致施工现场发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方提供的材料、设备等不符合合同约定的质量要求。示例：乙方提供的施工材料不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题，乙方应承担整改和修复的费用。5.甲方提供的施工场地、资料、设备等不符合合同约定或者不及时提供。示例：甲方未能按照合同约定提供完整的施工资料和设备，导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应的责任。全文完。2024年度桥梁工程护坡施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3桥梁工程护坡施工的定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工程进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五条施工质量标准5.1施工质量要求5.2质量检验标准5.3质量异议处理第六条材料及设备6.1材料供应6.2设备使用6.3材料质量标准第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3乙方安全培训及配备第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任第十三条其他条款13.1合同的生效与终止13.2不可抗力13.3附件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：X桥梁工程有限责任公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号1.3桥梁工程护坡施工的定义本合同所述桥梁工程护坡施工，是指乙方按照甲方的要求，在甲方提供的工程地点，使用甲方提供的材料和设备，按照本合同约定的质量标准、施工进度等要求，完成桥梁工程护坡的施工工作。第二条工程概况2.1工程地点工程地点位于省市区路号，具体施工地点以甲方书面指定的位置为准。2.2工程规模桥梁工程护坡施工范围包括但不限于：桥梁工程的护坡部分，具体施工范围以甲方书面指定的范围为准。2.3工程内容工程内容包括但不限于：桥梁工程护坡的土建施工、排水系统施工、防滑设施施工等，具体施工内容以甲方书面指定的内容为准。第三条合同价格3.1合同总价本合同的工程总价款为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），上述款项包括但不限于：施工人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润等。3.2价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格，具体调整方式在本合同附件一中约定。3.3支付方式甲方按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同款项。具体支付方式在本合同附件一中约定。第四条工程进度4.1施工期限本合同约定的施工期限为自乙方入场施工之日起，共计个月。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。具体施工进度计划在本合同附件二中约定。4.3延期违约责任如乙方原因导致施工进度延误，乙方应按照本合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。具体违约金比例在本合同附件一中约定。第五条施工质量标准5.1施工质量要求乙方应按照甲方要求的国家标准和行业标准进行施工，保证施工质量符合设计文件和规范要求。5.2质量检验标准乙方应按照本合同约定的质量检验标准进行自检，并接受甲方的监督和检查。具体质量检验标准在本合同附件三中约定。5.3质量异议处理如甲方对乙方施工质量有异议，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后个工作日内进行整改。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权按照本合同约定的违约金比例向乙方追偿。具体违约金比例在本合同附件一中约定。第六条材料及设备6.1材料供应甲方负责提供本合同约定的施工材料，并保证材料质量符合施工要求。具体材料品种、规格、数量等在本合同附件四中约定。6.2设备使用乙方应按照甲方要求，合理使用甲方提供的设备，并负责设备的日常维护和管理。具体设备使用要求在本合同附件五中约定。6.3材料质量标准乙方应按照本合同约定的质量标准使用甲方提供的材料，如乙方使用不符合质量标准的材料，甲方有权要求乙方立即更换，并按照本合同约定的违约金比例向乙方追偿。具体违约金比例在本合同附件一中约定。第七条安全生产7.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场安全。7.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关规定进行处理。具体安全事故处理程序在本合同附件六中约定。7.3乙方安全培训及配备乙方应按照甲方要求，对施工现场人员进行安全生产培训，并配备足够的安全防护设施和器材。具体安全培训及配备要求在本合同附件七中约定。第八条环境保护8.1环保要求乙方在施工过程中应遵守国家环保法律法规，严格按照甲方要求进行环境保护工作，确保施工过程中的废气、废水、噪声等符合国家环保标准。8.2环保措施乙方应制定施工过程中的环保措施，并书面提交给甲方备案。具体环保措施包括但不限于：施工现场的清洁、废弃物的合理处理、噪声控制等。8.3环保责任如乙方在施工过程中造成环境污染或其他损害，乙方应承担全部责任，并按照甲方要求进行赔偿。具体赔偿方式和金额在本合同附件一中约定。第九条违约责任9.1甲方违约责任如甲方未能按照本合同约定履行其义务，甲方应承担违约责任，并按照本合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。具体违约金比例在本合同附件一中约定。9.2乙方违约责任如乙方未能按照本合同约定履行其义务，乙方应承担违约责任，并按照本合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。具体违约金比例在本合同附件一中约定。9.3违约赔偿方式违约方应承担因其违约给守约方造成的直接经济损失，并按照本合同约定的违约金比例支付违约金。具体赔偿方式和金额在本合同附件一中约定。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方选择诉讼解决争议，甲方所在地的人民法院为争议解决的机构。10.3诉讼或仲裁地点及适用法律双方选择诉讼解决争议的，诉讼地点为甲方所在地人民法院；双方选择仲裁解决争议的，仲裁地点为甲方所在地仲裁委员会，并适用中华人民共和国法律法规。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方可协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件本合同履行过程中，如因特殊情况需要解除合同，双方可协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应由双方签署，并报原合同审批机关备案。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止。12.3违约保密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿方式和金额在本合同附件一中约定。第十三条其他条款13.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力事件的具体认定在本合同附件二中约定。13.3附件本合同的附件为本合同的有效组成部分，与具有同等法律效力。附件包括：附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章甲方授权代表签字：____________甲方授权代表职务：____________甲方单位盖章：____________14.2乙方签字盖章乙方授权代表签字：____________乙方授权代表职务：____________乙方单位盖章：____________14.3签字盖章日期本合同双方签字盖章日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介方、设计方、监理方、施工分包方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方委托甲方和乙方应与第三方签订相应的委托协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方监督甲方和乙方应对第三方的施工过程进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照委托协议的约定，承担其施工过程中的质量、安全、环保等责任。3.2责任限额甲乙双方与第三方签订的委托协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误限制等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方的监督和管理，确保施工过程符合甲方的要求。4.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的指导和服务，确保施工过程顺利进行。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能按照委托协议的约定履行其义务，第三方应承担违约责任。5.2违约处理程序甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第六条第三方与甲方、乙方的沟通协作6.1沟通渠道甲方、乙方与第三方之间应建立畅通的沟通渠道，确保施工过程中的问题能够及时解决。6.2协作机制甲方、乙方与第三方应共同建立协作机制，确保项目顺利进行。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更条件如因第三方介入导致合同内容发生变更，甲方和乙方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2变更程序合同变更协议应由甲方、乙方和第三方共同签署，并报原合同审批机关备案。第八条第三方介入后的合同解除8.1合同解除条件如因第三方介入导致合同无法履行或部分履行，甲方和乙方应协商一致，并签订书面解除协议。8.2解除程序合同解除协议应由甲方、乙方和第三方共同签署，并报原合同审批机关备案。第九条第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式如因第三方介入导致合同履行过程中发生争议，甲方、乙方和第三方可协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如选择诉讼解决争议，甲方所在地的人民法院为争议解决的机构。第十条第三方介入后的其他条款修正10.1附件修正本合同附件中对第三方的权利、义务、责任等作出相应修正，确保附件内容与本合同一致。10.2其他条款修正本合同其他条款如需修正，甲方、乙方和第三方可共同协商确定。第十一条第三方签字盖章11.1第三方签字盖章第三方授权代表签字：____________第三方授权代表职务：____________第三方单位盖章：____________11.2