2025园林绿化工程合同示范文本

2025园林绿化工程合同示范文本第一章总则第一条合同双方本合同由以下双方于年月日签订：甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：第二条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：包括但不限于园林绿化工程中的苗木种植、草坪铺设、花卉栽种、景观雕塑安装、绿篱修剪、道路绿化等项目。工程规模：工程期限：质量要求：第三条合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《城市绿化条例》等相关法律法规及地方性法规签订。第二章工程范围和内容第四条工程范围本工程范围包括：按照设计图纸及甲方要求进行苗木种植；完成花卉、草坪的栽种和铺设；安装景观设施、雕塑及其他辅助设施；完成施工现场的清理和平整工作；其他与园林绿化工程相关的工作内容。第五条设计图纸与技术规范本工程的设计图纸由提供，乙方应严格按照图纸施工。技术规范依据国家及地方相关标准执行，具体标准为：。如需变更设计，应由甲方书面确认后方可实施。第三章施工准备第六条甲方责任提供施工场地，并确保场地具备施工条件；办理相关审批手续，确保工程合法合规；提供施工所需水源、电源，并承担费用；指派施工现场代表，负责协调工作；按时支付工程款项。第七条乙方责任编制施工组织设计，并在开工前提交甲方审核；负责施工期间的现场管理，确保安全、文明施工；配备合格的施工队伍和技术人员；购买施工人员的意外伤害保险；妥善保管甲方提供的材料和设施，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。第四章工期要求第八条开工日期本工程计划开工日期为。第九条竣工日期本工程计划竣工日期为，总工期为天。第十条工期顺延如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期可相应顺延：因甲方原因导致停工或设计变更；不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；其他非乙方原因导致的停工或延误。第十一条工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金；累计延误超过天的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。第五章工程质量与验收第十二条质量标准本工程的施工质量应符合以下标准：国家相关标准：；地方性标准：；设计图纸要求：。第十三条材料与苗木标准所有苗木、花卉、草坪及其他材料均应达到设计要求的规格和质量标准；苗木的选择应符合地区气候条件，确保成活率不低于%；苗木进场前需经甲方验收，不合格苗木不得用于施工。第十四条隐蔽工程验收隐蔽工程应在施工完毕后及时通知甲方验收，未经甲方验收合格的，不得进行下一道工序施工。第十五条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料；竣工验收由甲方组织，相关部门参与；验收不合格的项目，乙方应在甲方规定的期限内整改完毕，直至验收合格。第六章合同价款与支付方式第十六条合同总价本工程合同总价为人民币元（大写：元整），包含但不限于苗木采购、施工费用、管理费及税金等。第十七条支付方式预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，即元；进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即元；竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即元；质量保证金：合同总价的%，即元，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。第十八条价款调整如因设计变更或材料价格上涨导致工程成本增加，双方可协商调整合同价款，具体调整方式为：。第七章材料与设备第十九条材料供应乙方负责工程所需苗木、花卉、草坪、肥料及其他材料的采购，并确保其质量符合要求；甲方有权对乙方采购的材料进行抽查，不符合要求的材料乙方应免费更换或退货。第二十条设备管理乙方应确保施工设备的性能完好，并按时进场；施工过程中设备的维修费用由乙方承担。第八章施工与竣工第二十一条安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场人员及公众的安全；如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并及时通知甲方。第二十二条文明施工乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响，避免噪音、扬尘等污染；施工期间应合理安排工期，避免扰民。第二十三条竣工移交工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并在日内完成施工现场的清理工作，将场地移交给甲方。第九章验收与维修第二十四条质量保修本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应免费修复因施工质量问题造成的损坏。第二十五条维修响应时间乙方在接到甲方维修通知后，应在小时内到达现场，并在日内完成维修。第十章违约责任第二十六条甲方违约责任如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的‰作为违约金。第二十七条乙方违约责任如乙方未按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；乙方因施工质量问题导致甲方损失的，应承担赔偿责任。第十一章其他条款第二十八条合同变更合同履行过程中如需变更，应由双方协商一致并签订书面补充协议。第二十九条合同解除如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除；任何一方要求解除合同的，应提前日书面通知对方。第三十条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第三十一条通知方式双方往来通知应以书面形式送达对方，并在送达后日内视为有效。第三十二条附则本合同一式份，甲乙双方各执份；本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：