桥梁建设施工合同违约协议书

桥梁建设施工合同违约协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、违约责任1.甲方如未按主合同约定的时间、质量、数量完成工程，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程合同价的__________%。2.乙方如未按主合同约定的时间、质量、数量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程合同价的__________%。3.甲方如未按主合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的__________‰，每日计算一次。4.乙方如未按主合同约定支付材料款、人工费等，应向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的__________‰，每日计算一次。二、违约金支付方式1.违约方应在违约行为发生后的__________日内，向守约方支付违约金。2.违约金支付方式为：银行转账、现金支付等方式。三、违约金的上限1.无论违约方违约程度如何，违约金总额不得超过主合同总金额的__________%。2.如违约金不足以弥补守约方的损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。四、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用由败诉方承担。五、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至主合同约定的工程竣工日期。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.桥梁建设施工合同2.工程设计图纸3.工程量清单4.材料采购合同5.施工人员名单6.付款凭证7.质量检测报告8.工程进度报告9.违约金计算公式10.法院判决书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间、质量、数量完成工程2.乙方未按约定时间、质量、数量完成工程3.甲方未按约定支付工程款4.乙方未按约定支付材料款、人工费等5.双方在履行协议过程中发生的其他争议三、法律名词及解释：1.甲方：指承担桥梁建设施工合同义务的一方。2.乙方：指承担桥梁建设施工合同权利的一方。3.违约金：指违约方因未履行合同义务而应支付给对方的经济赔偿。4.滞纳金：指违约方未按约定时间支付款项而应支付给对方的违约金。5.法院：指具有管辖权的人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订工期顺延协议。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，支付违约金。3.付款争议：提供付款凭证，协商解决，必要时诉讼解决。4.材料供应不足：提前采购，备用材料，与供应商协商解决。5.施工人员伤亡：依法赔偿，购买保险，加强安全培训。五、所有应用场景：1.桥梁建设施工合同签订及履行2