三月下旬一级建造师《建设工程法规及相关知识》第二次冲刺测试题（附答案）

三月下旬一级建造师《建设工程法规及相关知识》第二次冲刺测

试题（附答案）

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）O

1、建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是

（）o

A、承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向

监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B、承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式

向监理提出延期施工

C、因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D、因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期

开工

【参考答案】：B

2、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定

的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工

单位实施的制裁是（）。

A、罚金

B、责令赔偿损失

C、留用察看

D、降低资质等级

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是施工企业违法行为应承旭的法律责任。

《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的

建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸

或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款：情节严重的,

责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量

不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失:

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后,

招标人发现投标人少于三个，此时（）。

A、应正常开标

B、依法重新招标

C、可进行议标

D、可改为邀请招标

【参考答案】：B

4、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。

A、由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用

B、由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用

C、由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D、由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

【参考答案】：D

5、某必须招标工程项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截

止时间后，招标人发现投标人少于3个，招标人（）。

A、可以正常开标

B、应依法重新招标

C、可以进行议标

D、可改为邀请招标

【参考答案】：B

【解析】：《招标投标法》第二十八条第一款规定，投标人应当

在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地

点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3

个的，招标人应当依照本法重新招标。

6、国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当

确定中标人为（）。

A、排名第一的中标候选人

B、报价最高的中标候选人

C、报价最低的中标候选人

D、排名前三的中标候选人择优选择

【参考答案】：A

【解析】：《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者

主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中

标候选人为中标人Q排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不

能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在

影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，

招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定

其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。故A为正确选项。

7、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标

的，其法律责任是（）。

A、情节严重的，取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B、处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C、对单位直接负责人处单位罚款金额现以上5%以下的罚款

D、情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

【参考答案】；D

【解析】：《招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投

标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员

行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%°以上10%。以

下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚

款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；

情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投

标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯

罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，

乙特其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。

乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列

说法中错误的是（）O

A、甲有任意解除合同权

B、乙应与丙协商后方可变更运输

C、乙有任意变更运输权

D、乙应支付丙由于变更增加的运费

【参考答案】：B

9、下列关于违约金的说法错误的是（）。

A、约定违约金低于造成损失的，当事人按约定违约金支付

B、约定违约金过分高于造成的损失的，当事人可以要求人民法院

予以适当减少

C、当事人就延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应

当再履行债务

D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以

选择适用违约金或者定金条款

【参考答案】；A

【解析】：A项，《合同法》第一百一十四条规定，约定违约金低

于造成损失的，当事人可以要求人民法院或者仲裁机构予以增加°

10、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专

项施工方案是否符合工程建设的（）标准。

A、推荐性

B、国家

C、强制性

D、行业

【参考答案】：C

【解析】:“㈠”第1段，2010年刚刚考过的点。

11、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2014年2月20日

领到工程施工许可证。开工后因故于2014年5月15日中止施工。根

据相关规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该

是2014年()。

A、5月15日

B、5月22日

C、6月14日

D、7月14日

【参考答案】：C

【解析】：《建筑法》第十条第一款规定，在建的建筑工程因故

中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关

报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。本题中，该建设单位

向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是6月14日。

12、下列法规中，属于部门规章的是()o

A、《建设工程质量管理条例》

B、《北京市建筑市场管理条例》

C、《重庆市建设工程造价管理规定》

D、《招标公告发布暂行办法》

【参考答案】：D

13、仲裁实行一裁终局制度，一经作出即发生法律效力，这使得

仲裁裁决具有（）。

A、独立性

B、专业性

C、自愿性

D、快捷性

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点、是仲裁的快捷性。仲裁实行一栽终

局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉，这

使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。

14、关于取置权的表述中，不正确的是（）。

A、留置权人负有妥善保管留置物的义务

B、当事人不得在合同中约定不得留置的物

C、留置是一种比较强烈的担保方式

D、因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民

事责任

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保

方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加

工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法

律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约

定不得留置的物。

15、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争

议，同年7月王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳

光公司不同意通过仲裁方式解议。对此，以下说法正确的是（）。

A、由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会

不应当受理

B、因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C、仲裁委员会应当受理

D、阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起

诉讼

【参考答案】：C

16、施工粉尘、噪声、振动引越的纠纷属于建设工程（）。

A、合同主体

B、合同客体

C、其他合同纠纷

D、其他纠纷

【参考答案】：D

17、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。

A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭

B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭

C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开

D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

【参考答案】；A

18、甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3沆到了还款期限，

甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%）,

比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的

利息最高金额为（）。

A、1.2万元

B、4.0万元

C、4.8万元

D、7.2万元

【参考答案】：c

19、根据我国《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是

（）O

A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

1）、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

【参考答案】；C

【解析】：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种,

即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。因此，

A、B项错误。首席仲裁员可以由当事人共同选定或者共同委托仲

裁委员会主任指定，因此，D项错误。

20、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A、企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息

B、企业的信用档案信息无需向全社会公示

C、投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记人信用档案

D、企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、

合同履约等

【参考答案】；D

【解析】：《建筑业企业资质管理规定》第31条规定：“企业应

当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用

档案信息”。“企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程

质量和安全、合同履约等情况。投诉举报和处理、行政处罚等情况应

当作为不良行为记入其信用档案”o“企业的信用档案信息按照有关

规定向社会公示”。故D为正确选项。

21、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因

项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位

（）0

A、向发证机关报告后即可开工

B、应向发证机关申请施工许可证延期

C、应向发证机关重新申请领取施工许可证

I）、应当报发证机关重新核验施工许可证

【参考答案】：C

【解析】：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之

日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;

延期以两次为限，每次不超过3个月；既不开工又不申请延期或者超

过延期时限的，施工许可证自行废止。故C为正确选项。

22、按照我国《建筑法》的规定，（）确定的限额以下的小型

工程，可以不申请办理施工许可证。

A、国务院环境保护主管部门

B、国务院建设行政主管部门

C、省级人民政府环境保护主管部门

D、省级人民政府建设行政主管部门

【参考答案】；B

23、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。

A、分别

B、同时

C、交叉

D、顺序

【参考答案】：B

24、当事人对下列事项提起诉讼，法院应当受理的是（）。

A、国防、外交等国家行为

B、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

C、对行政机关责令停产停业的行政处罚不服

D、行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

【参考答案】：C

25、咨询单位申请招标代理机构资质时，()不是必备的条件。

A、有从事招标代理业务的营业场所

B、有从事招标代理业务的相应资金

C、有编制的招标文件和组织评标的相应专业力量

D、有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

【参考答案】；D

【解析】：《招标投标法》第十三条规定，招标代理机构是依法

成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理

机构应当具备下列条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资

金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；③有符合本

法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、

经济等方面的专家库。

26、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是

()O

A、国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

B、招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

C、招标投标交易场所不得以营利为目的

D、县级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招

标投标交易场所

【参考答案】：D

【解析】：设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建

立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。

27、依据合同的分类，下列合同归类不正确的是（）Q

A、融资租赁合同为有偿合同

B、赠与合同为有偿合同

C、工程施工合同为双务合同

D、勘察设计合同为要式合同

【参考答案】：B

【解析】：B项，无偿合同是一方当事人享有合同约定的权益，但

无须向另一方付出相应对价的合同，如赠与合同、借用合同等。有偿

合同是指当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价

的合同。有偿合同是常见的合同形式，诸如买卖合同、租赁合同、运

输合同、承揽合同等。

28、下列关于投标文件，说法错误的是（）。

A、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件

B、投标人在投标有效期内可以撤回投标文件

C、投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做响应

D、联合体投标的，投标文件内容应包括联合体协议

【参考答案】：B

【解析】：考查投标文件相关知识点。投标人在招标文件要求的

投标截止时间前可以撤回投标文件，过了该时间不能撤回。投标有效

期从招标文件规定的投标截止时间开始计算。

29、下列不属于承担赔偿损失责任构成要件的是（）。

A、具有违约行为

B、造成损失后果

C、违约行为与财产等损失之间有因果关系

D、违约方存在主观故意

【参考答案】：D

30、某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月

15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍

消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。

A、2013年5月31日

B、2012年9月15B

C、2012年7月31日

D、2012年5月31日

【参考答案】；C

31、甲建筑公司与建设单位筌订了一份合同并备案，合同中约定

的合同价为950万元人民币。后来，

建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一

个合同，合同价为800万元人民币。则（）。

A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为

结算依据

B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依

据

C、应当以两个合同的平均价作为结算依据

D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标

合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款

的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的

合同是无效合同。

32、在工程建设标准中，（）不属于强制性标准的用词。

A、不得

B、不应

C、必须

D、不宜

【参考答案】：D

【解析】：在工程建设标准的条文中，使用“必须”、“严禁”、

“应”、"不应"、"不得"等属于强制性标准的用词，而使用“

宜，，、“不宜”、“可”等的一般不是强制性标准的规定。但在

工作实践中，强制性标准与推荐性标准的划分仍然存在一些困难。

33、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000

元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（）。

A、行使质押权变卖全部水泥

B、行使质押权变卖部分水泥

C、行使留置权变卖全部水泥

D、行使留置权变卖部分水泥

【参考答案】；D

34、王先生经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2013年5月

10日委托某专利事务所申请专利，6月5日该专利事务所向国家专利

局申请了专利，6月15日专利局将其专利公告，2015年2月15日授

予王先生专利权。该专利权届满的期限是（）。

A、2023年5月10日

B、2033年5月10日

C、2025年6月5日

D、2035年2月150

【参考答案】：B

【解析】：发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利

权的期限是10年，均自申请日起计算°专利权期限届满后，专利权终

止。

35、甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻

近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公

司赔偿损失的债务，此债务的发生根据是（）。

A、合同

B、无因管理

C、不当得利

D、侵权行为

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是侵权之债。侵权，是指公民或法人

没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一

经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产

生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。

36、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，

根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。

A、甲丧失民事行为能力

B、乙死亡

C、甲取消委托合同

D、乙丧失民事行为能力

【参考答案】：A

37、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工

程竣工验收的义务主体是（）。

A、施工企业

B、建设单位

C、建设行政主管部门

D、建设工程质量监督机构

【参考答案】：B

【解析】:《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位

收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单

位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权

利和义务。

38、《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突

发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的

应急方案，采取应急措施，并向（）或者环境保护主管部门报告。

A、省级人民政府

B、事故发生地的市级以上地方人民政府

C、上一级人民政府

D、事故发生地的县级以上地方人民政府

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是发生事故或者其他突发性事件的规定。

《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,

造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，

采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保

护主管部门报告。

39、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是

()O

A、共同投标协议在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业

C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是《招标投标法》关于联合体投标的

规定。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一

个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承

担招标项目的相应的资质等级，并不要求必须是同一资质等级。联合

体投标各方可以是不同专业的。联合体各方应当签订表同投标协议，

明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件

一并提交招标人。

40、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内

交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同

法》，电梯生产公司的回函属于()。

A、要约邀请

B、承诺

C、新要约

Ds部分承诺

【参考答案】：C

41、下列纠纷可以由当事人协议选择管辖法院的是（）。

A、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷

B、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷

C、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷

D、甲公司与戊公司因侵权行为产生的纠纷

【参考答案】：A

【解析】：协议管辖是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允

许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合

同纠纷。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是；凡法律

规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。所以因不动产买卖合同纠

纷提起的诉讼，属于适用专属管辖的案件，由不动产所在地人民法院

管辐。

42、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，

用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。

A、职工本人

B、工伤治疗机构

C、用工单位

D、社会保险行政部门

【参考答案】：C

43、施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，

双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商

（）0

A、应将钢材送到施工现场

B、应将钢材送到建设单位的办公所在地

C、应将钢材送到合同签订地

D、可通知建设单位自提

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，

给付货币的，在接受货币一方所在地履行：其他标的，在履行义务一

方所在地履行。故D为正确选项。

44、职工培训合格上岗率最低为（）%0

A、60

B、80

C、90

D、100

【参考答案】；D

【解析】：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形

势持续稳定好转的意见》规定，企业用工要严格依照劳动合同法与职

工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。

45、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。

A、格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制

其责任的条款

C、对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D、对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解

【参考答案】：C

46、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A、仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择

达成一致

B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起

诉

C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D、双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【参考答案】；D

47、国家所有的不可移动文物不包括（）。

A、古文化遗址

B、古墓葬

C、石窟寺

D、中国境内出土的文物

【参考答案】：D

【解析】：属于国家所有的不可移动文物范围包括：古文化遗址、

古墓葬、石窟寺。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、

壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的

以外，属于国家所有。D项属于可移动文物范围。

48、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。

A、法定代表人

B、技术负责人

C、项目负责人

D、安全管理部门负责人

【参考答案】：A

【解析】：《建筑法》第四十四条第二款规定，建筑施工企业的

法定代表人对本企业的安全生产负责。《建设工程安全生产管理条例》

第二十一条第一款规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生

产工作全面负责。

49、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标,

这种招标方式称为（）。

A、公开招标

B、邀请招标

C、议标

D、定向招标

【参考答案】；A

【解析】：本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人

以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

50、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A、1个月至2年

B、2个月至1年

C、3个月至2年

D、6个月至3年

【参考答案】：D

【解析】：建筑市场诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为

记录两大类。《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚

信行为记录信息公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一

般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

51、下列可以分两段进行招标的项目是（）。

A、技术复杂的项目

B、潜在投标人较多的项目

C、潜在投标人较少的项目

D、精确拟定技术规格的项目

【参考答案】：A

【解析】：《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法

精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。故A为正

确选项。

52、2014年2月26日，日本甲公司向中国乙钢材厂发去传真，

“购一级钢材3000t,3月18日FOB香港，价格按当日国际市场平均

价格计算。”乙厂答复，“同意，我厂将于3月17日把货交予深圳通

达货运公司送往你处。”对此案，下列表述正确的是（）。

A、合同不成立

B、合同成立

C、乙厂未改变要约的实质性内容

D、乙厂作出了承诺

【参考答案】：A

【解析】：承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约

的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、

价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方

法等的变更，是对要约内容的实质性变更。本题中，乙厂改变了要约

中确定的交货时间，属于对要约作出的实质性变更，应当视为新要约,

而不属于承诺，合同不成立。

53、人民调解的基本原则不包括（）。

A、当事人自愿

B、当事人平等

C、合法

D、经济

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是人民调解的基本原则。人民调解的

基本原则是：①当事人自愿原则：②当事人平等原则；③合法原则；

④尊重当事人权利原则。

54、施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成

损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。

A、责令停业

B、罚款

C、责令限期改正

D、责令赔偿损失

【参考答案】：D

【解析】：在建设工程领域，法律行政法规所设定的行政处罚包

括:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消

一定期限内参加依法必须进行的招标的项目的投标资格、责令停止施

工、降低资质等级、吊销资质证书、责令依法停止执业等。D项属于承

担民事责任的一种方式。

55、在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情

况进行检查的主体是（）。

A、招标代理机构人员

B、投标人代表

C、工作人员

D、评标委员会主任

【参考答案】：B

【解析】：根据《招标投标法》，开标时，由投标人或者其推选

的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检

查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、

投标价格和投标文件的其他主要内容。因此在本题的四个选项中，只

有投标人有权检查投标文件密封情况。故B为正确选项。

56、下列保险中，属于强制性保险的是().

A、意外伤害保险

B、建筑工程一切险

C、安装工程一切险

D、工伤保险

【参考答案】；D

【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的.

57、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩

()工期

A、定额

B、标准

C、法定

D、合同

【参考答案】；D

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得

压缩合同工期

58、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公

司恶意拖欠劳务赛用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的

处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司

对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。

A、2007年6月10日

B、2007年6月150

C、2007年7月10日

D、2007年7月150

【参考答案】：D

59、在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的

依据是（）。

A、被告公司注册资本

B、原告公司注册资本

C、争议标的金额

D、双方签订的合同额

【参考答案】：C

【解析】：依据最高人民法院《全国各省，自治区、直辖市高级

人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议

标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的

注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。

故C为正确选项。

60、按照《注册建造师执业工程规模标准规定（试行）》的规定,

下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是（）。

A、建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别

B、一般房屋建筑，工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项

目

C、工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型

工程项目

D、-级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人

【参考答案】：D

61、除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行

政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。

A、10

B、20

C、30

D、45

【参考答案】：B

【解析】：《行政许可法》第42条规定：“除可以当场作出行政

许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作

出行政许可决定”。故B为正确选项。

62、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院

申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。

A、人民法院决定撤销之日

B、合同订立时

C、人民法院受理请求之日

D、权利人知道可撤销之日

【参考答案】：B

【解析】：一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，没有损害国家

利益的，属于可变更或可撤销合同。《合同法》第五十六条规定，无

效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。

63、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。

A、分包单位没有资质要求

B、分包单位不得再次分包

C、分包单位由总包单位自由确定

D、分包的工作内容没有限制

【参考答案】；B

【解析】：本题考查的是建设工程分包的规定。选项A错误，分

包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资

质条件的单位。选项B正确，《建筑法》规定，禁止分包单位将其承

包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分

包。

选项C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包

工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总

承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

选项D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以

全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，

64、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴

定合格的，鉴定日期为竣工日期

B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

提交验收报告之日为竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设

工程之日为竣工日期

【参考答案】；A

【解析】：本题考点是对竣工工期的争议问题。

《解释》规定；

1.由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定

产生争议而导致对竣工日期的争议：工程质量经鉴定合格的，鉴定期

间为顺延工期期间。以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。

2.由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议：以

承包人提交验收报告之日为竣工日期。

由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议:

以转移占有建设工程之日为竣工日期。

65、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝

土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对

该单位工程应以（）为标准进行质量验收。

A、技术规范

B、施工图样

C、施工合同

D、监理通知

【参考答案】：B

【解析】：施工单位只能按照图纸施工，需要变更的应下变更图

纸

66、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A、专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承

包企业

B、专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企

业

C、劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D、劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他

劳务分包企业分包的劳务作业

【参考答案】：B

【解析】：本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。选

项A错误，选项B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务

作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企

业），

可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的

专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也

可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。选项CD错

误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。

取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承

包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

67、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返

修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。

A、监理单位

B、责任方

C、建设单位

D、施工单位

【参考答案】：B

【解析】：对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应

当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

68、审判人员对单一证据的审核认定需要经过多方面进行认定，

但下列情形下，不作为认定过程内容的是（）。

A、复印件、复制品与原件、原物是否相符

B、证据是否经过对方认可

C、证据的内容是否真实

D、提供证据的人，与当事人有无利害关系

【参考答案】：B

【解析】：审判人员对单一证据可以进行审核认定的内容包括：

①证据原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符；②证据

与本案事实是否相关；③证据的形式、来源是否符合法律规定；④证

据的内容是否真实；⑤证人或者提供证据的人，与当事人有无利害关

系。B项属于质证过程的内容。

69、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单

位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是

()0

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告

B、建设单位职工的书面证明材料

C、建设单位与施工单位签订的施工合同

D、建设单位提交的答辩状

【参考答案】：D

【解析】：从本题A看的出来，命题人没有意识到法律意义上的

鉴定是要走程序的，A其实不属于鉴定结论而属于书证(当然也是证

据)。我只是担心将来不要把题出错了。B属于证人证言。C属于书证。

D有点小问题，能否归入“当事人陈述“？我明白命题人的意思是选D,

D确实也是最不恰当项，如果把D改成“庭审记录”就没问题了。

70、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是

()O

A、甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除劳动合同

B、在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同

C、甲按照约定提供劳动条件，乙可以提前7日书面通知甲解除劳

动合同

D、甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以随时通知甲解除劳

动合同

【参考答案】：D

【解析】：劳动者单方解除劳动合同分为预告解除、随时通知解

除和无通知解除三种形式。预告解除，指的是劳动者提前30日以书面

形式通知用人单位解除劳动合同和劳动者在试用期内提前3日通知用

人单位解除劳动合同。

随时通知解除，是指如果出现了法定的事由，劳动者无需向用人

单位预告就可通知用人单位解除劳动合同6由于劳动者行使随时解除

权往往会给用人单位的正常生产经营带来很大的影响，所以，立法在

平衡保护劳动者与企业合法利益基础上对此类情形作了具体的规定，

只限于在用人单位有过错行为的情况下，允许劳动者行使随时解除权。

具体有以下几种情况：按

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分)。

1、根据《标准化法》的规定，国家标准、行业标准又分为()O

As地方标准

B、企业标准

C、强制性标准

D、专业标准

E、推荐性标准

【参考答案】：CE

【解析】：本题涉及的考点是工程建设标准的分类。按照1988年

12月颁布的《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、

地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性

标准。

2、以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情

况工期可相应地顺延。

A、分包商工期拖延

E、设计变更和工程量增加

C、发包方未按合同约定提供图纸

D、不可抗力

E、承包方因质量不合格返工

【参考答案】；BCD

3、建筑施工企业发生()的情形时，应当将安全生产许可证交回

原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

A、变更名称

B、变更法定代表人

C、破产

D、倒闭

E、撤销

【参考答案】：CDE

4、小王在某建筑工程公司上班并签订了一份劳动合同。根据我国

《劳动法》的规定.下列情况下，小王可以单方解除与公司的劳动合

同的有()。

A、建筑公司拖欠小王4个月工资

B、小王向公司请假探亲，公司没有同意

C、公司一直未给小王缴纳社会保险费

D、公司强令小王冒险作业，危及小王人身安全

E、小王处于试用期阶段

【参考答案】：ACD

5、当事人对法院管辖权有异议的，应当在()提出

A、第一次开庭时

B、提交答辩状期时

C、被告收到起诉状副本之日起15日内

D、法庭辩论终结前

E、第一审判决作出前

【参考答案】；BC

【解析】：管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案

件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当

事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。

《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉

状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。

被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状

副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

6、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有()o

A、停止侵害

B、修理、重作

C、支付违约金

D、恢复名誉

E、赔偿损失

【参考答案】：BC

【解析】；停止侵害、恢复名誉、赔偿损失可以适用于各种民事

侵权责任的承担，而修理、重作、支付违约金则是合同法特有的违约

责任承担方式Q

7、连带责任保证的法定保证期间属于()o

A、诉讼时效期间

B、可变期间

C、除斥期间

D、指定期间

E、不可变期间

【参考答案】：CE

【解析】：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约

定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求

保证人承担保证责任。保证期间不因任何事由发和事断，中止，延长

的法律后果。根据选项的定义可知选项CE正确。

8、仲裁员（）,必须回避，当事人也有权提出回避申请。

A、是由仲裁委员会主任指定的

B、与本案有利害关系的

C、是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属

D、私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送

礼的

E、与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的

【参考答案】：BCDE

【解析】；本题考核的是仲裁员的回避。仲裁员有下列情形之一

的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：（1）是本案当事人或者当

事人、代理人的近亲属；⑵与本案有利害关系；（3）与本案当事人、

代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；（4）私自会见当事人、代理

人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。

9、根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。

A、要约人确定了承诺期限的

B、要约人明示不可撤销的

C、书面发出的

D、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了

准备工作的

E、受要约人认为要约是不可撤销的

【参考答案】：ABD

【解析】：《合同法》第19条规定，有下列情形之一的，要约不

得撤销：（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;

⑵受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准

备工作。故

A、

B、D为正确选项。

10、用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括OO

A、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

B、劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安

排的工作的

C、在试用期间被证明不符合录用条件的

D、严重失职，对用人单位利益造成重大损害的

E、被依法追究刑事责任的

【参考答案】：CDE

【解析】：《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形

之一的，用人单位可以解除劳动合同；①在试用期间被证明不符合录

用条件的；②严重违反用人单位的规章制度的；③严重失职，营私舞

弊，给用人单位造成重大损害的；④劳动者同时与其他用人单位建立

劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，

或者经用人单位提出，拒不改正的；⑤因本法第二十六条第一款

第一项规定的情形致使劳动合同无效的；⑥被依法追究刑事责任的。

11、买方甲公司与买房乙公司签订了供货合同中约定，乙公司将

甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述

正确的有()0

A、合同主体不变，仍为甲乙两公司

B、合同主体改变，加入了丙公司

C、由乙公司向丙公司履行合同义务

D、丙公司认为乙公司提供货质量不符合约定时，可直接追究乙公

司的违约责任

E、丙公司认为乙公司提供货质量不符合约定时，由甲公司按合同

追究乙公司的违约责任

【参考答案】：ACE

【解析】；考核代为受领，即“由债务人向第三人履行债务”的

情形。

当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履

行或者履行债务不符合约定的，应当向债权人而不是第三人承担违约

责任。因为甲乙有约可违，乙丙无约可违。

12、施工单位的下列行为符合工程安全部不良行为认定标准的有0

A、在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验

收合格后未按照规定登记的

B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等采取专项预防措施

D、使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、

模板等自升式架设设施的

E、未按照节能设计进行施工的

【参考答案】：ABCD

13、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日,

经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定

了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，

则下列说法正确的是OO

A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【参考答案】：AE

【解析】：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，

效力与判决书相同。

14、行政复议的目的主要表现在()o

A、防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为

B、确定了行政机关行政行为受司法监督的限度

C、保护公民、法人和其他组织的合法权益

D、保障和监督行政机关依法行使职权、

E、确定了公民、法人或其他组织获得司法救济的范围

【参考答案】：ACD

【解析】:《本题涉及的考点是行政复议的目的。行政复议的目

的，是为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公民、

法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权。

15、施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）o

A、甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让

B、乙因除名与单位发生的纠纷

C、丙不服单位罚款产生的纠纷

D、丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服

E、成与企业因是否签订劳动合同的纠纷

【参考答案】：BCE

【解析】：《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干

问题的解释（二）》规定，下列纠纷不属于劳动争议：（1）劳动者请求社

会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房

制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会

的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定

结论的异议纠纷；（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）

个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间

的纠纷。故

B、

C、E为正确选项。

16、下列承诺有效的是()o

A、受要约人对要约作出实质性变更

B、承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容

C、超出承诺期限作出的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接

受该承诺

【)、承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示

E、承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人

【参考答案】：BCD

【解析】：A项，受要约人对要约内容作出实质性变更的，应视为

新要约，原要约失效。承诺通知到达要约人生效，承诺不需要通知的,

根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。E项，承诺虽已

发出但尚未到达要约人，因此，承诺尚未生效°

17、一方当事人提出的下列()证据，对方当事人提出异议但没

有足以反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力。

A、书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节

录本

B、无法与原件、原物核对的复印件、复制品

C、无正当理由未出庭作证的证人证言

D、一方当事人申请人民法院依照法定程序制作的对物证或者现场

的勘验笔录

E、存有疑点的视听资料

【参考答案】：AD

【解析】：最高法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十条

规定，一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以

反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力：①书证原件或者与

书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本；②物证原物或者

与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；③有其他证据佐

证并以合法手段取得的，元疑点的视听资料或者与视听资料核对无误

的复制件；④一方当事人申请人民法院依照法定程序制作的对物证或

者现场的勘验笔录。

18、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包

的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质

和效力的说法，正确的有()0

A、该约定属于有关相邻关系的约定

B、该约定属于土地承包合同

C、该约定属于地役权合同

D、没有进行登记不影响该约定的合同效力

E、如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土

地上通行

【参考答案】：CDE

【解析】：本题考查的是地役权的概念及使用范围。

19、根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理

解正确的是()O

A、企业不得聘用未满18周岁的未成年人

B、企业必须定期为未成年人进行健康检查

C、企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动

D、企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

E、企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动

强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

【参考答案】：BDE

【解析】：《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未

成年人。A项错误。禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级

体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。C项错误。故

B、

I)、E为正确选项。

20、关于行政强制措施实施的程序，下列表述正确的有()o

As行政强制措施应当由两名以上行政执法人员实施，并出示证件

B、实施限制人身