2024年度城市地下综合管廊建设工程总包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市地下综合管廊建设工程总包合同本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同双方1.6合同标的1.7合同签订地点1.8合同签订方式1.9合同生效条件1.10合同解除条件1.11合同争议解决方式1.12合同变更及补充1.13合同的执行与监督1.14合同的终止第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资2.6工程进度计划2.7工程质量要求2.8工程验收标准第三条双方权利和义务3.1发包人权利和义务3.2承包人权利和义务3.3双方合作与协调3.4信息与资料提供3.5工程变更3.6工程进度调整3.7质量控制与监督3.8安全生产责任3.9环保要求3.10合同价款及支付3.11争议解决第四条工程设计4.1设计要求4.2设计进度4.3设计费用4.4设计变更4.5设计审核4.6设计图纸交付4.7设计文件归档第五条工程施工5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工质量控制5.4施工安全5.5施工合同工期5.6施工合同工期调整5.7施工合同工期延误责任5.8施工合同工期延误处理5.9施工合同工期延误赔偿第六条工程验收6.1验收条件6.2验收程序6.3验收标准6.4验收资料6.5验收结果处理6.6验收争议解决第七条工程保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任7.4保修费用7.5保修争议解决第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿8.4违约争议解决第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用9.4争议解决期限9.5争议解决地点9.6争议解决机构第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果10.4合同解除争议解决第十一条合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果11.4合同终止争议解决第十二条合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容12.3合同附件效力12.4合同附件变更第十三条合同备案13.1合同备案要求13.2合同备案程序13.3合同备案机构13.4合同备案期限13.5合同备案费用第十四条其他14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3本合同附件14.4本合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度城市地下综合管廊建设工程总包合同1.2合同编号：2024CG0011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同期限：自合同生效之日起至2026年3月1日止1.5合同双方1.5.1发包人：市城市地下综合管廊建设管理局1.5.2承包人：建筑工程集团有限公司1.6合同标的：市地下综合管廊建设工程，包括但不限于土建、安装、装修等工程内容1.7合同签订地点：市1.8合同签订方式：双方代表签字盖章1.9合同生效条件：本合同经双方代表签字盖章后，自合同签订之日起生效1.10合同解除条件：合同约定的解除条件发生1.11合同争议解决方式：协商；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁1.12合同变更及补充：经双方协商一致，可对本合同进行变更或补充1.13合同的执行与监督：双方应严格按照合同约定履行各自义务，并接受对方监督1.14合同的终止：合同约定的终止条件发生或双方协商一致解除合同第二条工程概况2.1工程名称：市地下综合管廊建设工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：全长公里，总投资约亿元2.4工程内容：土建、安装、装修等工程内容2.5工程投资：亿元2.6工程进度计划：分阶段实施，具体进度计划见附件一2.7工程质量要求：符合国家及行业标准2.8工程验收标准：按照国家及行业标准执行第三条双方权利和义务3.1发包人权利和义务3.1.1按照合同约定支付工程款3.1.2对工程进行监督管理3.1.3保证工程顺利实施3.2承包人权利和义务3.2.1按时、按质、按量完成工程3.2.2配备必要的施工人员、设备和材料3.2.3保证工程质量和安全3.3双方合作与协调3.3.1双方应加强沟通，及时解决工程实施中的问题3.3.2双方应按照合同约定，共同推进工程进度3.4信息与资料提供3.4.1发包人应及时提供工程所需资料3.4.2承包人应及时向发包人报送工程进度、质量、安全等资料3.5工程变更3.5.1工程变更应经双方协商一致3.5.2工程变更应按照合同约定的程序进行3.6工程进度调整3.6.1因不可抗力等原因导致工程进度调整的，双方应协商一致3.6.2工程进度调整应按照合同约定的程序进行3.7质量控制与监督3.7.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工3.7.2发包人应对工程质量进行监督3.8安全生产责任3.8.1承包人应确保施工现场安全生产3.8.2发包人应对施工现场安全生产进行监督检查3.9环保要求3.9.1承包人应遵守国家环保法律法规，确保施工现场环保3.9.2发包人应对施工现场环保进行监督检查3.10合同价款及支付3.10.1合同价款按照合同约定支付3.10.2工程进度款按月支付，具体支付比例见附件二3.11争议解决3.11.1双方应通过友好协商解决争议3.11.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第四条工程设计4.1设计要求4.1.1设计应满足工程实际需求4.1.2设计应遵循国家及行业相关规范4.2设计进度4.2.1设计进度应符合合同约定4.2.2设计进度计划见附件三4.3设计费用4.3.1设计费用按照合同约定支付4.3.2设计费用支付方式见附件四4.4设计变更4.4.1设计变更应经双方协商一致4.4.2设计变更应按照合同约定的程序进行4.5设计审核4.5.1设计审核按照国家及行业标准执行4.5.2设计审核结果见附件五4.6设计图纸交付4.6.1设计图纸交付时间按照合同约定4.6.2设计图纸交付方式见附件六4.7设计文件归档4.7.1设计文件应按照国家及行业标准归档4.7.2设计文件归档时间见附件七第五条工程施工5.1施工组织设计5.1.1施工组织设计应符合工程实际需求5.1.2施工组织设计应遵循国家及行业相关规范5.2施工进度计划5.2.1施工进度计划应符合合同约定5.2.2施工进度计划见附件八5.3施工质量控制5.3.1施工质量控制应按照合同约定的质量标准执行5.3.2施工质量控制措施见附件九5.4施工安全5.4.1施工安全应符合国家及行业相关规范5.4.2施工安全措施见附件十5.5施工合同工期5.5.1施工合同工期按照合同约定执行5.5.2施工合同工期调整程序见附件十一5.6施工合同工期调整5.6.1因不可抗力等原因导致施工合同工期调整的，双方应协商一致5.6.2施工合同工期调整应按照合同约定的程序进行5.7施工合同工期延误责任5.7.1因承包人原因导致施工合同工期延误的，承包人应承担相应责任5.7.2因发包人原因导致施工合同工期延误的，发包人应承担相应责任5.8施工合同工期延误处理5.8.1施工合同工期延误的处理程序见附件十二5.9施工合同工期延误赔偿5.9.1施工合同工期延误的赔偿标准见附件十三第六条工程验收6.1验收条件6.1.1工程按照合同约定全部完工6.1.2工程质量符合合同约定的质量标准6.1.3工程资料齐全6.2验收程序6.2.1发包人组织验收6.2.2验收人员由发包人、承包人和相关单位代表组成6.2.3验收程序见附件十四6.3验收标准6.3.1验收标准按照国家及行业标准执行6.3.2验收标准见附件十五6.4验收资料6.4.1验收资料应包括工程图纸、施工记录、验收记录等6.4.2验收资料见附件十六6.5验收结果处理6.5.1验收合格，工程交付使用6.5.2验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改6.6验收争议解决6.6.1验收争议应通过协商解决6.6.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第七条工程保修7.1保修期限7.1.1土建工程保修期限为5年7.1.2安装工程保修期限为2年7.1.3装修工程保修期限为1年7.2保修范围7.2.1保修范围包括因施工质量问题导致的损坏7.2.2保修范围不包括因使用不当、自然损耗等原因造成的损坏7.3保修责任7.3.1发包人应按照合同约定支付保修费用7.3.2承包人应按照合同约定承担保修责任7.4保修费用7.4.1保修费用按照合同约定支付7.4.2保修费用支付方式见附件十七7.5保修争议解决7.5.1保修争议应通过协商解决7.5.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第八条违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未按合同约定完成工程8.1.2承包人未按合同约定保证工程质量8.1.3承包人未按合同约定保证工程进度8.1.4承包人未按合同约定提供施工资料8.1.5发包人未按合同约定支付工程款8.1.6发包人未按合同约定提供工程条件8.1.7双方违反合同约定的其他行为8.2违约责任承担8.2.1承包人违约，应向发包人支付违约金，违约金比例为合同价款的%8.2.2发包人违约，应向承包人支付违约金，违约金比例为合同价款的%8.3违约责任赔偿8.3.1承包人违约造成发包人损失的，承包人应承担相应的赔偿责任8.3.2发包人违约造成承包人损失的，发包人应承担相应的赔偿责任8.4违约争议解决8.4.1双方应通过友好协商解决违约争议8.4.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应优先通过友好协商解决争议9.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为9.2.2双方应共同指定争议解决人员9.2.3争议解决人员应在日内提出解决方案9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担9.3.2仲裁费用按照仲裁委员会的规定支付9.4争议解决期限9.4.1争议解决期限自争议发生之日起个月内9.4.2争议解决期限自仲裁委员会受理之日起个月内9.5争议解决地点9.5.1争议解决地点为市9.6争议解决机构9.6.1争议解决机构为仲裁委员会第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2发生不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方违约导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方10.2.2双方应协商确定解除合同的具体事宜10.3合同解除后果10.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程10.3.2双方应按照合同约定结算工程款10.4合同解除争议解决10.4.1合同解除争议应通过协商解决10.4.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的期限届满11.1.2合同解除11.1.3双方协商一致终止合同11.2合同终止程序11.2.1双方应书面确认合同终止11.2.2双方应按照合同约定处理剩余工程11.3合同终止后果11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款11.3.2双方应按照合同约定处理相关事宜11.4合同终止争议解决11.4.1合同终止争议应通过协商解决11.4.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁第十二条合同附件12.1合同附件清单12.1.1附件一：工程进度计划12.1.2附件二：工程进度款支付比例12.1.3附件三：设计进度计划12.1.4附件四：设计费用支付方式12.1.5附件五：设计审核结果12.1.6附件六：设计图纸交付方式12.1.7附件七：设计文件归档要求12.1.8附件八：施工进度计划12.1.9附件九：施工质量控制措施12.1.10附件十：施工安全措施12.1.11附件十一：施工合同工期调整程序12.1.12附件十二：施工合同工期延误处理程序12.1.13附件十三：施工合同工期延误赔偿标准12.1.14附件十四：验收程序12.1.15附件十五：验收标准12.1.16附件十六：验收资料12.1.17附件十七：保修费用支付方式12.2合同附件内容12.2.1合同附件内容应与本合同相符12.3合同附件效力12.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力12.4合同附件变更12.4.1合同附件变更应经双方协商一致12.4.2合同附件变更应按照合同约定的程序进行第十三条合同备案13.1合同备案要求13.1.1本合同需在市住房和城乡建设局备案13.1.2备案材料应真实、完整13.2合同备案程序13.2.1双方应按照市住房和城乡建设局的要求提交备案材料13.2.2市住房和城乡建设局应在日内完成备案13.3合同备案机构13.3.1合同备案机构为市住房和城乡建设局13.4合同备案期限13.4.1合同备案期限为自合同签订之日起个月内13.5合同备案费用13.5.1合同备案费用按照市住房和城乡建设局的规定支付第十四条其他14.1本合同未尽事宜14.1.1双方应友好协商解决本合同未尽事宜14.1.2本合同未尽事宜的解决不影响本合同的效力14.2本合同解释权14.2.1本合同由市住房和城乡建设局负责解释14.3本合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力14.4本合同生效日期14.4.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方概念1.1.1本合同中所述第三方，指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构、融资机构等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、保险、融资、法律服务等。第二条第三方介入的引入程序2.1引入条件2.1.1甲乙双方协商一致，认为需要引入第三方提供相关服务。2.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同要求。2.2引入程序2.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和需求。2.2.2甲乙双方共同与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务。2.2.3第三方合作协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义3.1.1责任限额指第三方在履行合作协议过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的赔偿上限。3.2责任限额确定3.2.1第三方责任限额由甲乙双方根据第三方合作协议和实际情况协商确定。3.2.2责任限额应合理，确保在第三方违约时能够有效保障甲乙双方的合法权益。3.3责任限额条款3.3.1第三方合作协议中应包含责任限额条款，明确第三方责任限额的具体数额。3.3.2第三方责任限额条款应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方对甲方的责任4.1.1第三方应按照合作协议的约定，对甲方提供的服务负责。4.1.2第三方因自身原因导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方对乙方的责任4.2.1第三方应按照合作协议的约定，对乙方提供的服务负责。4.2.2第三方因自身原因导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.3第三方对合同履行的责任4.3.1第三方应协助甲乙双方履行合同，确保合同目标的实现。4.3.2第三方因自身原因导致合同无法履行的，应承担相应的责任。第五条第三方介入后的合同变更5.1变更条件5.1.1甲乙双方协商一致，认为需要变更合同条款以适应第三方介入的情况。5.2变更程序5.2.1甲乙双方共同与第三方协商，确定合同变更的具体内容。5.2.2甲乙双方签订合同变更协议，明确变更后的合同条款。5.2.3合同变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入后的争议，应通过协商解决。6.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序6.2.1争议发生后，甲乙双方应立即停止争议行为。6.2.2甲乙双方应共同指定争议解决人员。6.2.3争议解决人员应在日内提出解决方案。第七条第三方介入后的合同解除7.1解除条件7.1.1第三方违约，导致合同无法履行。7.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行。7.2解除程序7.2.1甲乙双方协商一致解除合同。7.2.2甲乙双方签订合同解除协议，明确解除后的合同事宜。第八条第三方介入后的合同终止8.1终止条件8.1.1合同约定的期限届满。8.1.2合同解除。8.1.3双方协商一致终止合同。8.2终止程序8.2.1双方应书面确认合同终止。8.2.2双方应按照合同约定处理剩余工程。第九条第三方介入后的合同附件9.1第三方合作协议9.1.1第三方合作协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.2第三方变更协议9.2.1第三方变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.3第三方解除协议9.3.1第三方解除协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.4第三方终止协议9.4.1第三方终止协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划要求：详细列出工程各阶段的起止时间、主要工作内容、责任人等。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要依据。2.附件二：工程进度款支付比例要求：明确各阶段工程进度款的支付比例和时间节点。说明：工程进度款支付比例和时间节点是确保工程顺利进行的重要保障。3.附件三：设计进度计划要求：详细列出设计各阶段的起止时间、主要工作内容、责任人等。说明：设计进度计划是确保设计工作按期完成的基础。4.附件四：设计费用支付方式要求：明确设计费用的支付方式、时间节点和金额。说明：设计费用支付方式是保障设计工作顺利进行的重要条件。5.附件五：设计审核结果要求：记录设计审核的过程和结果，包括审核意见和整改要求。说明：设计审核结果是确保设计质量的重要环节。6.附件六：设计图纸交付方式要求：明确设计图纸的交付方式、时间节点和份数。说明：设计图纸交付方式是确保施工工作顺利进行的前提。7.附件七：设计文件归档要求要求：明确设计文件的归档范围、归档时间和归档要求。说明：设计文件归档是工程档案管理的重要环节。8.附件八：施工进度计划要求：详细列出施工各阶段的起止时间、主要工作内容、责任人等。说明：施工进度计划是控制施工进度的重要依据。9.附件九：施工质量控制措施要求：明确施工质量控制的措施、责任人和质量标准。说明：施工质量控制措施是确保工程质量的重要手段。10.附件十：施工安全措施要求：明确施工现场的安全措施、责任人和安全标准。说明：施工安全措施是确保施工安全的重要保障。11.附件十一：施工合同工期调整程序要求：明确施工合同工期调整的程序、条件和责任。说明：施工合同工期调整程序是处理工期延误的重要依据。12.附件十二：施工合同工期延误处理程序要求：明确施工合同工期延误的处理程序、责任和赔偿。说明：施工合同工期延误处理程序是处理工期延误的重要依据。13.附件十三：施工合同工期延误赔偿标准要求：明确施工合同工期延误的赔偿标准和计算方法。说明：施工合同工期延误赔偿标准是处理工期延误的重要依据。14.附件十四：验收程序要求：明确工程验收的程序、标准和参与人员。说明：验收程序是确保工程质量的重要环节。15.附件十五：验收标准要求：明确工程验收的质量标准和技术要求。说明：验收标准是确保工程质量的重要依据。16.附件十六：验收资料要求：明确验收所需的资料和提交要求。说明：验收资料是工程验收的重要依据。17.附件十七：保修费用支付方式要求：明确保修费用的支付方式、时间和责任。说明：保修费用支付方式是保障保修工作顺利进行的重要条件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定完成工程1.2承包人未按合同约定保证工程质量1.3承包人未按合同约定保证工程进度1.4承包人未按合同约定提供施工资料1.5发包人未按合同约定支付工程款1.6发包人未按合同约定提供工程条件1.7第三方未按合作协议提供满意的服务1.8双方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，甲乙双方应立即停止争议行为。2.2违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3违约责任认定应根据合同约定、法律法规和实际情况综合考虑。3.示例说明：3.1承包人未按合同约定完成工程，导致工程进度延误。违约责任认定：承包人应支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。3.2发包人未按合同约定支付工程款，导致承包人施工受阻。违约责任认定：发包人应支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。3.3第三方未按合作协议提供满意的服务，导致工程进度延误。违约责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年度城市地下综合管廊建设工程总包合同1本合同目录一览1.合同双方信息1.1双方基本信息1.2合同主体资格1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程概况3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程设计标准4.工程进度计划4.1总体进度计划4.2分阶段进度计划4.3进度调整及控制5.工程质量标准5.1工程质量标准5.2质量检验及验收5.3质量保修6.工程造价及支付6.1工程造价组成6.2工程造价确定方式6.3工程款支付方式6.4付款进度7.合同工期7.1工期计算方式7.2工期延误及处理7.3工期调整8.合同变更及索赔8.1合同变更8.2索赔8.3合同解除9.保险及风险责任9.1保险种类及范围9.2保险费用及承担9.3风险责任划分10.工程资料及档案管理10.1工程资料管理10.2档案管理10.3工程资料移交11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件内容第一部分：合同如下：第一条合同双方信息1.1双方基本信息（1）甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号（2）乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.2合同主体资格（1）甲方具有建设项目的立项批准文件、土地使用批准文件等合法手续。（2）乙方具有建设行政主管部门核发的资质证书，符合本工程所需的施工资质。1.3合同签订日期本合同于2024年X月X日签订。第二条工程概况2.1工程名称2024年度城市地下综合管廊建设工程2.2工程地点市区2.3工程规模全长公里，管廊直径米，建设内容包括管廊主体、附属设施等。2.4工程概况本工程为城市地下综合管廊建设工程，主要承担城市供水、供电、通信、燃气等管线的敷设、维护和管理。第三条工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于管廊主体、附属设施、接入口、阀门井等。3.2工程内容（1）管廊主体结构施工（2）管廊附属设施施工（3）接入口施工（4）阀门井施工3.3工程设计标准按照《城市地下综合管廊工程技术规范》GB508382015执行。第四条工程进度计划4.1总体进度计划（1）开工日期：2024年X月X日（2）竣工日期：2025年X月X日4.2分阶段进度计划（1）主体结构施工阶段：2024年X月X日至2024年X月X日（2）附属设施施工阶段：2024年X月X日至2024年X月X日（3）接入口施工阶段：2024年X月X日至2024年X月X日（4）阀门井施工阶段：2024年X月X日至2024年X月X日4.3进度调整及控制（1）如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致调整进度计划。（2）乙方应严格按照合同约定的进度计划组织施工，确保工程按期完成。第五条工程质量标准5.1工程质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。5.2质量检验及验收（1）乙方应按照合同约定和工程质量标准进行自检、互检、专检。（2）甲方应组织验收，乙方应积极配合。5.3质量保修（1）乙方在工程竣工后，对工程质量承担保修责任。（2）保修期限为自工程竣工验收合格之日起X年。第六条工程造价及支付6.1工程造价组成（1）直接工程费（2）间接费（3）利润（4）税金6.2工程造价确定方式采用综合单价合同方式，根据工程量清单及综合单价计算工程造价。6.3工程款支付方式（1）合同签订后，甲方支付合同价的%作为预付款。（2）工程按进度完成，甲方按实际完成工程量及合同约定比例支付工程款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价的%作为结算款。6.4付款进度（1）预付款：合同签订后X日内支付。（2）进度款：每月支付一次，按实际完成工程量及合同约定比例计算。（3）结算款：工程竣工验收合格后X日内支付。第八条合同变更及索赔8.1合同变更（1）合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。（2）合同变更不影响合同其他条款的效力。8.2索赔（1）因不可抗力等原因导致工程延期、费用增加的，乙方有权向甲方提出索赔。（2）索赔应在事件发生后X日内提出，并提供相关证明材料。8.3合同解除（1）合同一方违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。第九条保险及风险责任9.1保险种类及范围（1）建筑工程一切险（2）第三方责任险（3）意外伤害险9.2保险费用及承担（1）保险费用由乙方承担。（2）保险费支付方式及比例按合同约定执行。9.3风险责任划分（1）因乙方施工原因导致工程损失，由乙方承担全部责任。（2）因不可抗力等原因导致工程损失，按保险合同约定处理。第十条工程资料及档案管理10.1工程资料管理（1）乙方应按工程进度及时收集、整理、归档工程资料。（2）工程资料应真实、准确、完整。10.2档案管理（1）工程档案应按照国家档案管理相关规定进行管理。（2）工程档案移交甲方时，应完整、准确、符合要求。10.3工程资料移交（1）工程竣工验收合格后，乙方应在X日内将工程资料移交给甲方。（2）工程资料移交后，乙方不再承担工程资料的管理责任。第十一条合同争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。（2）协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）提交仲裁申请书，仲裁委员会受理。（2）仲裁委员会组成仲裁庭，进行仲裁。（3）仲裁庭作出仲裁裁决，双方应履行裁决。11.3争议解决机构仲裁委员会为双方争议解决机构。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同内容完整、合法。12.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格。（2）合同约定的其他终止条件。12.3合同解除条件（1）合同一方违约。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行。第十三条违约责任13.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付工程款。（2）乙方未按合同约定完成工程。（3）双方违反合同约定的其他行为。13.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。（2）违约金按合同约定执行。13.3违约赔偿（1）违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。（2）赔偿金额按合同约定执行。第十四条其他约定事项14.1不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）发生不可抗力，双方应协商解决。14.2合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工组织设计等。14.3合同附件内容合同附件内容作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指本合同签订后，经甲乙双方同意，参与本合同执行过程中的各类服务机构、专业顾问、监理单位、检测机构等。（1）工程咨询、设计、施工监理、质量检测等；（2）项目招投标、合同评审、工程验收等；（3）法律、财务、人力资源等管理咨询服务。2.第三方介入的流程及条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的条件：（1）具备相应的资质和经验；（2）能够满足本合同的要求；（3）甲乙双方同意的其他条件。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。（1）因第三方原因导致工程延误、质量不合格等；（2）因第三方行为导致甲乙双方利益受损；（3）第三方违反合作协议的行为。3.3第三方的责任限额不得超过本合同约定的甲方或乙方应承担的责任限额。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在本合同中的责任：（1）按照合作协议和本合同约定，履行相应的职责；（2）对因自身原因导致的问题承担相应责任；（3）在甲乙双方授权范围内，独立行使权利。4.2甲方与第三方的责任划分：（1）甲方应按照合作协议向第三方支付服务费用；（2）甲方对第三方的行为承担连带责任，但甲方有权向第三方追偿；（3）甲方对第三方的行为造成的损失，承担相应的赔偿责任。4.3乙方与第三方的责任划分：（1）乙方应按照合作协议向第三方支付服务费用；（2）乙方对第三方的行为承担连带责任，但乙方有权向第三方追偿；（3）乙方对第三方的行为造成的损失，承担相应的赔偿责任。4.4第三方与其他各方的责任划分：（1）第三方与其他各方在合作协议中的责任划分，按照合作协议执行；（2）第三方与其他各方在合作协议中未明确的责任，由各方根据本合同约定承担相应责任。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定和合作协议，继续履行合同义务。5.3第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。5.4第三方介入结束后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行合同义务，直至合同终止。6.第三方介入后的合同变更及终止6.1第三方介入后的合同变更，需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。6.2第三方介入后的合同终止，需满足本合同约定的合同终止条件。6.3第三方介入结束后，甲乙双方应按照本合同约定，结算剩余工程款，并办理合同终止手续。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。7.2协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。7.3第三方介入后的争议解决，不影响甲乙双方在合作协议中约定的争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包含工程名称、规格型号、单位、数量、综合单价、合价等，需与设计图纸及规范相符。说明：工程量清单是工程计价的依据，应准确无误。2.设计图纸详细要求：包含工程平面图、立面图、剖面图、节点详图等，需符合国家相关设计规范。说明：设计图纸是工程实施的依据，应清晰、准确。3.施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应具有可操作性。4.质量检验报告详细要求：包含材料检验、施工过程检验、竣工检验等，需符合国家相关质量标准。说明：质量检验报告是工程质量保证的依据，应真实、完整。5.工程竣工验收报告详细要求：包含工程验收结论、验收时间、验收人员等。说明：工程竣工验收报告是工程完工的标志，应具有法律效力。6.保险合同详细要求：包含保险种类、保险金额、保险期限、保险费等。说明：保险合同是保障工程顺利进行的重要文件，应合法有效。7.付款凭证详细要求：包含付款时间、付款金额、付款对象等。说明：付款凭证是证明付款行为的重要文件，应妥善保管。8.合同附件详细要求：包含合同变更协议、争议解决协议等。说明：合同附件是合同的重要组成部分，应与本合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约行为：未按合同约定支付工程款；未经乙方同意，擅自变更工程内容；未按合同约定提供施工场地；其他违反合同约定的行为。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不合格；未经甲方同意，擅自变更施工方案；其他违反合同约定的行为。（3）第三方违约行为：未按合作协议履行职责；提供虚假信息或数据；其他违反合作协议的行为。2.责任认定标准（1）甲方违约责任：支付违约金；赔偿乙方因此遭受的损失。（2）乙方违约责任：支付违约金；赔偿甲方因此遭受的损失；修复或返工，直至工程符合合同约定质量标准。（3）第三方违约责任：甲方有权解除合作协议，并要求乙方赔偿因此遭受的损失；乙方有权解除合作协议，并要求甲方赔偿因此遭受的损失。示例说明：1.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.乙方施工过程中发现质量问题，经检测不合格，乙方应承担修复或返工责任，直至工程符合合同约定质量标准。3.第三方在工程验收过程中提供虚假信息，导致工程被错误验收，第三方应承担相应责任，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度城市地下综合管廊建设工程总包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方联系方式1.4.双方法定代表人1.5.双方授权代表2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目建设内容2.5.项目建设周期3.合同标的3.1.工程范围3.2.工程量清单3.3.工程质量要求3.4.工程进度要求4.工程造价及支付方式4.1.工程造价组成4.2.工程结算方式4.3.工程款支付方式4.4.预付款比例及支付时间4.5.进度款支付方式及比例4.6.结算款支付方式及比例4.7.违约责任5.工程施工5.1.施工组织设计5.2.施工进度安排5.3.施工质量管理5.4.施工安全管理5.5.施工现场管理5.6.施工变更及签证6.材料设备采购6.1.材料设备采购原则6.2.材料设备采购程序6.3.材料设备质量要求6.4.材料设备供应责任6.5.材料设备验收及保管7.工程验收7.1.验收标准及程序7.2.验收组织7.3.验收资料7.4.验收不合格的处理8.保修期及保修责任8.1.保修期8.2.保修范围及内容8.3.保修责任及义务9.违约责任及争议解决9.1.违约责任9.2.争议解决方式9.3.争议解决程序9.4.争议解决费用10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同终止条件10.4.合同终止程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同生效日期11.3.合同终止日期12.合同附件及补充协议12.1.合同附件12.2.补充协议13.合同其他约定13.1.知识产权保护13.2.保密条款13.3.其他约定事项14.合同签署及生效日期14.1.合同签署日期14.2.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.双方名称甲方：城市地下综合管廊建设工程指挥部乙方：集团有限公司1.2.双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：省市区路号1.3.双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956781.4.双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六1.5.双方授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：2.项目概况2.1.项目名称2024年度城市地下综合管廊建设工程2.2.项目地点市区2.3.项目规模总长度公里，总投资亿元2.4.项目建设内容包括地下综合管廊主体结构、配套设施、监控设施等2.5.项目建设周期自合同签订之日起，工期为个月3.合同标的3.1.工程范围包括但不限于土建工程、管道安装、电气安装、通风空调、消防等3.2.工程量清单详见附件一《工程量清单》3.3.工程质量要求按照国家及行业相关质量标准执行，确保工程质量合格3.4.工程进度要求按照施工组织设计及合同约定的时间节点完成各阶段工程4.工程造价及支付方式4.1.工程造价组成包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等4.2.工程结算方式按分阶段结算，每阶段工程完成后进行结算4.3.工程款支付方式甲方在工程结算审核确认后，按照合同约定支付工程款4.4.预付款比例及支付时间预付款比例为合同总价的10%，在合同签订后个工作日内支付4.5.进度款支付方式及比例进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付，每月支付一次4.6.结算款支付方式及比例结算款在工程竣工验收合格后支付，比例为合同总价的90%4.7.违约责任如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金5.工程施工5.1.施工组织设计乙方应根据合同要求，编制详细的施工组织设计，报甲方审核批准后执行5.2.施工进度安排详见附件二《施工进度计划表》5.3.施工质量管理乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量5.4.施工安全管理乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全5.5.施工现场管理乙方应负责施工现场的日常管理，确保施工现场整洁、有序5.6.施工变更及签证施工过程中如需变更，双方应协商一致，并签订变更签证单6.材料设备采购6.1.材料设备采购原则严格按照国家及行业相关标准进行采购6.2.材料设备采购程序详见附件三《材料设备采购程序》6.3.材料设备质量要求材料设备质量应符合国家及行业相关标准6.4.材料设备供应责任乙方负责材料设备的采购、供应、验收及保管6.5.材料设备验收及保管材料设备验收合格后方可投入使用，不合格材料设备应予退换7.工程验收7.1.验收标准及程序按照国家及行业相关标准进行验收，验收程序详见附件四《工程验收程序》7.2.验收组织验收组织由甲方、乙方及监理单位共同组成7.3.验收资料验收资料包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等7.4.验收不合格的处理验收不合格的工程，乙方应在接到不合格通知后日内进行整改，整改合格后方可重新验收8.保修期及保修责任8.1.保修期本合同工程自竣工验收合格之日起，保修期为年8.2.保修范围及内容保修范围包括但不限于土建工程、管道安装、电气安装等，具体内容详见附件五《保修范围及内容》8.3.保修责任及义务1.对保修范围内的质量问题，乙方应负责免费维修、更换或修复2.乙方应保证在接到保修通知后小时内到达现场，进行必要的检查和处理3.保修期内，因乙方原因造成的问题，乙方应承担全部责任9.违约责任及争议解决9.1.违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3.争议解决程序争议解决程序应遵循法定程序，双方应积极配合，及时提供相关证据9.4.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外10.合同解除及终止10.1.合同解除条件1.双方协商一致解除合同2.一方违约，另一方有权解除合同3.因不可抗力导致合同无法履行10.2.合同解除程序合同解除应书面通知对方，并说明解除原因10.3.合同终止条件合同约定的工程完成，经双方确认后合同终止10.4.合同终止程序合同终止后，双方应办理合同终止手续，包括但不限于工程结算、资料移交等11.合同生效及终止11.1.合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效11.2.合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效11.3.合同终止日期合同终止日期以合同约定的工程完成时间为准12.合同附件及补充协议12.1.合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工进度计划表、材料设备采购程序、工程验收程序、保修范围及内容等12.2.补充协议本合同如有补充协议，与本合同具有同等法律效力13.合同其他约定13.1.知识产权保护双方应遵守国家有关知识产权的法律、法规，不得侵犯对方的知识产权13.2.保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.3.其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1.合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起签署14.2.合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1.第三方是指除甲乙双方之外的独立主体，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构