2025河南承包合同范本

2025河南承包合同范本合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系XX：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程项目承包事宜达成如下协议：第一条合同概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程规模：1.6工程用途：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总日历天数：日历天2.4工期顺延条件：(1)不可抗力事件；(2)甲方原因导致的停工；(3)双方协议约定的其他情况；2.5工期延误处罚：每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元，最高不超过合同总价的%。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币元整（大写：元整）。3.2合同价款组成：(1)施工费用：元；(2)材料费用：元；(3)其他费用：元；3.3支付方式：(1)预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即元；(2)进度款：按工程进度支付，每阶段支付元；(3)竣工验收后付款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%，即元；(4)质保金：剩余%作为质保金，待质保期满后日内无质量问题一次性支付；3.4付款条件：(1)乙方应提供合法有效的税务发票；(2)每期付款前，乙方应提交相应的进度报告和验收资料；第四条双方权利与义务甲方责任：4.1负责办理项目相关审批手续，提供工程所需的设计图纸和技术资料；4.2按时支付工程款项，不得无故拖延；4.3负责施工现场的协调工作，确保乙方施工条件；4.4按约定组织工程竣工验收；乙方责任：4.5严格按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量和施工安全；4.6按时完成工程任务，不得无故拖延工期；4.7负责施工现场的管理，保持场地整洁，遵守地方规定；4.8承担施工期间的安全生产责任，如发生安全事故，乙方应承担全部责任；第五条材料设备供应5.1工程材料：(1)材料由方供应；(2)材料质量应符合国家标准，提供合格证明文件；5.2设备要求：(1)施工设备由方提供；(2)设备应满足施工要求，性能良好；5.3材料验收：(1)由双方共同验收，验收合格后方可使用；(2)如发现质量问题，及时更换或退货；第六条安全文明施工6.1乙方应严格遵守相关安全生产法律法规，制定并落实安全管理制度；6.2施工期间，乙方应采取有效措施防止扬尘、噪音等环境污染；6.3乙方负责施工现场的文明施工管理，做到工完场清；6.4如发生安全生产事故，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方和相关部门；6.5乙方应为施工人员购买保险，费用自理。第七条工程质量与验收7.1质量标准：(1)执行国家标准GB；(2)设计要求：；(3)双方约定的其他标准：；7.2隐蔽工程验收：(1)乙方在隐蔽工程施工前小时通知甲方验收；(2)验收合格后方可进行下一道工序；7.3竣工验收：(1)工程竣工后日内，乙方提交竣工验收申请；(2)验收合格后日内，双方签署《工程竣工验收报告》；7.4质量保修：(1)质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；(2)在质保期内，乙方免费维修因施工质量问题造成的缺陷；第八条违约责任8.1甲方违约责任：(1)未按约定支付工程款的，每日支付逾期金额的%作为违约金；(2)因甲方原因导致停工，工期相应顺延，甲方承担乙方的窝工损失；8.2乙方违约责任：(1)未按约定工期完成工程的，每日支付合同总价的%作为违约金；(2)因乙方原因导致工程质量问题，乙方负责无偿返工并赔偿甲方损失；(3)未按约定履行安全生产责任，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担全部责任；第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；9.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼；第十条其他条款10.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份；10.2合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；10.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；10.4附则：。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：