商业建筑防水施工合同协议

商业建筑防水施工合同协议合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：甲方委托乙方对其商业建筑进行防水施工，包括但不限于屋面防水、地下室防水、卫生间防水等。1.4工程面积：_______1.5工程质量标准：按照国家相关规范及行业标准执行。二、合同工期2.1本合同工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2若因不可抗力等因素导致工期延误，双方协商一致后可对工期进行顺延。三、合同价款3.1本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方在签订本合同时，需向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金。3.3乙方完成工程并通过验收后，甲方在扣除履约保证金后支付乙方剩余合同价款。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关规范及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督，对不符合质量要求的部位有权要求乙方整改。4.3工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方在收到验收报告后____天内组织验收。4.4验收合格后，甲方应在验收合格之日起____天内支付乙方剩余合同价款。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的____%作为违约金。5.2若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰注明甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同义务和权利的明确归属。2.工程内容详细：合同中应详细列出防水施工的具体内容、工程面积、质量标准等，避免因描述不清导致的争议。3.工期和价款：合同中应明确工期和合同总价款，以及支付方式和时间，履约保证金的比例和支付方式。4.质量验收：合同应规定工程验收的标准和流程，以及验收不合格的处理方式。5.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括违约金的比例和支付方式。6.争议解决：合同应规定争议解决的途径，如友好协商或诉讼。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，双方应尝试通过协商的方式解决争议，以达成双方均可接受的解决方案。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律程序解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同（Contract）：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.委托方（Principal）：在合同关系中，委托他人办理事务的一方。3.承包方（Contractor）：在合同关系中，接受委托方委托，承担合同义务，完成约定工作的一方。4.履约保证金（PerformanceBond）：为确保合同履行，一方当事人向对方提供的，以保证履行合同义务的担保。5.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任。6.不可抗力（ForceMajeure）：指在合同履行过程中，发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。7.民事权利义务关系（CivilRightsandObligations）：指民事法律关系主体之间依法享有的权利和承担的义务。8.管辖权（Jurisdiction）：指法院对案件进行审判和裁定的权力，包括地域管辖和级别管辖。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：商业综合体防水翻新工程补充条款：考虑到商业综合体在施工期间需要保持部分营业，乙方需采取有效措施确保施工不影响正常经营活动。补充条款：“在施工期间，乙方需合理安排施工时间，避免在甲方营业高峰期进行噪音大或影响营业的施工活动，并在施工区域设置明显的安全警示标志，确保顾客和员工的安全。”2.场合：老旧商业建筑防水改造补充条款：老旧建筑可能存在结构安全隐患，需要特别关注。补充条款：“在施工前，乙方应委托具有资质的第三方机构对建筑结构进行安全评估，并根据评估结果采取必要的加固措施。如因施工导致结构问题，乙方应承担相应的修复费用。”3.场合：新商业建筑防水施工补充条款：新建筑可能涉及未来长期使用，需要保证防水效果的持久性。补充条款：“乙方应保证防水材料的质量，并提供相应的质保服务。在工程交付后，若因乙方施工原因导致的防水问题，乙方应提供免费的修复服务，质保期限为____年。”4.场合：绿色环保型商业建筑防水补充条款：环保要求较高的商业建筑，需要使用环保型防水材料。补充条款：“乙方应使用符合国家环保标准的防水材料，不得使用对环境有害的物质。同时，乙方需提供相关环保材料的检测报告，确保材料符合绿色环保要求。”合同所需附件列表：1.双方的营业执照副本复印件2