2025建设工程施工合同计量支付管理办法及实施细则造价合同

合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方愿意承担该项目的施工任务，并同意按照甲方的要求完成施工任务。双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条定义第二条合同范围与内容2.1乙方应按本合同的规定和施工图纸、施工规范及技术要求，完成本项目的施工任务。2.2乙方应按本合同的规定，完成与本项目有关的施工前期工作、施工过程中的各项施工活动及施工后期的工作。2.3乙方应按本合同的规定，对施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行有效控制。第三条合同价格3.1本合同的价格为：。3.2乙方在施工过程中，应严格控制成本，不得擅自提高合同价格。如遇特殊情况需调整合同价格，须经甲方批准。第四条计量与支付4.1双方同意按照本办法的规定进行计量与支付。4.2乙方应按本办法的规定，向甲方提交完整的计量资料。4.3甲方应按本办法的规定，对乙方的施工进度、质量等进行计量，并根据计量结果进行支付。第五条合同的履行与监督5.1乙方应按本合同的规定，按时完成施工任务。5.2甲方应按本合同的规定，对乙方的施工进行监督，确保施工的顺利进行。5.3双方应共同遵守国家及地方有关建设管理的法律法规，严格执行本合同的约定。第六条违约责任6.1乙方未按本合同规定完成施工任务的，甲方有权按本合同的约定追究乙方的违约责任。6.2甲方未按本合同规定进行支付的，乙方有权按本合同的约定追究甲方的违约责任。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，对方有权要求违约方承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方遭受的损失、费用和利润等。2.合同的变更：如合同内容需要变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的行为都是无效的。解决办法：对于无效的变更行为，双方应恢复到变更前的合同状态，并根据实际情况追究变更方的法律责任。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：在争议发生时，双方应及时沟通，充分表达自己的立场和意见，寻求互利的解决方案。如果协商无果，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。4.合同的终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合本合同即告终止。合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。解决办法：合同终止后，双方应当按照合同约定进行结算，清理合同项下的债权债务，确保合同终止后的各项工作得以妥善处理。法律名词及名词解释：1.发包方：指拥有建设项目所有权和决定权，拟将项目的施工任务委托给他人的一方。2.承包方：指承担建设项目施工任务，并同意按照发包方的要求完成施工任务的一方。3.施工：指根据施工图纸、施工规范及技术要求，进行建设项目各项施工活动的工作。4.计量支付管理：指对施工过程中的工程量进行计量，并根据计量结果进行款项支付的管理方式。5.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。6.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。7.合同终止：指合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同关系消失的状态。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化等。2.适用于承包方为具备相应资质的施工企业，发包方为建设项目业主或投资方。3.适用于项目合同周期较长，施工过程中需要进行计量支付管理的情况。补充条款：1.专用条款：针对特定项目的特点和需求，对本合同的某些一般性条款进行具体化或补充。2.技术条款：详细描述施工过程中的技术要求、标准及规范。3.质量保证条款：明确承包方对施工质量的责任和承诺，以及质量控制的具体措施。4.安全文明施工条款：规定施工过程中的安全防护、环境保护和文明施工要求。5.工期条款：具体规定施工项目的工期，以及因违约导致的工期延误的计算方法和责任。6.变更条款：明确合同变更的条件、程序和双方的责任。7.争议解决条款：规定合同争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.施工图纸和技术说明书：详细说明施工项目的具体要求和设计方案。2.工程量清单：列出各项工程的工程量和价格，作为计量支付的依据。3.施工组织设计：阐述承包方的施工方案、施工进度计划和人力资源配置。4.质量保证措施：包