工程分包卸工协议范本

工程分包卸工协议范本编号：__________

甲方（分包方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

乙方（承包方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方具备相关工程分包资质，乙方具备相关工程承包能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将某工程项目部分施工内容分包给乙方进行施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：甲方将某工程项目部分施工内容分包给乙方，由乙方按照甲方要求完成施工任务，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。

二、合同背景：甲乙双方在平等互利的基础上，就某工程项目部分施工内容达成分包协议，明确双方的权利、义务和责任。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.提供完整的工程资料，包括但不限于设计图纸、施工图纸、工程量清单、技术规范等，确保乙方了解工程要求。

2.在工程开工前，向乙方提供必要的施工场地、临时设施、水电接入等条件。

3.严格按照合同约定的时间节点支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。

4.对乙方在施工过程中提出的技术、质量等问题给予及时解决和答复。

5.对乙方在施工过程中产生的合理损耗给予补偿。

6.按照国家有关法律法规和合同约定，对工程质量进行监督和验收。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的工程资料和施工图纸，进行施工方案的编制，并报甲方审核批准。

2.按照合同约定的工期、质量标准、安全规范进行施工，确保工程进度、质量和安全。

3.在施工过程中，遵守国家有关法律法规，不得违法施工。

4.严格按照甲方要求，对施工过程中产生的废弃物、垃圾等进行妥善处理。

5.对甲方提供的设计图纸、施工图纸等技术资料进行保密，未经甲方许可不得擅自复制、泄露。

6.在施工过程中，对甲方提出的合理化建议给予采纳，并积极配合甲方进行工程管理。

7.按照合同约定，对工程进行自检、互检、交接检，确保工程质量。

8.在工程竣工后，按照甲方要求进行工程验收，对验收过程中发现的问题及时整改。

三、双方权利：

1.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的技术支持和服务。

4.乙方有权要求甲方在工程开工前提供必要的施工条件。

四、双方义务：

1.甲方应按时支付工程进度款，不得无故拖欠。

2.乙方应按期完成工程任务，确保工程质量。

3.甲方应配合乙方进行施工，不得无故干扰施工。

4.乙方应保证施工过程中的安全，防止事故发生。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本协议项下，甲方应向乙方支付的总工程分包费用为人民币[金额]元整（￥[金额]元），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有与分包工程直接相关的费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交开工报告，甲方应在收到开工报告后5个工作日内向乙方支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元整。

2.进度款：工程按进度分阶段完成后，乙方应向甲方提交相应的进度款申请报告及相应的工程量清单、发票等凭证。甲方应在收到乙方提交的上述文件后10个工作日内，按照已完成的工程量占合同总工程量的比例支付进度款，具体支付比例及金额如下：

-首批进度款：工程量达到合同总工程量的[首批进度款比例]%时，支付人民币[首批进度款金额]元整。

-后续进度款：工程量每增加[进度款支付周期]%，甲方应相应支付人民币[相应比例进度款金额]元整，直至达到合同总工程量的[最后一批进度款比例]%。

3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在甲方验收合格后15个工作日内提交结算报告，甲方应在收到结算报告后30个工作日内对结算进行审核，并在审核无误后支付结算款，即合同总金额扣除已支付进度款和预付款后的余额。

4.逾期付款违约金：若甲方未按约定支付进度款或结算款，应向乙方支付日万分之五的违约金，直至实际支付款项为止。

三、额外费用

1.因不可抗力或甲方原因导致的工程延误，甲方应承担由此产生的额外费用。

2.因乙方原因导致的工程延误，乙方应承担由此产生的额外费用。

3.合同中未列明的其他费用，双方应根据实际情况协商解决。

四、支付条件

1.乙方提交的进度款申请报告、工程量清单、发票等文件必须真实、合法、有效。

2.甲方支付款项前，乙方应确保已按照合同要求完成相应的工程量。

3.甲方支付款项后，乙方应保证已完成工程的合法使用和交付。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.若甲方未按约定支付进度款或结算款，每逾期一日，应向乙方支付相当于逾期款项千分之五的违约金。

2.若乙方未按约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总金额千分之五的违约金，并赔偿由此造成的损失。

3.若任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

4.若因任何一方违约导致合同解除，违约方应承担因违约行为给对方造成的直接损失和间接损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向[仲裁机构名称]申请仲裁。

2.适用法律：本协议的签订、效力、解释、履行、终止及其争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：本协议项下发生的争议，如选择诉讼解决，应由合同签订地人民法院管辖。

4.争议解决程序：仲裁或诉讼程序应遵循相关法律的规定，仲裁裁决或法院判决为终局裁决，双方应予以遵守。

三、其他条款

1.如因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方应相互理解，并协商解决由此产生的争议。

2.本协议的任何修改或补充，必须以书面形式作出，并由双方共同签署，否则不具有法律效力。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

4.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后双方签署的最终结算确认书签署之日起终止。

四、通知送达

1.本协议项下的所有通知、文件等，均应以书面形式发送至对方提供的指定地址。

2.任何一方更改联系方式，应及时通知对方，否则因未及时通知导致对方无法接收通知而产生的后果，由未通知方自行承担。

附则：

一、生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方在收到乙方提交的开工报告并支付预付款后，乙方应在[开工日期]前开始施工，否则甲方有权解除本协议，乙方应承担相应的违约责任。

二、有效期

本协议的有效期为自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格并签署最终结算确认书之日起止。

三、变更和终止条款

1.变更：本协议的任何变更必须以书面形式经双方协商一致后签署，任何口头变更均不具有法律效力。

2.终止条件：

a.工程竣工验收合格，且双方签署最终结算确认书；

b.因一方违约，另一方根据本协议的违约与争议解决机制解除合同；

c.双方协商一致解除合同；

d.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同。

3.终止后的义务：

a.任何一方在合同终止后，应立即停止其所有权利和义务；

b.双方应尽快完成所有未完成的合同义务，包括但不限于工程验收、结算和支付剩余款项；

c.双方应相互提供所有必要的文件和记录，以证明已履行其合同义务。

四、争议解决后的执行

1.任何一方根据本协议的争议解决机制获得胜诉的，有权要求败诉方支付合理的律师费、诉讼费或其他相关费用。

2.争议解决后的执行，包括但不限于判决书、仲裁裁决的执行，应遵守中华人民共和国相关法律法规。

五、其他

1.本协议的任何条款如因任何法律、法规的修改或废止而无效，不影响其他条款的效力。

2.本协议作为双方就本工程项目分包事宜达成的完整协议，取代了之前双方就同一事项的所有口头或书面协议。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档

1.工程项目需求说明书，详细描述工程项目的具体需求、功能、性能指标等。

2.用户手册，指导乙方了解和执行工程项目需求。

二、设计方案

1.工程项目设计方案，包括总体布局、结构设计、设备选型、施工方案等。

2.设计变更通知，如工程实施过程中因特殊情况需对设计方案进行调整的文件。

三、技术规格

1.工程项目所需材料、设备的技术规格书，包括型号、性能、质量标准等。

2.施工过程中所需遵循的技术规范和操作规程。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照复印件、资质证书复印件。

2.乙方营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件。

3.相关人员的资格证书复印件，如工程师、技术员、施工人员等。

五、合同附件

1.工程量清单，详细列出工程项目的各项工程量和费用。

2.工程进度计划，明确各阶段施工时间节点和工期要求。

3.工程验收标准，规定工程验收的具体标准和流程。

六、其他附件

1