童装厂建筑施工合同

第第页合同编号:________童装厂建筑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）为童装厂的所有权人，乙方（以下简称“乙方”）为具备合法建筑施工资质的企业。双方经充分协商，达成以下建筑施工合同，目的在于明确双方在甲方童装厂建筑施工过程中的权利、义务和责任。本合同目的：甲方委托乙方按照约定的时间、质量、标准完成童装厂的建筑施工工程，乙方负责施工所需的技术、人力、材料等资源，确保工程顺利进行并达到甲方要求的质量标准。通过本合同的签订，双方共同推进甲方童装厂的顺利建设，为甲方的业务发展奠定基础。二、价格、支付方式1.合同价格：双方经协商确定，本合同项下的童装厂建筑施工工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包含乙方完成本工程所需的材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。2.支付方式：a)工程预付款：甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付工程总价的30%作为预付款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。b)工程进度款：乙方按照工程实际进度，分阶段向甲方申请支付工程进度款。甲方应在收到乙方提交的进度款申请后15个工作日内审核并支付相应款项，进度款累计支付金额不超过工程总价的70%。c)竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工结算报告。甲方应在收到结算报告后30个工作日内完成审核，并向乙方支付至工程总价的95%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。d)质保金：剩余5%的工程总价作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为【】年。质保期满且无质量问题，乙方提出申请后，甲方应在30个工作日内支付剩余质量保证金。如双方在合同执行过程中对价格、支付方式等有调整的，应以补充协议的形式予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)乙方应严格按照国家及地方的建筑施工相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。b)乙方的材料、设备等应符合国家规定的质量标准和甲方的要求，并产品合格证明。c)工程竣工后，乙方应提交完整的施工资料、验收报告和质保书。如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时无偿返修。2.服务：a)乙方应施工期间的技术咨询、施工指导和售后服务。b)工程验收合格后，乙方应对甲方进行操作和维护培训，确保甲方能够正确使用和维护工程设施。c)乙方应按合同约定质保期内及质保期后的技术服务支持。3.履行：a)双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。b)乙方应在合同规定的时间内完成施工任务，如因不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。c)甲方应按时支付合同款项，如未按约定支付，乙方有权暂停施工，直至款项支付完毕。4.变更：a)如合同执行过程中发生设计变更、材料变更等，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期。b)任何一方要求变更合同内容，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议。c)变更协议和补充协议与本合同具有同等法律效力。双方应本着诚实信用原则，共同确保合同的履行和质量的保证，为甲方的童装厂建设优质、高效的服务。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。b)保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、价格信息、客户资料等，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。c)保密义务不适用于以下信息：(1)已为公众所知的信息；(2)合法从第三方获得且无需保密的信息；(3)依法应当公开的信息。d)保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【】年止。2.争议解决：a)双方在合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。c)争议解决期间，双方仍应继续履行合同中未争议部分的条款，保证工程顺利进行。d)争议解决过程中产生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用，按照法院或仲裁机构的生效裁决承担。双方应严格遵守保密条款，确保对方商业秘密和隐私不受侵犯。同时，在发生争议时，双方应本着公平、公正的原则，通过友好协商或法定程序解决争议，维护双方合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工、结算及质保期结束之日终止。b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。c)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。d)双方在合同执行过程中的通知、文件等，应以书面形式送达对方，并留存复印件。e)双方确认，本合同及其补充协议构成双方之间关于童装厂建筑施工的全部协议，取代了之前的所有口头或书面约定。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖单位公章或合同专用章。b)签署日期为合同生效日期，双方应严格遵守合同条款，履行各自的权利和义务。c)签署后，双方应按