2024年度光伏发电项目合作合同的担保规定3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目合作合同的担保规定本合同目录一览第一条合作双方基本信息1.1合作方甲1.1.1公司名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4注册地址1.1.5联系方式1.2合作方乙1.2.1公司名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4注册地址1.2.5联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期第三条合作模式及双方权利义务3.1合作模式3.2合作方甲权利义务3.2.1投资建设3.2.2项目运营管理3.2.3项目收益分配3.3合作方乙权利义务3.3.1投资建设3.3.2项目运营管理3.3.3项目收益分配第四条担保方式及责任4.1担保方式4.1.1保证金4.1.2担保函4.1.3其他担保方式4.2担保责任4.2.1担保范围4.2.2担保期限4.2.3担保金退还第五条担保金计算及缴纳5.1担保金计算方法5.2担保金缴纳时间5.3担保金缴纳方式第六条担保金的使用及监管6.1担保金使用范围6.2担保金监管机构6.3担保金使用审批程序第七条担保金退还条件及程序7.1退还条件7.2退还程序7.3退还时间第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间第十一条合同附件11.1附件一：项目可行性研究报告11.2附件二：项目投资协议11.3附件三：担保协议11.4附件四：其他相关文件第十二条合同签署及生效12.1签署时间12.2签署地点12.3生效时间第十三条合同变更及解除13.1变更程序13.2解除条件13.3解除程序第十四条合同其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3争议解决14.4其他约定第一部分：合同如下：第一条合作双方基本信息1.1合作方甲1.1.1公司名称：光伏科技有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：省市区路号1.2合作方乙1.2.1公司名称：YY新能源有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：800万元1.2.4注册地址：省市区路号第二条项目概况2.1项目名称：光伏发电项目2.2项目地点：省市县乡2.3项目规模：100MW2.4项目投资：10亿元人民币2.5项目工期：24个月第三条合作模式及双方权利义务3.1合作模式：合资经营3.2合作方甲权利义务3.2.1投资建设：负责项目投资建设，包括但不限于土地征用、工程设计、设备采购、工程建设等。3.2.2项目运营管理：负责项目运营管理，确保项目安全、稳定、高效运行。3.2.3项目收益分配：根据投资比例进行收益分配。3.3合作方乙权利义务3.3.1投资建设：负责项目投资建设，包括但不限于土地征用、工程设计、设备采购、工程建设等。3.3.2项目运营管理：负责项目运营管理，确保项目安全、稳定、高效运行。3.3.3项目收益分配：根据投资比例进行收益分配。第四条担保方式及责任4.1担保方式：保证金及担保函4.1.1保证金：由合作方甲提供，金额为项目投资总额的5%。4.1.2担保函：由合作方乙提供，担保金额为项目投资总额的5%。4.2担保责任4.2.1担保范围：包括但不限于项目投资建设、项目运营管理、项目收益分配等。4.2.2担保期限：自项目开工之日起至项目竣工之日止。4.2.3担保金退还：在项目竣工并验收合格后，经合作双方协商一致，退还保证金。第五条担保金计算及缴纳5.1担保金计算方法：按照项目投资总额的5%计算。5.2担保金缴纳时间：项目开工前30日内。5.3担保金缴纳方式：通过银行转账方式缴纳。第六条担保金的使用及监管6.1担保金使用范围：用于项目投资建设、项目运营管理、项目收益分配等。6.2担保金监管机构：由合作双方共同指定的第三方机构负责监管。6.3担保金使用审批程序：经合作双方共同审批后方可使用。第七条担保金退还条件及程序7.1退还条件：项目竣工并验收合格，且合作双方无任何纠纷。7.2退还程序：由合作双方共同向监管机构提出退还申请，监管机构审核无误后，退还保证金。7.3退还时间：自退还申请之日起15个工作日内。第八条违约责任8.1违约行为8.1.1合作方甲违约行为：未能按时完成项目建设、未按约定提供运营管理服务、未按约定分配收益等。8.1.2合作方乙违约行为：未能按时完成项目建设、未按约定提供运营管理服务、未按约定分配收益等。8.2违约责任承担8.2.1合作方甲违约责任：应承担违约责任，赔偿合作方乙因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和合理费用。8.2.2合作方乙违约责任：应承担违约责任，赔偿合作方甲因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和合理费用。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额：根据实际损失和合同约定进行计算。8.3.2赔偿支付：违约方应在收到赔偿通知后15日内支付赔偿金。第九条争议解决9.1争议解决方式：合作双方应通过友好协商解决争议。9.2争议解决机构9.2.1若协商不成，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2.2若双方同意，可选择仲裁机构进行仲裁。9.3争议解决费用9.3.1诉讼费用：由败诉方承担，除非法院另有判决。9.3.2仲裁费用：由双方按照仲裁机构的规定各自承担。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效时间：自合同签署之日起。10.3合同终止条件10.3.1项目竣工并验收合格。10.3.2双方协商一致终止合同。10.3.3因不可抗力导致合同无法履行。10.4合同终止时间：合同终止条件满足后，合同即终止。第十一条合同附件11.1附件一：项目可行性研究报告11.2附件二：项目投资协议11.3附件三：担保协议11.4附件四：其他相关文件第十二条合同签署及生效12.1签署时间：2024年4月1日12.2签署地点：省市12.3生效时间：自双方签字盖章之日起。第十三条合同变更及解除13.1变更程序：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签署书面变更协议。13.2解除条件13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行。13.3解除程序：双方应签署书面解除协议，并按照协议约定处理合同解除后的相关事宜。第十四条合同其他约定14.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式发送，送达地址为合同中约定的地址。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决：如本合同中未明确规定的争议，应按照本合同第九条的规定解决。14.4其他约定：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由合作双方共同邀请或根据合同约定，参与合同履行的独立法人或其他组织。1.2.1技术顾问1.2.2监理单位1.2.3施工单位1.2.4金融机构1.2.5仲裁机构1.2.6法务顾问第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额2.1.1第三方在本合同项下的责任，限于其直接参与的部分，且不超过其合同约定的责任限额。2.1.2第三方责任限额由合作双方在合同中明确约定，并在第三方合同中予以体现。第三条第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，参与本合同的履行，行使合同项下的权利。3.1.2第三方有权要求合作双方按照合同约定履行其义务。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定，履行其在本合同项下的义务。3.2.2第三方应确保其履行义务的行为不违反法律法规和本合同约定。3.3第三方责任3.3.1第三方对本合同项下的违约行为承担责任。3.3.2第三方责任包括但不限于合同约定的违约金、赔偿金等。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与合作双方的关系4.1.1第三方与合作双方之间不存在直接的权利义务关系。4.1.2第三方仅对合作双方承担合同约定的责任。4.2第三方与项目的关系4.2.1第三方参与项目，但项目风险由合作双方共同承担。4.2.2第三方在项目中的行为不影响合作双方对项目的整体责任。第五条第三方介入的审批程序5.1合作双方同意引入第三方前，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。5.2合作双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务和责任。第六条第三方介入的变更程序6.1第三方介入的变更，包括但不限于第三方更换、第三方职责调整等，需经合作双方同意。6.2合作双方应与第三方协商一致，签署书面变更协议。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用，包括但不限于咨询费、服务费、手续费等，由合作双方根据合同约定和实际情况分担。7.2合作双方应在第三方合同中明确费用分担比例。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引发的争议，由合作双方与第三方协商解决。8.2若协商不成，合作双方可依据本合同第九条的规定解决争议。第九条第三方介入合同的生效9.1第三方介入合同自合作双方和第三方签字盖章之日起生效。9.2第三方介入合同的生效不影响本合同的效力。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入合同可根据合同约定或法律法规的规定解除。10.2第三方介入合同的解除，不影响本合同的效力。第十一条第三方介入的合同终止11.1第三方介入合同终止后，合作双方应与第三方协商处理相关事宜。11.2第三方介入合同终止后，合作双方应继续履行本合同项下的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等，为项目决策提供依据。说明：报告应包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、财务分析等内容。2.附件二：项目投资协议要求：明确合作双方的投资比例、投资方式、投资回报等，确保投资行为的合法性。说明：协议应包括投资总额、投资期限、投资退出机制、投资风险分担等内容。3.附件三：担保协议要求：明确担保方式、担保期限、担保责任等，确保项目资金的安全。说明：协议应包括担保范围、担保金额、担保期限、担保金的退还条件等。4.附件四：项目施工合同要求：明确施工单位的责任、工期、质量标准等，确保项目施工的顺利进行。说明：合同应包括施工范围、施工工期、施工质量标准、施工验收标准等内容。5.附件五：项目监理合同要求：明确监理单位的责任、监理内容、监理费用等，确保项目监理的有效性。说明：合同应包括监理范围、监理内容、监理费用、监理报告提交时间等。6.附件六：项目运营管理合同要求：明确运营管理单位的责任、运营管理内容、运营管理费用等，确保项目运营的稳定。说明：合同应包括运营管理范围、运营管理内容、运营管理费用、运营考核标准等。7.附件七：项目争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等，确保争议的及时解决。说明：协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用、争议解决期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成项目建设1.2未按约定提供运营管理服务1.3未按约定分配收益1.4未按约定缴纳担保金1.5未按约定履行争议解决程序2.责任认定标准：2.1违约行为发生，经合作双方确认。2.2违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。2.3损失包括直接经济损失和合理费用。3.违约责任示例说明：3.1违约行为：合作方甲未按时完成项目建设，导致项目延期。3.2责任认定：合作方甲应承担违约责任，赔偿合作方乙因此遭受的工期延误损失和额外费用。3.3损失计算：根据合同约定，工期延误损失为每天10万元，额外费用为5万元。全文完。2024年度光伏发电项目合作合同的担保规定1本合同目录一览1.担保主体资格及资质要求1.1担保人主体资格1.2担保人资质要求1.3担保人信用记录2.担保方式及形式2.1担保方式2.1.1保证金2.1.2担保书2.1.3其他担保方式2.2担保形式2.2.1担保函2.2.2担保合同2.2.3其他担保形式3.担保金额及计算方法3.1担保金额3.2担保金额计算方法3.2.1按项目投资额计算3.2.2按合同金额计算3.2.3按其他标准计算4.担保期限4.1担保期限起止时间4.2担保期限延长及终止条件5.担保责任范围5.1担保责任概述5.2担保责任具体内容5.2.1按合同规定承担责任5.2.2按法律法规承担责任5.2.3按其他约定承担责任6.担保履约及违约责任6.1担保履约义务6.2担保违约责任6.2.1违约情形6.2.2违约责任承担7.担保费用的承担及支付7.1担保费用承担7.2担保费用支付方式7.3担保费用支付时间8.担保解除及终止8.1担保解除条件8.2担保终止条件9.担保纠纷解决9.1担保纠纷解决方式9.2担保纠纷解决程序10.担保合同变更及补充10.1担保合同变更条件10.2担保合同变更程序10.3担保合同补充条款11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同争议解决12.1合同争议解决方式12.2合同争议解决程序13.合同生效及生效日期13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1通知方式及送达14.2合同份数及使用14.3合同附件及附件效力第一部分：合同如下：第一条担保主体资格及资质要求1.1担保人主体资格本合同项下担保人应为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。1.2担保人资质要求1.2.1担保人为自然人的，应提供有效身份证明文件、户籍证明及收入证明；1.2.2担保人为法人的，应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证及法定代表人身份证明；1.2.3担保人为其他组织的，应提供合法成立的证明文件、负责人身份证明及组织章程。1.3担保人信用记录担保人须提供近三年内的信用报告，无不良信用记录。第二条担保方式及形式2.1担保方式本合同项下担保方式包括保证金、担保书及其他担保方式。2.1.1保证金担保人应按照合同约定向甲方支付保证金，保证金金额为合同金额的10%。2.1.2担保书担保人应向甲方出具担保书，担保书应载明担保金额、担保期限、担保责任等内容。2.1.3其他担保方式经双方协商一致，可采用其他担保方式，如抵押、质押等。2.2担保形式2.2.1担保函担保人应向甲方出具由担保银行出具的担保函，担保函应明确担保金额、担保期限、担保责任等内容。2.2.2担保合同担保人与甲方签订担保合同，担保合同应详细约定担保事项。2.2.3其他担保形式双方协商一致的其他担保形式，如保证保险等。第三条担保金额及计算方法3.1担保金额担保金额为本合同约定合同金额的10%。3.2担保金额计算方法3.2.1按项目投资额计算以项目实际投资额为基数，乘以约定的担保比例。3.2.2按合同金额计算以合同约定金额为基数，乘以约定的担保比例。3.2.3按其他标准计算按双方约定的其他标准计算担保金额。第四条担保期限4.1担保期限起止时间担保期限自合同生效之日起至合同约定的项目完工验收合格之日止。4.2担保期限延长及终止条件4.2.1担保期限延长如因特殊情况需要延长担保期限，双方应协商一致，并签订补充协议。4.2.2担保期限终止条件4.2.2.1项目完工验收合格4.2.2.2合同终止4.2.2.3其他约定终止条件第五条担保责任范围5.1担保责任概述5.1.1按合同规定承担责任担保人应按照合同约定承担相应的担保责任。5.1.2按法律法规承担责任担保人应按照相关法律法规承担相应的担保责任。5.1.3按其他约定承担责任担保人应按照合同约定的其他条款承担相应的担保责任。5.2担保责任具体内容5.2.1按合同规定承担责任包括但不限于履行合同、支付款项、完成工程等。5.2.2按法律法规承担责任包括但不限于遵守国家法律法规、履行社会责任等。5.2.3按其他约定承担责任包括但不限于承担合同约定的其他责任。第六条担保履约及违约责任6.1担保履约义务担保人应按照合同约定履行担保义务，确保甲方权益不受侵害。6.2担保违约责任6.2.1违约情形6.2.1.1担保人未按照合同约定履行担保义务；6.2.1.2担保人提供虚假担保信息；6.2.1.3担保人擅自变更担保事项。6.2.2违约责任承担6.2.2.1担保人应承担相应的违约责任；6.2.2.2担保人应赔偿甲方因此遭受的损失；6.2.2.3担保人应承担相应的法律责任。第七条担保费用的承担及支付7.1担保费用承担担保费用由担保人承担，包括但不限于保证金、担保函费用、担保合同费用等。7.2担保费用支付方式担保人应按照合同约定的时间和方式支付担保费用。7.3担保费用支付时间7.3.1保证金应在合同签订后5个工作日内支付；7.3.2担保函费用应在出具担保函前支付；7.3.3担保合同费用应在签订担保合同前支付。第八条担保解除及终止8.1担保解除条件8.1.1合同约定的担保期限届满；8.1.2项目完工验收合格；8.1.3双方协商一致解除担保；8.1.4法律法规规定的其他解除条件。8.2担保终止条件8.2.1担保期限届满；8.2.2担保人履行完毕担保义务；8.2.3合同解除或终止；8.2.4法律法规规定的其他终止条件。第九条担保纠纷解决9.1担保纠纷解决方式9.1.1协商解决双方应友好协商解决担保纠纷。9.1.2仲裁解决如协商不成，任何一方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.2担保纠纷解决程序9.2.1提起仲裁一方应在知道或应当知道权利受到侵害之日起60日内向仲裁委员会提起仲裁。9.2.2仲裁程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条担保合同变更及补充10.1担保合同变更条件10.1.1双方协商一致；10.1.2法律法规或政策变动；10.1.3合同履行过程中出现特殊情况。10.2担保合同变更程序10.2.1提出变更请求一方提出变更请求，另一方应在收到请求之日起15日内给予答复。10.2.2签订变更协议双方协商一致后，应签订书面变更协议。10.3担保合同补充条款双方可就担保合同的具体内容进行补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。第十一条规定了合同解除及终止的条件和程序，包括合同到期、履行完毕、双方协商一致以及法律法规规定的其他情况。第十二条规定了担保纠纷的解决方式，包括协商和仲裁，以及仲裁的具体程序。第十三条规定了担保合同的变更及补充，包括变更的条件、程序以及补充条款的效力。第十四条规定了合同的生效及生效日期，以及合同附件及附件效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同中所述第三方是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供中介、咨询、监理、审计、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方类型1.2.1中介机构1.2.2咨询机构1.2.3监理单位1.2.4审计机构1.2.5评估机构1.2.6其他提供专业服务的第三方第二条第三方责任限额2.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲乙双方损失时，应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额的确定2.2.1第三方责任限额应根据第三方服务的性质、合同金额及可能产生的风险等因素由甲乙双方协商确定。2.2.2责任限额应在合同中明确约定，并在第三方提供服务前书面通知第三方。第三条第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，独立、客观、公正地履行其服务职责。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其服务。3.1.3第三方有权在履行服务过程中发现的问题向甲乙双方提出建议或报告。3.2第三方义务3.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其服务符合合同要求。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.2.3第三方应按时完成服务，并对服务质量负责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方应直接向甲方提供服务，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方的关系4.3第三方与其他第三方的关系如合同中涉及多个第三方，各方应相互尊重、相互配合，共同确保合同的顺利履行。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的条件5.1.1双方协商一致；5.1.2法律法规或政策要求；5.1.3合同履行过程中出现特殊情况。5.2第三方介入的程序5.2.1提出介入申请一方提出介入申请，另一方应在收到申请之日起15日内给予答复。5.2.2签订第三方介入协议双方与第三方协商一致后，应签订书面第三方介入协议。5.3第三方介入的额外义务5.3.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议履行义务。5.3.2第三方应承担因自身原因导致的甲乙双方损失。第六条第三方责任的具体承担6.1第三方责任的具体情形6.1.1第三方在履行服务过程中违反合同约定或法律法规；6.1.2第三方提供的资料或信息不准确、不完整；6.1.3第三方未能按照约定完成服务。6.2第三方责任的承担方式6.2.1第三方应承担相应的违约责任；6.2.2第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的直接损失；6.2.3第三方应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的合同变更7.1合同变更的提出7.1.1第三方介入导致合同需要变更的，由介入的第三方提出变更申请。7.2合同变更的协商7.2.1双方与第三方就合同变更事项进行协商。7.3合同变更的签订7.3.1双方与第三方协商一致后，应签订书面合同变更协议。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决8.1.2仲裁解决8.2争议解决程序8.2.1提出争议8.2.2协商或仲裁程序第九条第三方介入的合同终止9.1终止条件9.1.1合同约定的第三方介入期限届满；9.1.2第三方履行完毕其服务职责；9.1.3合同解除或终止；9.1.4法律法规规定的其他终止条件。9.2终止程序9.2.1提出终止申请9.2.2双方与第三方协商一致后，应签订书面合同终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.担保人主体资格证明文件自然人身份证明、户籍证明、收入证明法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明其他组织合法成立证明文件、负责人身份证明、组织章程2.担保人信用报告近三年内的信用报告，无不良信用记录3.担保方式及形式相关文件保证金支付凭证担保书担保函担保合同其他担保形式相关文件4.担保金额计算依据项目投资额证明文件合同金额证明文件其他计算依据5.担保期限相关文件项目完工验收报告合同解除或终止协议6.担保责任范围相关文件合同条款法律法规规定其他约定文件7.担保履约及违约责任相关文件违约通知违约赔偿证明法律责任判决书8.担保费用支付凭证保证金支付凭证担保函费用支付凭证担保合同费用支付凭证其他担保费用支付凭证9.第三方介入相关文件第三方介入申请第三方介入协议第三方介入终止协议10.合同变更相关文件合同变更申请合同变更协议合同终止协议说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1担保人未按照合同约定履行担保义务；1.2担保人提供虚假担保信息；1.3担保人擅自变更担保事项；1.4第三方未按照合同约定履行服务职责；1.5第三方违反保密义务，泄露甲乙双方商业秘密；1.6甲乙双方未按照合同约定履行合同义务；1.7甲乙双方违反法律法规，造成合同无法履行。2.责任认定标准：2.1违约行为认定根据合同约定、法律法规及实际情况，判断是否构成违约行为。2.2责任认定违约方应承担相应的违约责任；违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失；违约方应承担相应的法律责任。3.违约责任认定示例：3.1担保人未按时支付保证金，构成违约行为。担保人应承担违约责任，向甲方支付违约金；担保人应赔偿甲方因此遭受的损失。3.2第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方商业秘密，构成违约行为。第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金；第三方应赔偿甲乙双方因泄露商业秘密造成的损失；第三方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度光伏发电项目合作合同的担保规定2本合同目录一览1.1担保方式及种类1.2担保人及担保物1.3担保期限及条件1.4担保责任及义务1.5担保物管理及保管1.6担保物处置及变现1.7担保人违约责任1.8担保合同变更与解除1.9担保合同争议解决1.10担保合同生效条件1.11担保合同履行及监督1.12担保合同终止及解除1.13担保合同附则1.14担保合同附件第一部分：合同如下：第一条担保方式及种类1.1.1本合同项下的担保方式包括但不限于抵押、质押、保证和定金。1.1.2担保种类包括但不限于实物资产抵押、权利凭证质押、保证人和定金担保。第二条担保人及担保物2.1担保人应为具有完全民事行为能力的法人、其他组织或自然人。2.2担保物应为担保人所有或有权处分的财产，包括但不限于动产、不动产、权利凭证等。第三条担保期限及条件3.1担保期限自本合同生效之日起至项目验收合格之日止。3.2担保人应在本合同约定的担保期限内，保证履行其担保义务。第四条担保责任及义务4.1担保人应承担因被担保人违约而产生的全部或部分债务。4.2担保人应按照本合同约定，及时、足额履行担保义务。第五条担保物管理及保管5.1担保物在担保期间内，由担保人自行保管。5.2担保人应确保担保物完好无损，不得擅自处分、转让或抵押。第六条担保物处置及变现6.1在担保期间，如被担保人违约，担保人应按照本合同约定处置担保物。6.2担保物处置所得款项，应优先用于偿还被担保人的债务。第七条担保人违约责任7.1担保人未按本合同约定履行担保义务的，应承担违约责任。7.2担保人违约，导致被担保人债权受损的，应承担相应的赔偿责任。第八条担保合同变更与解除8.1本合同生效后，如因国家政策调整、法律法规变化等原因，需变更或解除本合同的，双方应协商一致，签订补充协议。8.2变更或解除本合同，应遵循公平、自愿、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第九条担保合同争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向担保人住所地或项目所在地的人民法院提起诉讼。第十条担保合同生效条件10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同生效前，双方应按照本合同约定履行相应的手续。第十一条规定了担保合同履行及监督11.1担保人应严格按照本合同约定履行担保义务，被担保人应按照合同约定履行其债务。11.2双方应设立监督机构，对担保合同的履行情况进行监督检查。第十二条规定了担保合同终止及解除12.1本合同因被担保人债务履行完毕、担保期限届满、担保合同约定的解除条件成就等原因而终止。12.2本合同终止后，担保人应将担保物返还或依法处置。第十三条规定了担保合同附则13.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条规定了担保合同附件14.1.1担保物清单14.1.2担保合同履行情况记录14.1.3担保合同变更及解除记录14.1.4其他双方认为必要的附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同在履行过程中，如需第三方介入，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等，双方应签订相应的合作协议。15.2第三方介入的具体事项、范围和职责应在合作协议中明确约定。16.第三方介入的额外条款16.1.1第三方介入的同意：甲乙方同意在必要时引入第三方介入，并确保第三方具备完成相关任务的能力和资质。16.1.2第三方介入的授权：甲乙方授权第三方在合作协议约定的范围内代表其进行相关工作。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的职责：17.1.1中介机构：负责协调甲乙方之间的沟通，提供专业意见，协助双方达成协议。17.1.2审计机构：负责对光伏发电项目的财务状况、项目管理等进行审计。17.1.3评估机构：负责对光伏发电项目的经济效益、风险评估等进行评估。17.1.4法律顾问：负责提供法律意见，协助处理合同执行中的法律问题。18.第三方责任限额18.1第三方在履行合作协议过程中产生的责任，包括但不限于违约责任、赔偿责任等，应按照合作协议的约定执行。18.2.1第三方的直接责任：第三方在履行职责过程中直接造成的损失，其责任限额不得超过合作协议中约定的金额。18.2.2第三方的间接责任：第三方在履行职责过程中因第三方原因造成的损失，其责任限额不得超过合作协议中约定的金额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方介入后，其职责范围应明确划分，避免与其他各方产生责任交叉。19.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。19.3第三方与其他各方之间的关系，包括但不限于信息共享