标书投标容灾研发及后援中心项目总承包施工招标文

标书投标容灾研发及后援中心项目总承包施工招标文项目编号:51010920110807中国太平洋保险（集团）股份有限公司IT工程施工招标招标文件招标人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司二0一二年九月目录第一卷................................................................................1第一章招标公告.......................................................................1IT容灾、研发及后援中心项目总承包工程施工...............................................1招标公告...............................................................................1第二章投标人须知.....................................................................01.总则..............................................................................132.招标文件..........................................................................143.投标文件..........................................................................154.投标..............................................................................175.开标..............................................................................186.评标..............................................................................187.合同授予..........................................................................198.重新招标和不再招标................................................................199.纪律和监督........................................................................2010.需要补充的其他内容...............................................................21附表一：开标记录表...................................................................21附表二：问题澄清通知.................................................................22附表三：问题的澄清...................................................................23附表四：中标通知书...................................................................24附表五：中标结果通知书...............................................................25附表六：确认通知.....................................................................26第三章评标办法（综合评估法）........................................................271.评标方法..........................................................................322.评审标准..........................................................................323.评标程序..........................................................................32第四章合同条款及格式................................................................34第一节通用合同条款..................................................................34第二节专用合同条款..................................................................34廉政合同.............................................................................49第三节合同附件格式..................................................................50第五章工程量清单....................................................................53第二卷...............................................................................54第六章图纸.........................................................................54第三卷...............................................................................55第七章技术标准和要求................................................................55第四卷...............................................................................56第八章投标文件格式..................................................................56一、投标函及投标函附录...............................................................60二、法定代表人身份证明...............................................................64二、授权委托书.......................................................................65三、投标保证金........................................................................66四、已标价工程量清单.................................................................67五、施工组织设计.....................................................................68六、项目管理机构.....................................................................73七、拟分包项目情况表.................................................................75八、资格审查资料.....................................................................75九、其他材料.........................................................................82第一卷第一章招标公告IT容灾、研发及后援中心项目总承包工程施工招标招标公告1、招标条件1.1本招标项目：IT容灾、研发及后援中心项目己由《企业投资项目备案[2011]191号）公司自筹资比例为100%标条件，现对该项目的施工进行公开招标。1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，成都高新技术产业开发区经贸发展局核准（招标事项核准文号为成高经招标[2011]75号）的招标组织形式为自行招标号为51010920110807号。2、项目概况与招标范围2.1、项目名称：IT容灾、研发及后援中心项目总承包工程2.2、建设内容和规模：1栋3层数据中心及1栋16层办公楼，总建筑面积188,292.5721,000平方米。2.3、建设地点：成都高新区南部园区。2.4、建设工期：办公楼:790个日历天,数据中心能源设备:610个日历天；2.5、招标范围：按设计施工图及工程量清单范围内表述的全部内容，包括但不修等。2.6标段划分：本次招标为一个标段。3、投标人资格要求3.1、本次招标要求投标人：1)建筑工程施工总承包特级；1)2)2)3)财务要求：企业运营状况良好，2009年-2011年中连续三年无亏损；企业业绩：投标企业2009年1月1日以来在中国境内至少有3个开工的单体建筑面积不低于15万平方米的民用公共建筑项目业绩；3)企业业绩证明须提供：公共建筑项目的中标通知书、合同协议书的复印件；4)信誉要求：没有处于投标禁止期，近三年在成都市招标投标活动中及项目承建过程中无违规、违纪等不良记录；4)5)项目经理要求：具有高级职称，注册于投标人单位并同时具有壹级注册建6个月养老保险的证明，该证明须有社保部门加盖的鲜章；5)6)企业技术人力要求：其他人员须出具有社保部门加盖鲜章的投标人为其缴纳投标前6个月养老保险的证明；6)7)在成都建委办理的针对本工程的《成都市建设领域市场主体信用记录（评记录且在有效期内；7)8)企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，需提供《四川省省外企业8)3.2、本次招标不接受（口接受；√不接受）联合体投标。4、招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2012年9月25日至2012年9月29日（法定9:00时至12:0013:00时至17:00服务中心1区二楼的网络投标报名系统刷卡报名，获得“网络投标报名回执。4.2投标人凭“企业市场主体信息卡”及“网络投标报名回执”在互联网《四川建设网》成都市交易中心页面（/jyzx1区二楼从交易中心局域网下载招标文件等资料。通过以上途径下载的招标文件为GEF电子标书生成器软件打开，电子标书生成器软件的办理方式详见《成都建信网》北京金润方舟软件技术有限公司，宇文成4.3招标文件每套购买费用：150元，售后不退。通过网络下载招标文件的投标人，在开标时须向招标人缴纳招标文件的购买费用。4.4招标人不提供邮购招标文件服务。5．投标文件的递交5.12012年10月24日10时00分，地点为：成都市青羊区八宝街111号成都建设大楼。5.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告在《中国经济导报》上发布。7．联系方式招标人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司地址：中国上海市田林路201号联系人：孙鹏电话真1290二〇一二年九月第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司地址：上海市田林路201号1.1.2招标人联系人：孙鹏联系电话4招标代理机构项目名称无IT容灾、研发及后援中心项目总承包工程.1建设地点资金来源成都高新区南部园区公司自筹.3出资比例100％资金落实情况已落实:790个日历天,数据中心及能源中心:610个日历天.2招标范围计划工期具体开工日期为接到开工令起5日内。.1质量要求安全要求：达到成都市标化工地1)资质等级要求：独立法人资格，同时具备国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包特级资质；投标人资质条件、能力和信誉1)2)财务要求：企业运营状况良好，2009年-2011年中连续三年无亏损2)3)2009年1月1日以来在中国境内至少有3个开工的单体建筑面积不低于153)企业业绩证明须提供：公共建筑项目的中标通知书、合同协议书的复印件；4)信誉要求：没有处于被责令停业，财产被接管、工商冻结、破目承建过程中无违规、违纪等不良记录；4)5)项目经理要求：具有高级职称，注册于投标人单位并同时具有产考核合格证B前6目经理；5)6)6个月养老保险的证明材料；6)7)项目管理团队要求：（1）主要人员（项目经理、技术负责人、“投标文件格式”的“主要人员简历表2（3）项目管理团队所有成员应提供有社保部门加盖鲜章的投标人为其缴纳投标前6证承诺；7)8)在成都建委办理的针对本工程的《成都市建设领域市场主体信用记录（评价）网络登记表》无不良记录且在有效期内；8)9)企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，需提供《四川面具有相应的施工能力。9)10)提供虚假资料，一经招标人或行政主管部门核实，后果自负。■不接受1.4.2是否接受联合体投标□接受,应满足下列要求:除投标人不得存在的12种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一：（13期等非正当理由放弃中标的，在三年内不接受其投标；（14政主管部门行政处罚的，在年内不接受其投标；三（151.4.3限制投标的情形的;（16认定为犯罪的;（17投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的;（18在同一项目（标段）中同时投标：（a）法定代表人为同一人;（b）母公司与其全资子公司;（c）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）;（d）被同一法人直接或间接持投不低于30％的两个及两个以上法人;（e）具有投资参股关系的关联企业;（f）相互任职或工作的。■不组织，由投标人自行踏勘■不召开1.9.1踏勘现场1.10.1投标预备会投标人可在2012年10月8日下午17:00时信网》上提出问题。投标人提出问题的截止时间0.3招标人将在投标截止时间15个日历天前以答疑的形式上传至《成都建信网》进行答复（投标人提出的问题应匿名上传至《成都建信招标人书面澄清的时间网的后果由投标人自行承担。分包偏离据中心机房工程、办公楼（办公室区域）精装修工程。■不允许构成招标文件的其他材料图、地质勘察报告（如有需要，可预约至业主办公室查阅）2012年10月24日10时00分(北京时间)2.2.2投标截止时间投标人确认收到招标文2.2.3件澄清的时间标人自行承担。（1）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明构成投标文件的其他材料.1（2）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况投标有效期90个日历天（从投标截止之日算起）投标保证金的金额：捌拾万元。投标保证金必须以投标人自身的其他名义提交。第一种递交方式——通过基本帐户银行转账或银行电汇第二种递交方式——投标保函A、采用第一种方式递交投标保证金的注意事项：（1）投标人应从其基本账户将投标保证金一次性转至成都市建设工程项目交易服务中心（以下简称：“市交易中心户，投标保证金递交截止时间为开标前一个工作日的下午16点00分投标人递交投标保证金后应及时至市交易中心查实本项目投标保证金是否到账，并核实交易中心系统中递交账号与基本账户是否一致。3.4.1投标保证金（2）市交易中心投标保证金专用账户的相关信息如下：开户单位：成都市建设工程项目交易服务中心开户行：成都银行华兴支行帐号：31012012213953600023财务电话86635628交投标保证金，不能使用通存通兑的方式提交。B、采用第二种方式递交投标保证金的注意事项（1）投标保函的格式以银行格式为准，保函的内容应包括投标保证（2）投标保函的有效期应算至投标有效期后30日。（3在投标截止时间1行保函原件提交至市交易中心。C、投标人投标保证金的提交情况在相关项目（标段）开标时由市交易中心工作系统自动予以公示,具体提交情况以市交易中心提供的投标情况公示表为准。D30号令第三十七条的规定，本工程投标人不按本招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝。20091045号文执行。（一）投标保证金的正常退还程序1、中标公示期满且无投诉的，由市交易中心在中标公示期结束后5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。3.4.3投标保证金的退还2、中标候选人的保证金退还：中标人完成合同签订及缴纳履约担保还。（二）投标保证金的非正常退还程序1、投标人涉嫌违法违规或被投诉的，正处于调查处理期间，招标监投标人。2、招标人因特殊情况书面要求所有投标人延长投标有效期，并相应门的书面意见，由市交易中心将投标保证金退还至投标人。（三）投标保证金的退还方式1、以银行转账支票或银行电汇方式提交的投标保证金，市交易中心交易中心将保函退还至投标人。2、以银行转账支票或银行电汇方式提交的投标保证金，其利息按照保证金的同时将利息划拨至投标保证金的原拨付账户。投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：之前，投标人撤回、补充、修改或替代投标文件的；投标保证金不予退还的情形3.4.4同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；（三）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的；（四）法律法规规定不予退还的其他情形。监督部门的书面处理意见，将投标保证金转至招标人的基本账户。近年财务状况的年份要求.三年（2009年－2011年连续三年）年（2007年-2011年）近年竣工的类似项目的年份要求五近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求是否允许递交备选投标方案三年（2009年－2011年）■不允许（1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。（2）投标人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行抵触。（3）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质3.7.1投标文件格式性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。（4）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认作废标处理。（5）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求投标人提供原件核验。3.7.3签字或盖章要求（1）投标文件中所有要求法定代表人盖章的地方都需法定代表人的理人）盖章（或签字）的，视为无效标书。（2）投标文件所有要求投标人盖章的地方都应加盖投标人单位（法或下属单位印章代替。（3）投标文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人加盖法定代表人章或投标人单位的印章。（4）投标文件中要求造价人员盖执业章处，应加盖造价人员的执业印章，造价人员必须注册于投标单位。1份（U但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除3.7.4投标文件副本份数外）编制和复制。投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。3.7.5装订要求宜按招标文件中第八章“投标文件格式中的顺序装订，如有需要可自行分册装订。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。4.1.1投标文件的包装和密封封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。件。授权委托书格式详见招标文件附件一。招标人地址：招标人名称：投标人名称：4.1.2封套上写明(项目名称)投标文件在年月日时分前不得开启投标人应在本投标须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间之前递交投标文件。4.2.1递交投标文件代理机构缴纳招标文件工本费150元。111室详见交易中心二楼开标当天大屏幕显示）.3递交投标文件地点是否退还投标文件■否开标时间：同投标截止时间5.1开标时间和地点开标地点:同投标文件递交地点4.1.1条要求密封的的代表检查投标文件的密封情况。开标程序：5.2开标程序1、到达开标时间，系统将公示参与招标项目的所有投标人投标保证拒绝接收。2、开标顺序：按政府部门监管的指定顺序进行开标。当所有投标人务器并打印一份，交给各投标人签字确认，转入评标阶段。评标委员会构成:9人。其中6人按规定从四川省评标专家库中随机抽取，3人为建设单位业主代表；6.1.1评标委员会的组建评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川发办[2003]13号第九[2007]14[2007]666号第十五条执行，其中6人评标专家在“四川省评标专家库”随机抽取6.37.1评标办法■综合评估法是否授权评标委员会确定中标人■否,推荐的中标候选人数：1-3人履约保证金的形式包括基本履约保证金和差额履约保证金。（1）履约保证金＝基本履约保证金＋差额履约保证金。（2=中标价（扣除招标人暂估部分及暂列金额）的10％。7.3.1履约担保（3）差额履约保证金＝5×｛（投标最高限价×85％）－中标价｝投标最高限价：1,055,662,225元（其中含暂列金为51,916,265.1元，暂估价为424,480,000其中现金占0％，保函担保占100％。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳，保函担保应符合招标文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。7.3.210民工工资保证金按国家及地区相关政策规定执行需要补充的其他内容10.1编页码和小签报价唯一不作统一要求，投标人自定。只能有一个有效报价。即：10.3（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致。（1）按四川省国家及地区相关规定进行报价，并按四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标投标报价评审办法进行评审。（川建发【2009】60限价的，其投标文件将作为废标处理；（1）（2）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，有评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应做废标处理。（2）某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的量化评审办法：10.4报价有效a)对低于该项目最高限价90%并低于所有投标人评标价算术平均值95%的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。a)b)评标委员会对该投标人报价的单价进行分析，对明显偏低的单价（不包括没有报价的单项）应向其发出澄清函，要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。b)c)评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说其投标价应作为废标处理。持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。10.5中标价评标价不作为中标价：无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。10.610.7确定中标人项目业主的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设、留有投标文件承诺的项目经理印鉴的企业法人账户。建设资金拨付招标人应付给中标人的预付款及进度款按专用合同条款约定支付。具体按专用合同条款中约定执行。合同履行过程中物价波动引起的价格调整10.810.9标人提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的主体工程完工后才能退还。压证施工制度严禁转包和违法分包。未经发包人同意及行政主管部门批准，中标人不得变更项目经理和项目技术负责人。10.10严禁转包和违法分包凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。中标人派驻施工现场的项目经理和技术负责人与投标文件承诺不符，视同转包。招、投标人的工程量清单均漏项或设计变更所增加的工程量，必须经施工单位申报、监理签字、业主认可的程序办理确认。承包合同按有关规定备案。10.1110.12增加工程量的管理合同备案双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为根据。一、投标人在开标时宜携带以下原件，以备市交易中心需要查验投标保证金是否到账时使用：1、投标人的企业市场主体信息卡原件或卡号；开标时投标人应携带的原件10.131、2、网络投标报名回执原件或标段识别号；2、3、授权委托书原件。注：投标人未按上述要求携带以上原件（或资料）造成的后果由投标人自行承担。10.1410.15报价须知详见招标人提供的工程量清单总说明特别注意投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不投标文件的真实性要求投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。10.16如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理;中标候选人确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。开标结束后核查所有投标人在成都建委办理的针对本工程的《成都如不一致其后果由投标人自行承担。10.1710.18其他构成招标文件组成部分的“通用合同条款“专用合同条款技术标准和要求和“工程量清单和“承包人，在招标投标阶段应分别按“招标人”和“投标人”进行理解。同义词语（1）投标报价应是依据招标图纸及技术规范、招标文件工程量清单全部工程内容的价格体现，并按四川省相关规定进行报价，投标人不得低于成本报价。如本次招标工程量清单有漏项或与设计文件有矛盾，则均以招标人提供的工程量清单为准。（1）10.19报价说明（2）工程清单中的每一个项目，投标人都应填入单价和合价；对于没有填入单价和合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总价的项目的工作内容，但不能得到相对应的结算和支付；（2）（3）投标报价中所报的材料必须满足设计文件要求及国家相关施工验收技术规范对材料选用等级及招标文件技术规范、工程清单规定的材料的要求，保证材料质量。（3）（4）投标报价文件应由注册于投标单位本企业的造价人员（全国注册造价工程师或全国建设工程造价员）签字并加盖其执业专用章，否则其投标报价无效并作为废标处理。（4）（5）投标人投标总价应视为所有清单报价的单位工程费用汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效并作废标处理。（5）（6）本工程临时用水、临时用电接驳点由招标人在现场指定相应的接口和地点，中标人须自费安装表具计费，在取得最终竣工备案前的施工用电、施工办公生活用水、用电之费用（包括业主、项目管理单位、监理单位使用）全部由中标人缴纳，投标单位在投标报价时须综合考虑，招标人不再另行支付，其中给水管径为Φ200；排水管径：雨水为Φ600，污水管径为Φ300。（6）（7）中标人进场后需按业主要求在施工现场装备远程视频监控系统，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，今后不再另行计算。（7）（8）中标人必须按照成都市劳动和社会保障局的相关规定为不得另行向招标人结算；（8）（9）投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因承包人忽视或误解而导致的经济和工期的索赔，招标人将予以拒绝。（9）（10）本次招标的招标控制价详见投标人须知前附表规定。若投标人的投标报价高于招标人招标控制价的，其投标无效，作为废标处理；（10）投标人的投标报价应包括给定工程量的全部费用，如投标报价中未计取，招标人将视为投标人不收取相关的费用，或在其他费用项目中已综合计算了该项费用，招标人不再另行增补。10.20中标候选人推荐名单在四川建设网公布后，招标人不再向未中标人发出未中标通知书1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：无。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场不组织1.10投标预备会不召开1.11分包前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离不允许2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上形式发给间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以网上形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以网上形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价工程量清单；（5）施工组织设计；（6）项目管理机构；（7）拟分包项目情况表；（8）资格审查资料；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定足额提交履约担保保证金的；（3）明示不与招标人签订合同；或没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同的；（4）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假骗取中标的。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案不允许3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.14.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6）设有标底的，公布标底；（7投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投偿。7.4.2给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。注：上述总则部分根据国家九部委第56号标准施工招标文件及有关规定，不允许修改。若上述总则部分与投标人须知前附表不一致之处以投标人须知前附表为准。附表一：开标记录表（项目名称）施工开标记录表开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证投标报价质量目标工期（元）到场项目签名负责人金最高限价招标人代表：招标代理机构代表：记录人：监标人：年月日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于址）或传真至年月日时前递交至（详细地（传真号码）。采用传真方式的，应在（详细地址）。年月日时前将原件递交至评标委员会负责人：（签字）招标人或招标代理机构：（盖单位章或负责人签字）年月日注（“问题澄清通知由评标委员会拟定，由招标人或招标代理机构代为发出（自行招标标代理机构发出评标委员会负责人：（签字一“招标人或招标代理机构：（盖单位章或负责人签字”代替。评标委员会负责人签字的“问题澄清通知，应编入评标报告并存档备查。（）招标人或招标代理机构负责人签字的，招标人的负责人为单位直接负责的主管人员，招标代理机构负责人是四川省发展和改革家投资工程建设项目委托招标代理合同（规范文本（附表三：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1.2......法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日注：投标人应按本“问题的澄清”格式澄清回复。附表四：中标通知书中标通知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：工期：元。日历天。工程质量：符合项目经理：标准。（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）□法定代表人：（签字）□招标代理机构：（盖单位章）年月日附表五：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受期）所递交的确定（中标人名称）于（项目名称）（投标日标段施工投标文件，（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：（盖单位章）□法定代表人：（签字）年月日附表六：确认通知确认通知（招标人名称）：我方已接到你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于日收到。的通知，我方已于年月特此确认。□投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素投标人名称评审标准与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致符合第二章“投标人须知”第3.7.3项要求符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求符合第二章“投标人须知”第3.7.5项要求形式评审签字、盖章2.1.1标准副本份数装订投标文件格式报价唯一符合第八章“投标文件格式的要求和符合第二章“投标人须知”第3.7.1项要求第10.4款规定营业执照具备有效的营业执照安全生产许可具备有效的安全生产许可证证资格评审标准（评标委员会对“资格审查总表”的内容与所附证明材料一致性进行判定）资质等级财务状况企业业绩信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定责人和其他主要人员）其他要求投标要求投标内容工期符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定不存在第二章“投标人须知第1.4.3项任何一种情形之一符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定符合第四章“合同条款及格式”规定工程质量投标有效期投标保证金权利义务响应性2.1.3评审已标价工程量符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”清单中对投标人的要求标准最高限价不得超过第二章“投标人须知第7.3.1项给定的投标最高限价技术标准和要符合第七章“技术标准和要求”规定求成本低于成本价按第二章“投标人须知”第10.4款规定进行认的算术平均值95%价低于各投标人评标价的算术平均值的95%，但不低于控制价的90%施工组织设计：12分分值构成2.2.1企业业绩及项目管理机构：8分(总分100分)投标报价：80分总体施工组织内容完整，编制水平高等得3分，其余评委酌情扣分布置及规划主要工程项目1）法与技术措施计划编制的合理情况等得3分，其余评委酌情扣分1）2）2委酌情扣分施工组织设计评分劳动力的安排劳动力安排计划编制的合理1分，其余评委酌情扣分2.2.2标准(12工程质量管理分)体系及保证措施尽、可行等得1分，其余评委酌情扣分施工管理体系及保证措施项目风险预测1委酌情扣分。切实可行得1分，其余评委酌情扣分急预案2007年至今，工程业绩：企业业绩及项目管5分）1）总承包工程合同业绩为承接完成中国境内获鲁班奖的理机构评分标准（总分8分）2.2.3办公楼或商业综合体项目业绩（单个工程规模达到100,0001分，最多1分。1）2）个数据中心工程规模达到20,000平方米或以上，每个业绩得0.5分，最多1分；2）3）在上述2）业绩中若为四川省境内具有已竣工备案的数据中心类似工程业绩，每个业绩加1.5分，最多加3分;3）积无法在合同中明确，须提供注明该项目的技术经济指标（建筑面积）的竣工图纸。1)1分项目经理任职2)在中国境内的办公楼或商业综合体项目业绩（单个工程资格规模达到100,000的新建数据中心项目业绩，单个数据中心工程规模达到20,000平方米或以上，得0.5分（1.5分）技术负责人任职资格与其他主要人员的任1.5分）1）项目技术负责人如具有工程技术高级工程师职称得0.3分；1）2）项目技术负责人如具有工程技术教授级高级工程师职称，得0.5分；2）3）技术负责人或其他主要人员具有中国建筑业协会颁发的全国优秀项目管理者称号，得1分投标报价初步评审。投标报价评分标准投标报价初步2.2.4评审（1）有无漏项的评审(80分)人承诺免费，或视为其费用已包含在其他项目中，如中标，中标人应完成该项目，但不能从招标人得到相应费用。（2）有无明显不平衡报价的评审评标委员会应对投标文件中存在的明显不平衡报价记录在评标报告中，供招标人签订合同参考。（3）投标报价有下列情况之一的，属细微偏差：（一）在算术性复核中发现的算术性差错；（二）投标人的规费、安全文明施工费、暂列金额未按招标人列出的暂定金额计取的；（三）材料暂估单价未按招标文件中列出的暂估单价计写的(如有时)。对存在细微偏差的投标报价，按以下规定处理：（一）对算术性差错予以修正，算术修正原则如下：1、当综合单价与工程量的乘积与合价不一致时，以标出此时应以标出的合价为准，并修改综合单价；2、当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项额；3、当投标报价表的综合单价与综合单价分析表中的综合为准修正主要材料价格表中的材料单价。规费的，依据招标人列出的暂定金额重新计取该投标人的规费并对其投标报价进行相应修正；招标文件中列出的金额进行更正并对其投标报价进行相应修正；价及相应合价和投标报价；依据招标文件中列出的专业工程暂估价金额进行更正并对其投标报价进行相应修正。报价评审组以上的规定对投标报价的修正结果应取得投标理。(1)投标报价是否低于成本的评审评标价=算术修正后的投标总价-规费-安全文明施工费-暂列金额-专业工程暂估价投标报价详细评审当投标人的评标价低于最高限价的90％并且低于所有投标人（所有投标人是指：通过投标文件形式评审、资格评审、响应性评审的投标人，下同）评标价算术平均值的95%时，审范围，作废标处理。（2）评标基准价的确定在进入后续评审范围的评标价中,的（3）偏差率计算的确定偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价与评标基准价相比，其有效评标价每增加1％，扣0.5分（不足1％的按11%0.21％的按11、评标过程中合格投标人少于3家时，若评标委员会认为人（有效投标人是指：通过投标文件形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审的投标人，面说明理由。2.2.5其他补充说明2、根据成办发[2009]48号文规定，评标委员会在做出无效标或者废标决定前，应向当事人发出“废标通知函，告知或废标应当由评标委员会集体表决。3、根据成办发[2009]48号文规定，评标时如评标委员会确认投标人具有串通投标行为时，应根据投标文件如实填写“串通投标行为认定表，并签字确认。4、在评标结束后合同签订前，如在评标过程中有未发现的细微偏差，招标人应按本章细微偏差的修正原则进行修正，且：（1）若修正后的投标总价高于中标价，以中标价为准，并按以下比例下调综合单价、主要材料价格及措施费（二）:中标价-规费-安全文明施工费-暂列金额-专业工程暂估价×100%修正后总价-规费-安全文明施工费-暂列金额-专业工程暂估价（2）若修正后的总价低于中标价，则以修正后的各项价格和费用为准。注：（1）评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项人递交的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于90分钟。评标委员会成有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作废标处理。（2）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于90分钟。评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于60分钟。评标委员会成员三分之二以上认为该投标人的两次澄清或说明，都不符合评标委员会要求的，作废标处理。（3）投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作废标处理；证据不够确凿的，其投标不能作废标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评“其他违法违规行为”是指第二章“投标人须知”1.4.3在前附表中补充的限制投标的违法违规情形。（4）评审“不存在第3.1.2项任何一种情形之一”：评审委员会没有发现申请人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“符合”，发现投标人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“不符合”。评审结论为“不符合”的，要经评标委员会成员三分之二以上同意，并要详细、具体说明“不符合”的理由，附上相关的证据。1.评标方法2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；2.2.2施工组织设计评分标准：见评标办法前附表。2.2.3项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。2.2.4投标报价评分标准：见评标办法前附表。2.2.5其他补充说明：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第四章合同条款及格式第一节通用合同条款2007第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员合同当事人:指发包人和（或）承包人。发包人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司发包人派驻施工现场代表：姓名：承包人：职务：项目经理：姓名：注册证号：监理人：总监理工程师：姓名：1.1.3工程和设备单位工程：0范围内的用地。1场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。1.1.4日期工期：本合同签约工期为日历天。缺陷责任期：颁发交工验收证书后工程进入缺陷责任期，本合同缺陷责任期为：24个月。1.5合同协议书约束双方。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应在合同协议书签订之后7天内，向承包人免费提供施工图纸和相关资料2份，和其他资料，未经监理人同意，承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。1.6.2承包人提供的文件承包人如有提供的施工设计图纸等文件，应免费向监理人提交该部分工程的施工图纸，14天内应予批准或提出修改要求。承包人进场后60个日历天内提供完整的施工图预算，以最新施工图按实核定(30天内)后的金额作为中期付款的合同金额。若承包人未按时提供施工图预算，中期付款时间顺延。1.6.3图纸的修改监理人签发图纸修改的期限：该项工作施工前7天。1.6.4图纸的错误从中索取不正当的利益。1.8转让合同权利的转让：不允许。2.发包人义务2.3提供施工场地（1）永久占地：发包人应在监理人发出本工程开工令之前，对承包人开工所需的永久担其费用。（2）临时用地：承包人在施工过程中需要临时占地时，向发包人提出占地计划，由发包人向有关机关办理申请手续，需要的费用由承包人承担。2.4协助承包人办理证件和批件销。其中成都高新区建筑垃圾处置费由承包人先行缴纳，在工程结束后发包人根据《成都高新区建设项目施工工地管理奖励考核办法》及《成都高新区施工工地管理奖励考核细则》的考核结果支付给承包人。具体支付金额计算方法如下：i.若考核分数在80分（不含80的，发包人将不返还建筑垃圾处置费；i.ii.若考核分数在80～90分（不含90处置费实际缴纳金额扣除工地出入口物业化管理补助后余额的80%返还承包人工地出入口物业化管理补助及处置费实际缴纳金额扣除工地出入口物业化管理补助后余额的90%；ii.iii.若考核分数在90～95分（不含95处置费实际缴纳金额扣除工地出入口物业化管理补助后余额的90%返还承包人工地出入口物业化管理补助及处置费实际缴纳金额扣除工地出入口物业化管理补助后余额的95%；iii.若考核分数在95分以上的，发包人将在根据考核办法获得高新区返还的处置费实际缴纳金额扣除工地出入口物业化管理补助后余额的100%，全额返还承包人实际缴纳处置费金额。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1（1理公司（单位）或个人，具体单位以发包人书面通知为准。（2）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。（3）授权批准在施工进度网络计划的非关键线路上7天内的工程延期权限（但不包括（4）监理工程师签署变更通知涉及经济签证的金额权限将按监理合同、建筑行政主管部门及发包人有关变更设计规定执行。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.2依法纳税承包人应根据四川省政府及工程所在地税务部门相关规定，在中标后自行承担按章缴纳4.1.3完成各项承包工作为本工程提供的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品等不能降低资格审查强制性条件，必须满足工程需要。承包人运用自身的知识、经验按设计文件施工时，若判断将会产生质量缺陷，承包人应予以执行，并对施工质量负全责，但不负责因设计问题产生的后果。施工范围内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建它损失均由承包人负责。时须综合考虑，发包人不再另行支付，其中给水管径为Φ200600，污水管径为Φ300，且应在工程完成后撤离工地时将上述临时设施拆除，以策安全。一切工程所需的简便房及工程人员所需的生活条件，并包括在承包金额内。承包人进场后必须提供备用电源，以备临时停电时使用。自工程开工至竣工验1月以内造成停电时间累计不超过3天(含3天)，则承包人自行承担备用电源的费用；如果在1月以内不可抗力以及政府限电32009《四川省建设工程工程时停电，一切责任及相关费用由承包人承担。提供备用电源的费用含在投标报价中。承包人进场后需按发包人要求在施工现场装备远程视频监控系统，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，今后不再另行计算。4.1.10其他义务（1至承包人整改达标后，才予支付剩余保留金。（2）承包人要针对施工过程中可能出现的紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）制定相应的应急措施，其费用包含在安全生产费中。（34.8款的相关规定。（4并配备2-3名辅助工作人员，费用在投标报价中考虑，不另行支付。（5保交通不中断和车辆、人员的安全。（6影响因素，保证工程的顺利实施。（74.1款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。4.2履约担保4.2.1基本履约担保：10%。4.2.2差额履约担保：差额履约保证金：5×[（投标最高限价×85%）-中标价]。4.3分包4.3.4本项目严禁转包或违法分包。未经行政主管部门批准，项目业主不得同意中标人变更项目经理、主要技术负责人。（1）主体结构工程必须由承包人自行完成，不得转包。（2）承包人可以将投标文件所附《拟分包项目情况表》中所列的其他非主体、非关键性工发包人有权拒绝承包人。（3（4(专业分包工程承包人，独立承包人)提供现场现有的临时设施、垂直运输机总承中标所报总承包服务费率所得金额。（5）发包人在工程量清单中给定暂估价专业工程的，除项目审批部门有特别核准外，暂估料和信息保密。（6）承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。4.4联合体本项目不接受联合体投标。4.6承包人人员的管理4.6.5实行项目经理、主要技术负责人压证施工制度。4.6.6在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标文件项目管理机上述主要人员，需报请发包人批准。4.8保障承包人人员的合法权益4.8.7民工的管理(1)承包人雇佣民工必须按现行国家有关规定签订临时用工合同。(2)承包人所雇用的民工工资不能低于当地劳动主管部门规定的民工工资的最低标准，约责任。（3）若因承包人与民工发生纠纷导致民工在施工现场闹事（包括静坐、打架、组绕他承包人违约责任并可要求赔偿。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.3承包人应按发包人及项目管理单位要求及时拆除其修建的临时设施，以满足工程进度单位代为拆除，费用由承包人承担，承包人还应向发包人支付逾期撤场违约金人民币10000元／日。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施包含在相关细目报价中，不单独报价。7.3场外交通7.3.1为运输用于本工程的材料、设备通过所有收费公路的通行费用，道路养护费用等均由承包人自行按章缴纳，并在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人应在签订合同协议书后的7天内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。施工安全措施费已包含在相关细目单价中，不单独报价。9.3治安保卫9.3.3承包人应该在签订合同书后的7天内，按照通用条款9.3.3款要求编制施工现场治安避免人员伤亡。9.6文明施工要求及其费用承包人在施工过程中应做到文明施工并配备专门的文明施工负责人，并做到：（1）施工现场实行秩序化、标准化、规范化管理，落实岗位责任制；（2）施工人员现场施工时应着装标识醒目；（3）材料、施工设备应合理定置、不得乱停乱放；（4）严禁破坏及污染正常使用的原有道路及道路设施；（5）保持驻地、施工进出场等区域的清洁卫生、秩序井然；（6）应协调好与当地政府及村民的关系，尽量避免发生不文明冲突。文明施工费该费用包含在相关细目单价中，不单独报价。（7）承包人提供施工组织设计(施工方案)：承包人必须在投标文件中如实说明拟投入90%标人的施工组织设计不能通过评审。10.进度计划10.1合同进度计划（1）承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人收到施工图纸及说明等有关资料并在设计交底完成后5日内向监理工程师提供格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的施工安排和施工方案说明。（2）工程师确认的时间：监理工程师在收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见，报发包人批准。（3）群体工程中有关进度计划的要求：由监理审查，符合发包人的施工总进度计划。（4）承包人向监理工程师报单位工程网络进度计划，由监理工程师批准。承包人的实如果承包人在接到监理工程师通知后的7应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人在向承包人发出书面警告通知7在不解除合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。10.2合同进度计划的修订1、承包人的修订承包人提交修订合同进度计划申请的期限：前一个进度计划的最后5天前监理人批复修订合同进度计划的期限：监理工程师在收到该修订计划后的1天内2、监理人的修订监理人修订合同进度计划指示的期限：前一