2024年监理合同延期补充协议-变更管理条款3篇_第1页
2024年监理合同延期补充协议-变更管理条款3篇_第2页
2024年监理合同延期补充协议-变更管理条款3篇_第3页
2024年监理合同延期补充协议-变更管理条款3篇_第4页
2024年监理合同延期补充协议-变更管理条款3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年监理合同延期补充协议——变更管理条款本合同目录一览第一条延期原因说明1.1延期原因概述1.2具体原因列举1.3影响程度分析第二条延期时间及期限2.1延期起始时间2.2延期终止时间2.3延期期限总计第三条延期期间费用及支付3.1延期期间费用计算3.2费用支付方式3.3付款期限第四条工程进度调整4.1工程进度调整原则4.2进度调整方案4.3进度调整后的实施第五条变更管理职责5.1监理方职责5.2施工方职责5.3材料供应商职责第六条变更管理流程6.1变更申请6.2变更审核6.3变更批准6.4变更实施第七条变更费用管理7.1变更费用计算7.2费用支付方式7.3费用结算第八条变更后的合同价格调整8.1价格调整原则8.2调整方法8.3调整后的合同价格第九条变更后的工程期限调整9.1工期调整原则9.2调整方法9.3调整后的工程期限第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限第十一条违约责任11.1违约情形列举11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理第十四条其他约定14.1不可抗力条款14.2通知与送达14.3合同份数及效力14.4合同附件14.5本合同目录一览第一部分:合同如下:第一条延期原因说明1.1延期原因概述本合同延期原因包括但不限于:自然灾害、政策调整、设计变更、施工条件变化、材料供应延迟等不可抗力因素。1.2具体原因列举1.2.1自然灾害:如地震、洪水、台风等。1.2.2政策调整:如政府规划变更、审批流程调整等。1.2.3设计变更:如设计优化、增加功能等。1.2.4施工条件变化:如地质条件变化、周边环境变化等。1.2.5材料供应延迟:如材料供应商交货延迟、质量不达标等。1.3影响程度分析1.3.1延期将对工程进度产生直接影响,预计工期延长3个月。1.3.2延期可能导致工程成本增加,预计增加成本10%。1.3.3延期将对工程质量和安全产生潜在风险。第二条延期时间及期限2.1延期起始时间自原合同约定的工期结束之日起计算。2.2延期终止时间自延期起始时间起,延期期限为3个月。2.3延期期限总计自原合同约定的工期结束之日起,总工期为6个月。第三条延期期间费用及支付3.1延期期间费用计算延期期间费用按照原合同约定的费率计算。3.2费用支付方式延期期间费用分阶段支付,每完成一个阶段的工程,监理方将向施工方支付该阶段费用。3.3付款期限每个阶段费用支付期限为收到付款申请后15个工作日内。第四条工程进度调整4.1工程进度调整原则工程进度调整应遵循科学、合理、公正的原则。4.2进度调整方案根据实际情况,调整原合同约定的工程进度计划。4.3进度调整后的实施施工方应根据调整后的进度计划,合理安排施工生产。第五条变更管理职责5.1监理方职责5.1.1负责监督施工方按照变更管理流程进行变更。5.1.2负责审核变更申请,确保变更的合理性和必要性。5.1.3负责组织召开变更会议,协调各方意见。5.2施工方职责5.2.1负责提出变更申请,并提供相关资料。5.2.2负责按照变更会议决议执行变更。5.2.3负责变更后的工程验收。5.3材料供应商职责5.3.1负责按照变更要求提供材料。5.3.2负责按照变更后的工程进度安排材料供应。第六条变更管理流程6.1变更申请6.1.1施工方提出变更申请,并提供变更原因、内容、影响及所需费用等资料。6.1.2监理方对变更申请进行审核,必要时组织专家论证。6.2变更审核6.2.1监理方对变更申请进行审核,提出审核意见。6.2.2施工方根据监理方意见对变更申请进行修改。6.3变更批准6.3.1变更申请经监理方审核通过后,报业主方批准。6.3.2业主方在收到变更申请后5个工作日内给予批准或提出修改意见。6.4变更实施6.4.1施工方根据变更批准文件,组织变更实施。6.4.2监理方对变更实施过程进行监督,确保变更符合要求。第七条变更费用管理7.1变更费用计算7.1.1变更费用按照实际发生费用计算。7.1.2变更费用包括材料费、人工费、机械费等。7.2费用支付方式7.2.1变更费用分阶段支付,每个阶段费用支付期限为收到付款申请后15个工作日内。7.3费用结算7.3.1施工方在变更完成后,向监理方提交结算资料。7.3.2监理方审核结算资料后,报业主方审批。7.3.3业主方在收到结算资料后5个工作日内给予审批或提出修改意见。第八条变更后的合同价格调整8.1价格调整原则8.1.1变更后的合同价格调整应遵循公平、合理、透明的原则。8.1.2价格调整应考虑市场行情、材料价格波动、人工成本变化等因素。8.2调整方法8.2.1根据变更内容,按实际发生费用调整合同价格。8.2.2对于材料价格变动,按照市场同期价格进行调整。8.2.3对于人工成本变动,按照行业平均水平进行调整。8.3调整后的合同价格8.3.1调整后的合同价格应在变更批准后5个工作日内通知双方。8.3.2双方应在本通知发出后5个工作日内确认调整后的合同价格。第九条变更后的工程期限调整9.1工期调整原则9.1.1工期调整应基于实际工作量和变更内容进行合理预测。9.1.2调整后的工期应确保工程质量和安全。9.2调整方法9.2.1根据变更后的工程量和进度计划,重新制定工期表。9.2.2调整后的工期应与原合同工期保持合理比例。9.3调整后的工程期限9.3.1调整后的工程期限应在变更批准后5个工作日内通知双方。9.3.2双方应在本通知发出后5个工作日内确认调整后的工程期限。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,可提交相关仲裁机构仲裁。10.2争议解决程序10.2.1提出争议一方应在争议发生后10个工作日内向对方发出争议通知。10.2.2双方应在收到争议通知后10个工作日内进行协商。10.2.3协商不成,争议双方可提交仲裁机构仲裁。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议通知发出之日起,不超过3个月。第十一条违约责任11.1违约情形列举11.1.1未按时完成工程任务。11.1.2未按合同约定支付费用。11.1.3未按合同约定进行变更管理。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.3违约责任赔偿11.3.1违约责任赔偿金额应合理确定,确保双方利益不受损失。第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致。12.1.2一方严重违约,经对方书面通知后,未在规定期限内纠正。12.1.3不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1提出解除合同一方应在解除条件成就后,书面通知对方。12.2.2双方应在收到解除通知后10个工作日内确认合同解除。12.3解除后的责任12.3.1解除合同后,双方应按照合同约定履行剩余义务。12.3.2解除合同后,双方应相互结算,清算合同终止后的债权债务。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署本协议。13.1.2本协议经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满。13.2.2合同解除。13.2.3双方协商一致终止合同。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事项。13.3.2合同终止后,双方应相互结算,清算合同终止后的债权债务。第十四条其他约定14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力事件时,双方应协商解决合同履行问题。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发出。14.2.2送达地址应以合同约定为准。14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式两份,双方各执一份。14.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于变更申请、变更会议纪要、费用结算报告等。14.5本合同目录一览第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方概念1.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或法律规定介入合同关系的独立第三方。1.1.2第三方可以是中介机构、咨询服务机构、技术监督机构、法律服务机构等。1.2第三方介入目的1.2.1为提高合同履行的效率和质量。1.2.2为解决合同履行中的争议和纠纷。1.2.3为实现合同目标的最佳实现。第二条第三方介入的审批与选择2.1审批程序2.1.1甲乙双方需共同商定第三方介入事宜,并签署书面协议。2.1.2任何一方不得单方面决定第三方介入。2.2选择标准2.2.1第三方应具备相关资质和经验。2.2.2第三方应能够客观、公正地履行职责。2.2.3第三方费用合理。第三条第三方的责权利3.1责任3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规履行职责。3.1.2第三方对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.2权利3.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。3.3利益3.3.1第三方通过介入合同关系,获得业务机会和收益。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分4.1.1第三方在合同履行过程中的职责应与甲乙双方明确划分。4.1.2第三方不得干涉甲乙双方的正常业务往来。4.2权利划分4.2.1第三方在合同履行过程中的权利应与甲乙双方明确划分。4.2.2第三方不得滥用权利损害甲乙双方的合法权益。4.3责任划分4.3.1第三方对自身行为承担直接责任。4.3.2甲乙双方对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。第五条第三方责任限额5.1责任限额确定5.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况和合同约定确定。5.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。5.2责任承担5.2.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。5.2.2超出责任限额的部分,由甲乙双方按照合同约定承担。第六条第三方介入的变更管理6.1变更申请6.1.1甲乙双方认为需要第三方介入的,应向第三方提出变更申请。6.1.2第三方应在收到变更申请后5个工作日内给予答复。6.2变更审核6.2.1第三方对变更申请进行审核,提出审核意见。6.2.2第三方审核意见应客观、公正。6.3变更实施6.3.1第三方根据审核意见,组织变更实施。6.3.2第三方应确保变更符合合同约定和法律法规。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入争议解决应遵循公平、合理、公正的原则。7.1.2争议解决方式包括协商、调解、仲裁等。7.2争议解决程序7.2.1争议发生后,甲乙双方应通过协商解决。7.2.2协商不成,可提交第三方介入解决。7.3争议解决期限7.3.1争议解决期限自争议发生后,不超过3个月。第八条第三方介入的合同终止8.1合同终止条件8.1.1第三方介入目的达成。8.1.2第三方介入过程中发生不可抗力。8.1.3第三方介入过程中发生严重违约。8.2合同终止程序8.2.1第三方介入合同终止应经甲乙双方协商一致。8.2.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事项。8.3合同终止后的责任8.3.1第三方介入合同终止后,第三方应按照合同约定承担相应责任。8.3.2甲乙双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同延期补充协议详细要求:协议应包括延期原因、时间、费用、进度调整等内容,并由甲乙双方签字盖章。说明:本附件为合同延期的正式文件,用于明确双方的权利和义务。2.变更申请表详细要求:表格应包括变更原因、内容、影响、所需费用等详细信息,并由施工方填写。说明:本附件用于施工方提出变更申请,供监理方审核。3.变更审核意见表详细要求:表格应包括监理方对变更申请的审核意见,并由监理方签字盖章。说明:本附件用于监理方对变更申请进行审核,并向甲乙双方提供审核结果。4.变更会议纪要详细要求:纪要应记录变更会议的时间、地点、参会人员、会议内容、决议等。5.费用结算报告详细要求:报告应包括变更费用、实际发生费用、调整后的合同价格等内容。说明:本附件用于结算变更费用,确保双方利益。6.工程进度调整计划详细要求:计划应包括调整后的工程进度安排、时间节点、责任人等。说明:本附件用于调整工程进度,确保工程按期完成。7.第三方介入协议详细要求:协议应包括第三方介入的目的、职责、权利、责任等内容,并由甲乙双方及第三方签字盖章。说明:本附件用于明确第三方介入的具体事宜。8.争议解决协议详细要求:协议应包括争议解决方式、程序、期限等内容,并由甲乙双方签字盖章。说明:本附件用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时完成工程任务:施工方未按合同约定的工期完成工程。未按合同约定支付费用:甲乙双方未按合同约定的付款时间支付费用。未按合同约定进行变更管理:施工方未按变更管理流程进行变更。第三方未按协议履行职责:第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准违约行为发生后,甲乙双方应通过协商解决。协商不成,可根据违约行为的严重程度和影响,确定违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明施工方未按时完成工程任务,导致工期延误2个月。经协商,施工方应支付违约金10万元。甲乙双方未按合同约定支付费用,导致监理工作受阻。经协商,甲乙双方应支付滞纳金,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年监理合同延期补充协议——变更管理条款1合同编号_________一、合同主体1.甲方(监理方):名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方(委托方):名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有其他相关方,请填写名称)地址:(如有其他相关方,请填写地址)联系人:(如有其他相关方,请填写联系人)联系电话:(如有其他相关方,请填写联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同编号_________的监理合同于____年____月____日签订,合同编号为_______。鉴于项目实施过程中,因特殊情况需要延期,为确保监理工作的顺利进行,双方经协商一致,达成如下补充协议。2.2合同依据本合同延期补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理条例》等相关法律法规,以及双方签订的原监理合同内容。三、定义与解释3.1专业属于本合同延期补充协议中涉及的专业属于建设工程监理领域,包括但不限于工程质量、进度、安全、合同等方面的管理。3.2关键词解释1.监理工作:指监理方根据监理合同及相关法律法规,对建设工程实施过程中的工程质量、进度、安全、合同等方面进行监督检查、咨询、建议和协调等活动的总称。2.延期:指在原监理合同约定的监理期限基础上,经双方协商一致,延长监理期限的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照延期补充协议的要求,履行监理职责。2.甲方有权要求乙方及时、准确地向其报告监理工作情况。3.甲方有权对乙方监理工作进行监督检查,并提出意见和建议。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照延期补充协议的要求,履行监理职责。2.乙方应按时、准确地向甲方报告监理工作情况。3.乙方应接受甲方的监督检查,并对甲方提出的意见和建议进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同延期补充协议自双方签字之日起生效,监理期限延长至____年____月____日。5.2合同履行地点监理工作地点:____。5.3合同履行方式监理工作方式:____。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同延期补充协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.监理期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.一方要求终止合同,应提前____日书面通知对方;2.双方协商一致解除合同,应签署书面协议;3.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方应协商解决。6.4终止后果2.双方应按照相关法律法规和合同约定,办理合同终止手续;3.合同终止后,双方不再承担本合同延期补充协议约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.基本监理费用:根据原监理合同约定的监理费用标准,按照延期后的监理期限计算。2.延期费用:由于监理期限的延长而产生的额外费用,包括但不限于人员费用、设备费用、交通费用等。3.其他费用:根据监理过程中产生的其他必要费用。7.2支付方式监理费用的支付方式如下:1.乙方应在监理工作开始前,向甲方支付基本监理费用的____%作为预付款。2.乙方每月末向甲方提交监理工作进度报告及费用结算单,甲方应在收到后____个工作日内支付当月监理费用的____%。7.3支付时间1.预付款支付时间:监理工作开始前____个工作日内。2.当月监理费用支付时间:每月末后的____个工作日内。3.剩余监理费用支付时间:监理工作结束后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付监理费用时,出具正式的付款凭证。2.乙方应在收到付款凭证后____个工作日内,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未能按照本合同延期补充协议约定的支付时间支付监理费用,应向乙方支付____%的违约金。2.若甲方未能履行本合同延期补充协议约定的其他义务,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.若乙方未能按照本合同延期补充协议约定的监理期限完成监理工作,应向甲方支付____%的违约金。2.若乙方未能履行本合同延期补充协议约定的其他义务,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同延期补充协议约定的违约金比例和方式,向守约方支付违约金。若违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应根据实际情况支付相应的赔偿金。九、保密条款9.1保密内容本合同延期补充协议中涉及的所有技术、商业秘密及甲方提供的其他保密信息。9.2保密期限保密期限自本合同延期补充协议签订之日起至监理工作结束后____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。2.双方应根据不可抗力事件的影响程度,协商调整监理期限和费用。3.因不可抗力事件导致监理工作无法继续进行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害;2.政府对项目实施的限制;3.社会动荡、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.调解:双方可共同选择一位或多位调解员进行调解。2.仲裁:双方可协商一致选择仲裁机构进行仲裁。3.诉讼:任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同延期补充协议的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同主体变更;2.合同标的变更;3.合同履行地点变更;4.其他可能影响合同履行和双方权益的变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对监理工作的最终决定权。2.乙方保留对监理工作的监督权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在监理过程中对乙方工作的指导权。2.乙方保留在监理过程中对甲方工作的建议权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同延期补充协议的修改或补充,均应以书面形式进行。2.修改或补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.本合同延期补充协议的修改或补充,与本合同延期补充协议具有同等法律效力。2.修改或补充内容对本合同延期补充协议的原有条款有补充或变更的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同完成监理工作。2.双方应提供必要的协助,确保监理工作的顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通监理工作进展情况。2.双方应通过书面或口头形式及时交流信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同延期补充协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同延期补充协议是双方之间关于监理工作的完整协议,具有独立性,不因其他协议的存在而受影响。16.3增减条款1.本合同延期补充协议的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式签署。2.增减条款与本合同延期补充协议具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(监理方):(签字或盖章)(日期)乙方(委托方):(签字或盖章)(日期)见证人:(签字或盖章)(日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.原监理合同2.不可抗力事件证明文件3.费用结算单4.付款凭证5.发票或收据6.争议解决相关文件(如调解书、仲裁裁决书、法院判决书等)7.其他与本合同延期补充协议相关的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:违约行为:未按约定时间支付监理费用。认定:甲方未能按照本合同延期补充协议约定的支付时间支付监理费用,视为违约。赔偿:甲方应向乙方支付____%的违约金。2.乙方违约:违约行为:未能按约定完成监理工作。认定:乙方未能按照本合同延期补充协议约定的监理期限完成监理工作,视为违约。赔偿:乙方应向甲方支付____%的违约金。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律。2.建设工程监理条例:规定建设工程监理活动的法律规范。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方违约时,向对方支付一定数额的金钱。5.仲裁:当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:监理期限延长后,监理工作进度与原计划不符。解决办法:双方应及时沟通,协商调整监理工作计划,确保监理工作按期完成。2.问题:监理过程中出现突发情况,影响监理工作进度。解决办法:双方应共同分析原因,采取措施解决问题,确保监理工作不受影响。3.问题:费用支付过程中出现争议。解决办法:双方应按照本合同延期补充协议约定的支付方式和时间进行支付,如有争议,可通过协商或争议解决机制解决。4.问题:保密内容泄露。解决办法:双方应加强保密措施,确保保密内容的安全。5.问题:不可抗力事件发生,导致监理工作无法继续进行。解决办法:双方应按照本合同延期补充协议约定的不可抗力条款处理,协商调整监理期限和费用。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体加入2.第三方责任第三方应按照本合同延期补充协议的约定,履行监理职责,确保监理工作的质量和进度。第三方应对其监理行为承担相应的法律责任。3.第三方权利第三方有权获得与其工作相关的信息资料。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。4.第三方义务第三方应遵守本合同延期补充协议的约定,不得损害甲方和乙方的合法权益。第三方应按时完成监理工作,并提交监理报告。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利增加乙方有权要求甲方按照合同约定支付延期监理费用。乙方有权要求甲方提供必要的现场工作条件。2.乙方利益条款甲方应保障乙方的合理利益,包括但不限于工作环境、安全防护等。乙方有权在监理过程中提出合理化建议,甲方应予以考虑。3.甲方的违约及限制条款若甲方未按约定支付延期监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金。甲方不得无故限制乙方的监理工作,否则乙方有权要求赔偿。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利增加甲方可根据监理工作的实际情况,对监理方案进行调整。甲方可要求乙方提供监理工作的详细报告。2.甲方的利益条款甲方有权要求乙方在监理过程中保持与甲方沟通的及时性。甲方有权要求乙方在监理过程中遵守相关法律法规。3.乙方的违约及限制条款若乙方未按时提交监理报告,甲方有权要求乙方支付违约金。乙方不得在未经甲方同意的情况下,泄露项目信息。全文完。2024年监理合同延期补充协议——变更管理条款2合同目录一、协议概述1.协议背景2.协议目的3.协议双方4.协议生效时间二、变更管理原则1.变更管理的重要性2.变更管理的责任主体3.变更管理的基本流程4.变更管理的权限划分三、变更申请与审批1.变更申请的条件2.变更申请的提交方式3.变更申请的审查标准4.变更申请的审批流程四、变更评估与决策1.变更评估的标准2.变更评估的内容3.变更决策的依据4.变更决策的流程五、变更实施与监控1.变更实施的准备2.变更实施的组织3.变更实施的进度控制4.变更实施的成本控制六、变更调整与优化1.变更调整的原因2.变更调整的流程3.变更优化的目标4.变更优化的方法七、变更记录与归档1.变更记录的内容2.变更记录的格式3.变更记录的归档要求4.变更记录的保管期限八、变更责任与赔偿1.变更责任主体2.变更责任划分3.变更赔偿的原则4.变更赔偿的计算方法九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十、协议解除与终止1.协议解除的条件2.协议解除的程序3.协议终止的条件4.协议终止的程序十一、协议的修订与补充1.协议修订的条件2.协议修订的程序3.协议补充的内容4.协议补充的程序十二、协议的生效、解释与适用1.协议的生效日期2.协议的解释原则3.协议的适用范围4.协议的执行十三、其他约定事项1.保密条款2.法律适用条款3.通知与送达条款4.协议的附件十四、协议签署与生效日期合同编号_________一、协议概述1.协议背景(1)原监理合同签订日期(2)原监理合同终止日期(3)项目实际情况导致监理合同延期2.协议目的(1)明确延期监理合同的具体内容和条款(2)规范变更管理流程,确保项目顺利进行3.协议双方(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]4.协议生效时间(1)协议签署日期(2)协议生效日期二、变更管理原则1.变更管理的重要性(1)确保项目目标的实现(2)提高项目管理的效率和质量2.变更管理的责任主体(1)甲方负责提出变更申请(2)乙方负责变更的评估、决策和实施3.变更管理的基本流程(1)变更申请(2)变更评估(3)变更决策(4)变更实施(5)变更监控4.变更管理的权限划分(1)甲方有权提出变更申请(2)乙方有权对变更申请进行评估和决策三、变更申请与审批1.变更申请的条件(1)项目实施过程中出现的新情况、新问题(2)项目目标、范围、质量、进度等方面的调整2.变更申请的提交方式(1)书面形式(2)电子邮件3.变更申请的审查标准(1)变更的必要性(2)变更的影响(3)变更的成本4.变更申请的审批流程(1)乙方收到变更申请后进行初步审查(2)乙方将变更申请提交甲方审核(3)甲方审核通过后,乙方进行变更评估四、变更评估与决策1.变更评估的标准(1)变更对项目目标的影响(2)变更对项目进度的影响(3)变更对项目成本的影响(4)变更对项目质量的影响2.变更评估的内容(1)变更的技术可行性(2)变更的经济合理性(3)变更的风险评估3.变更决策的依据(1)变更评估报告(2)甲方审批意见4.变更决策的流程(1)乙方根据评估报告提出变更决策建议(2)甲方进行决策,并通知乙方五、变更实施与监控1.变更实施的准备(1)制定变更实施计划(2)明确变更实施的责任人(3)准备变更实施所需的资源2.变更实施的组织(1)成立变更实施小组(2)明确小组成员职责3.变更实施的进度控制(1)监控变更实施进度(2)确保变更按计划进行4.变更实施的成本控制(1)控制变更实施成本(2)确保变更成本在预算范围内六、变更调整与优化1.变更调整的原因(1)变更实施过程中出现的新问题(2)变更实施效果不理想2.变更调整的流程(1)乙方提出变更调整申请(2)甲方审核变更调整申请(3)乙方根据审核意见进行变更调整3.变更优化的目标(1)提高变更实施效果(2)降低变更实施成本4.变更优化的方法(1)优化变更实施流程(2)改进变更实施技术七、变更记录与归档1.变更记录的内容(1)变更申请的日期、内容(2)变更评估的结论(3)变更决策的依据(4)变更实施的过程(5)变更实施的结果2.变更记录的格式(1)表格形式(2)文档形式3.变更记录的归档要求(1)归档时间(2)归档地点(3)归档方式4.变更记录的保管期限(1)自协议终止之日起不少于5年八、变更责任与赔偿1.变更责任主体(1)甲方承担变更申请的责任(2)乙方承担变更实施的责任2.变更责任划分(1)因甲方原因导致的变更,甲方承担相应责任(2)因乙方原因导致的变更,乙方承担相应责任3.变更赔偿的原则(1)合理、公平、公正(2)根据实际情况确定赔偿金额4.变更赔偿的计算方法(1)按照变更实施的实际成本计算(2)考虑项目进度、质量等因素调整赔偿金额九、争议解决1.争议解决方式(1)协商解决(2)调解解决(3)仲裁解决(4)诉讼解决2.争议解决程序(1)双方协商解决(2)提交调解机构调解(3)提交仲裁机构仲裁(4)依法向人民法院提起诉讼3.争议解决机构(1)协商:双方自行协商(2)调解:[调解机构名称](3)仲裁:[仲裁机构名称](4)诉讼:[人民法院名称]4.争议解决费用(1)协商:双方分摊(2)调解:由败诉方承担(3)仲裁:按照仲裁规则承担(4)诉讼:按照诉讼费用规定承担十、协议解除与终止1.协议解除的条件(1)协议约定的解除条件成就(2)协议双方协商一致解除(3)因不可抗力导致协议无法履行2.协议解除的程序(1)提出解除协议的书面通知(2)对方确认或回复(3)协议解除生效3.协议终止的条件(1)监理合同履行完毕(2)协议约定的终止条件成就(3)双方协商一致终止4.协议终止的程序(1)提出终止协议的书面通知(2)对方确认或回复(3)协议终止生效十一、协议的修订与补充1.协议修订的条件(1)协议内容不符合实际情况(2)协议内容存在争议2.协议修订的程序(1)提出修订建议(2)双方协商一致(3)修订后的协议生效3.协议补充的内容(1)变更管理中的未尽事宜(2)双方认为需要补充的其他条款4.协议补充的程序(1)提出补充建议(2)双方协商一致(3)补充后的协议生效十二、协议的生效、解释与适用1.协议的生效日期(1)协议签署日期(2)协议生效日期2.协议的解释原则(1)按照协议条款的字面意思进行解释(2)结合协议的背景和目的进行解释3.协议的适用范围(1)适用于监理合同的延期部分(2)适用于变更管理过程中的所有活动4.协议的执行(1)双方应严格按照协议条款执行(2)任何一方违反协议,应承担相应的法律责任十三、其他约定事项1.保密条款(1)双方应对协议内容保密(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露协议内容2.法律适用条款(1)本协议适用中华人民共和国法律(2)争议解决机构或法院应适用中华人民共和国法律3.通知与送达条款(1)通知应以书面形式进行(2)送达以实际收到为准4.协议的附件(1)附件一:变更管理流程图(2)附件二:变更申请表(3)附件三:变更评估报告模板十四、合同签署与生效日期1.签署日期(1)甲方代表签字:(2)乙方代表签字:2.生效日期(1)自双方代表签字之日起生效(2)协议一式两份,甲乙双方各执一份[甲方全称]代表签字:____________________[乙方全称]代表签字:____________________日期:_______________________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导变更的决策权(1)甲方在变更管理中拥有最终决策权。(2)乙方应根据甲方的指示进行变更评估和实施。(3)甲方有权要求乙方提供必要的变更信息和数据支持。2.甲方变更申请的审核流程(1)甲方提出变更申请后,乙方应在[时间]内完成审核。(2)乙方审核通过后,应将审核意见和变更方案报甲方审批。(3)甲方在[时间]内对变更方案进行审批,并通知乙方。3.甲方变更实施的控制权(1)甲方有权对变更实施过程进行监控,确保变更按计划进行。(2)乙方应定期向甲方报告变更实施进度和结果。(3)甲方有权根据实际情况调整变更实施计划。4.甲方变更成本的控制权(1)甲方有权对变更成本进行控制,确保不超过预算。(2)乙方应提供详细的变更成本估算,并经甲方确认。(3)如变更成本超出预算,乙方应提前向甲方报告并寻求解决方案。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导变更的决策权(1)乙方在变更管理中拥有最终决策权。(2)甲方应根据乙方的建议进行变更评估和实施。(3)乙方有权要求甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论