2025年某建筑智能化工程合同模板示例

2025年某建筑智能化工程合同模板示例合同编号：签订地点：签订日期：2025年月日甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系XX：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本建筑智能化工程的相关事宜达成如下协议：第一条项目概况工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：工程内容：本工程包括但不限于以下智能化系统的设计、设备采购、安装调试及售后服务：楼宇自动化系统（BAS）安全防范系统（SAS）信息网络系统（NIS）综合布线系统（PDS）公共广播及背景音乐系统（PA/BA）工程规模：总建筑面积平方米，智能化系统覆盖区域为。第二条合同工期计划开工日期：2025年月日计划竣工日期：2025年月日合同总工期：天（日历天）。工期顺延条款：因甲方原因导致的停工、设计变更或不可抗力因素，经甲方书面确认后可顺延工期。第三条质量标准本工程的质量标准为：符合《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013及相关国家标准、行业标准。乙方承诺所有设备、材料均符合国家相关质量标准，并提供产品合格证及检测报告。工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收不合格的部分乙方应在日内完成整改并重新验收。第四条合同价款合同总价：人民币（大写）元整（￥）。付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元。竣工验收款：工程竣工并通过验收后，甲方支付合同总价的%，即人民币元。质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。价款调整：因设计变更或甲方要求增加工程内容的，双方另行签订补充协议并调整合同价款。第五条材料设备供应本工程所需材料、设备由乙方负责采购，甲方提供技术参数及质量标准要求。乙方可根据工程需要推荐供应商，但需经甲方书面确认后方可采购。所有进场材料、设备均须经甲方验收合格后方可使用，否则视为不合格产品并由乙方退换。第六条施工与竣工施工准备：乙方应在开工前日提交详细的施工组织设计及进度计划，经甲方审核同意后实施。乙方负责办理施工场地内的临时用水、用电手续，并承担相关费用。工程进度：乙方应严格按照批准的进度计划进行施工，确保按时竣工。因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总价‰的违约金。隐蔽工程检查：隐蔽工程在覆盖前必须通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一工序施工。未经验收擅自覆盖的，甲方有权要求乙方揭开检查，由此产生的费用由乙方承担。竣工验收：工程竣工后，乙方应在日内向甲方提交完整的竣工资料及竣工报告，申请竣工验收。竣工验收应包括但不限于以下内容：设备安装调试、系统功能测试、图纸归档等。第七条质量保修本工程的质保期为年，自工程竣工并通过验收之日起计算。在质保期内，乙方对工程质量问题承担无偿维修责任。甲方在使用过程中发现质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后小时内到达现场进行维修。第八条违约责任乙方违约：因乙方原因导致工期延误的，按本合同第六条第2款约定支付违约金。工程质量不符合约定标准的，甲方有权要求返工或整改，由此产生的费用由乙方承担。甲方违约：未按约定支付工程款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付金额‰的违约金。因甲方原因导致工程停工的，工期相应顺延，并赔偿乙方遭受的实际损失。第九条争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：2025年月日乙方（盖章）：