2025年一级造价师之建设工程计价自我提分评估(附答案)

2025年一级造价师之建设工程计价自我提分评估(附答案)

单选题（共1500题）1、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C2、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A3、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费【答案】A4、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B5、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金【答案】C6、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【答案】D7、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】D8、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C9、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方【答案】D10、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】A11、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】C12、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】B13、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A14、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】C15、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】A16、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】A17、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。A.燃料动力供应B.原材料供应C.资金供应D.劳动力供应【答案】A18、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D19、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C20、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】B21、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】D22、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D23、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】A24、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C25、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③【答案】B26、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A27、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整【答案】D28、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A29、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A30、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C31、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【答案】C32、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】C33、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C34、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B35、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】A36、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71【答案】C37、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。A.确定消耗量指标和生产要素单价B.分析清单项目的工程内容C.计算工程内容的工程数量D.计算清单单位含量【答案】A38、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】A39、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】B40、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。A.2632B.2248C.2428D.2812【答案】A41、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】D42、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】A43、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A44、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】B45、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6％．建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A.171.24B.222.00C.225.24D.342.48【答案】C46、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.360.00B.460.00C.520.00D.700.00【答案】B47、属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C48、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】B49、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D50、关于最终结清，下列说法中正确的是()。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【答案】D51、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】D52、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A53、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B54、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是()。A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比【答案】C55、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A56、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D57、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D58、（2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C59、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B60、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D61、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】D62、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D63、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】C64、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D65、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】B66、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A67、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】A68、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。A.280.96B.405.00C.418.66D.561.92【答案】C69、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法【答案】D70、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】A71、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C72、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】C73、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.矩形→正方形→T形→L形B.L.形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C74、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】C75、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险【答案】C76、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书【答案】D77、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76％；1000块／m3B.4.76％；1050块／m3C.5％；1000块／m3D.5％；1050块／m3【答案】D78、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】A79、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D80、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C81、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】B82、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。A.综合预算、工程建设其他费和预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】D83、（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】D84、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A85、在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（）。A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价【答案】A86、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费【答案】D87、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D88、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】A89、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【答案】D90、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形→矩形→T形→L形B.矩形→正方形→T形→L形C.T形→L形→正方形→矩形D.L形→T形→矩形→正方形【答案】A91、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】D92、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标’招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【答案】B93、关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C94、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】D95、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】B96、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】B97、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证【答案】D98、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%,外配套件费为5万元，包装费率为2%,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C99、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A100、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D101、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】D102、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元【答案】C103、通过计时观察资料得知：人工挖三类土1m3的基本工作时间为7小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（）工日/m3。A.1.16B.1.14C.0.94D.0.875【答案】A104、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】A105、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】B106、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】B107、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=Σ（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）C.材料费=Σ（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）D.机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）【答案】D108、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】D109、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是()。A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率【答案】A110、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D111、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B112、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程【答案】A113、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】D114、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C115、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B116、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C117、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】D118、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】C119、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D120、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程‘B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】B121、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】B122、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算【答案】A123、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A124、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算【答案】D125、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B126、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】A127、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。A.4.390B.3.526C.4.112D.5.120【答案】B128、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】B129、（2017年真题）为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】A130、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B131、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C132、关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】A133、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.④③②①C.③④①②D.④③①②【答案】B134、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B135、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】C136、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】D137、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标【答案】B138、下列预算项，属于设备安装工程预算的是（）。A.电气照明工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备工程预算D.弱电工程预算【答案】C139、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。A.到岸价*影子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】D140、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】D141、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】B142、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】A143、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A144、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D145、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C146、下列选项中，属于清标工作内容的是（）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】C147、（2021年真题）属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】D148、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】C149、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任【答案】D150、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【答案】B151、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C152、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C153、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A154、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】A155、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】C156、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】D157、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（）。A.在途天数B.整理天数C.保险天数D.休息天数【答案】D158、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】B159、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】C160、关于设计概算的说法,正确的是（）A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响【答案】D161、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法【答案】A162、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C163、下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】D164、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】A165、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】C166、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】D167、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C168、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D169、正确估算和有效控制工程造价的前提是（）。A.可行性研究报告B.正确的决策C.正确的设计D.充分的技术经济论证【答案】B170、建设项目可行性研究的核心部分是（）。A.市场研究B.技术方案研究C.建设条件研究D.效益研究【答案】D171、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】D172、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C173、限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是A.限额设计的目标值是由建设单位提出的B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决C.设计控制限额一经分解下达不可修改D.其总额度一般只下达直接工程费的90%【答案】D174、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D175、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A176、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D177、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C178、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度【答案】D179、（2021年真题）建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D180、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。【答案】D181、有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（）。A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理【答案】C182、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】C183、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%【答案】C184、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C185、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付【答案】C186、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形→矩形→T形→L形B.矩形→正方形→T形→L形C.T形→L形→正方形→矩形D.L形→T形→矩形→正方形【答案】A187、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】B188、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】B189、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内。A.±20％B.±25％C.±30％D.±35％【答案】C190、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3％、2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】A191、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】B192、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A193、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B194、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】A195、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A196、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【答案】C197、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.212B.96C.116D.176【答案】A198、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C199、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A200、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价【答案】B201、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（）。A.到岸价＋消费税B.到岸价＋关税C.关税完税价格＋消费税D.关税完税价格＋关税＋消费税【答案】D202、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D203、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D204、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C205、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】A206、关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合【答案】B207、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】A208、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。A.50B.80C.100D.150【答案】B209、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B210、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】B211、关于履约担保，下列说