建筑工程劳务分包合同范本标准版

■

■

J¥

JL

JJ编号：JZ-202187969

建筑工程劳务分包合同范本标准版

Lawfullyestablishedcontractsshallbeprotectedbylaw.

甲方：________________________

乙方：________________________

签约地点：_____________________

年

月

签约时间:日

建筑工程劳务分包合同

说明：本合同内容是指两个或两个以上当事人之间表示一致而订立的一项规定，用

以在处理某些事情时约束其各自的权利和义务。文件为word版本，可新增或删除文档

中的内容，切勿直接套用。

建筑工程劳务分包合同范本

建筑工程劳务分包合同范本1

发包方（甲方）：项目部

承包方（乙方）：________________________

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结

合________省及市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,

签订本合同。

一、工程概况

L工程名称：__________________________________

2、工程地点：__________________________________

3、承包范围：项目模板工程

二、承包方式、取费标准

1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木防、包小

型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方

式承包给乙方。

2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质

量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。

3、合同单价

Q）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，

以平方米计算，含超高费等。

（2）模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板

（________itf）木防（m）,含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、

密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输

等）》为——元/rtf.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管

理费，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、

辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等）,机械费,文

明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策

影响，综合单价不再做任何调整。

⑶计时工如发生时单价为元/工日,由项目开出工日数为准，不得超

过当期结算总价的—%.

（4）本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指

由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减

量时，单价不再调整。

（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构

工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。

4、工作内容:

a.测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点，其余轴线及标

高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧

钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内

杂物、刷隔离剂等。

b.场内运输：木防、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内

运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

三、双方责任

（一）甲方

1、甲方驻工地代表：

2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限

额用量的文字交底。

3、甲方负责提供塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地

政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

5、及时组织钢管和扣件材料进场，负责搭设安全设施，指挥安全、质量、

进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。

6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人

每月__元食堂搭伙费,甲方按——度电/人吨水/人限制用电用水量,超

额部分按市场价直接在工程款内扣除。

7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

（二）乙方

1、乙方驻工地现场代表：（乙方全权代表驻现场时间每月不少于天，

以甲方考勤为准，每月少于天罚款___元/天）

2、乙方必须持有效的"四证一书"（营业执照、资质证书、含安全资质证、

税务登记证、外出施工证书、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人

照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、

身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满__至___周岁的青壮

年。

3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配

套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及

施工进度要求，甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。

遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、

不得随意退场，禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，

不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施,

由责任方承担自身安全防护措施。

6、乙方提供施工人员使用的木防、模板等周转材料，乙方施工人员使用的

电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电

线及碘铝灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方进场人员自带生活费。

9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊

工种持证上岗率达___%.进场前必须递交特殊工种上岗证。

四、工期、质量、成品保护、安全文明施工

L工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划施工，按甲方计划材料进出

场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最后甲方统计总量。因乙方

原因造成工期延误者，按每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视

具体情况,按元/天罚款。

2、质量：该工程质量目标确保市优质工程标准，乙方施工应严把质量

关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结

构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属

模板工原因造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按%下浮。

3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成

品者，甲方将视损坏程度作一倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应

赔偿和处罚。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未

做到工完场清,甲方将视具体情况作元的罚款。

5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及

环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境

与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行

管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工

作，乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康

要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保

护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成

的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方

应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负

责。

6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲

方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检

查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程

中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、

违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责

对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责

任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补

偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

五、工程结算与支付

1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项

目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根

据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

2、人工费支付：

乙方施工的分项工程按节点付款，基础平士一—付款一次，每六层结构付款

一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合

格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的%,主体封顶支

付总价款的___%,工程完工后——个月内办理结算个月付至__%,

__个月付至___%.

若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。

六、其他

L由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成

直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合

同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治

安，如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打

架罚款一一元,第二次打架罚款一—元或退场，，对由此而造成的影响和单位信

誉的影响，责任一律由乙方承担。

3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，

甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。

4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方天后，乙方未见答复

意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

5、乙方必须确保进场模板新旧比例为—,即—nf的新模板，否则，甲

方有权根据实际情况罚款___元（从履约金内扣除）,且单价下浮__%.

6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材

料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款一元。

7、每次硅浇筑前或每层周转料转运后，乙方必须做到工完场清。否则，视

具体情况对乙方处以___的罚款，从工程结算中直接扣除。

8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑碎前模板内无杂物。

否则每次罚款——元。

9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款一元。

10、因乙方原因出现爆模，乙方除及时按技术规范处理外，甲方视具体情

况对乙方罚款元。

11s乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款元。

12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款一元。

13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价

值的一倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

七、本合同一式份,甲方一份,乙方一份,签字盖章后生效,结清

人工费和材料费后失效。

八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）_________________乙方（盖章）

现场负责人：现场负责人：

日期：年―一月——日日期：年―一月——日

建筑工程劳务分包合同范本2

甲方：___________________

乙方：___________________

为确保甲方承建的________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安

排，甲方将______工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、

《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问

题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求

完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务

及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

第一条、工程概况

1.工程名称：___________________

2.工程地点：___________________

3.工程数量：___________________

4.工程数量及内容：

第二条、工期

L开工日期：年月_____日开工。

2.竣工日期：年月____日竣工。

3.总工期为：日历天天。

4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

第三条、承包方式与工程造价

L承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承

包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工

作项目。

2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的

工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管

理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风

险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明

示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项

目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助

工作，不再另行计价。

4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验

收合格的工程量乘以合同的单价计算。

5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费

用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力,

双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。

本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自

行负责缴纳。

第四条、履约保证金

L合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价%的履约保证金

（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手

续）。

2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施

工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在

乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。

3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方

索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣__%的手续费，不

足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且

甲方撤离施工工程现场后付清。

第五条、计量支付与工程结算

1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的__

日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。

乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报

甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认

后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲

方将不预计量和结算。

2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的一%0乙方工程全部完工

经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的一%,甲方工程全部完成进入保

修期后支付至―一%,扣留的总造价的一％转为工程保留金。甲方每期向乙方

支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所

借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。

3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，

乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字

的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将

本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规

定的比例分期支付，否则按上述比例的__%拨付或不拨付工程款。

4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。

5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲

方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。

6.开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。

7.本工程保留金的比例为结算工程总造价的%0缺陷责任期为甲方交工

证书签发之日起___年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起___年。甲方将

在业主保留金支付后个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺

陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高

保留金的比例和延长保留金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺

陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。

8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签

认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。

9.有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返

工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目;违反合同规定

转包分包的项目;变更增加工程项目手续不完备的工程项目;工程质量未经甲方评

定或未经甲方质检工程师签字认可的项目;其他违背合同规定的项目。

10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统

一安排（包括计量器具的要求和计量方法的采用等）。

第六条、材料设备的供应

（一）甲方供应的材料、设备

1.甲方供应的主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算,

相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备，

未经甲方同意乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处罚,

且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，

更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备__%的部分，甲方按合同执

行期间市场最高价的——％对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价

等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍

对乙方进行处罚。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原则上由乙

方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。

2.水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按元/度收取，用电

数量为正常消耗量加损耗量。

（二）乙方的材料、设备

L乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求，并提供

产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的，费用由乙方承担，自行检验

的项目，其材料、设备应满足业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认

可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。

2.由于乙方原因或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方批准，超支的费

用由乙方承担。

3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附

件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。

4.乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量

和时间进场。若乙方机械不能按时进场，按乙方违约处理，甲方将视情节按乙

方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于元的罚款，并至直将乙方

驱逐出场，由此而产生的责任和费用由乙方承担。若乙方在施工过程中的施工

进度不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。

第七条、乙方驻工地代表和主要人员

L乙方驻工地代表姓名：身份证号码

2.乙方驻工地技术负责人姓名：身份证号码

3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意后方能更换,

后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及职权内的承诺）。

4.乙方施工现场主要人员（工地主管和技术、财务、物资负责人）必须得到甲

方的认可，且必须持有法人委托书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。

甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地，

若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天

元对乙方进行处罚。

5.乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人

员，全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证，且经

甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员（包括技术负责人、测量、试验、技术

员等）要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。

6.乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内

工作，并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。

7.甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并

与计量支付和工程结算同时办理。

8.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续，其他人员

签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续。

9.乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。

10.乙方必须配备专职电工和安全员在岗，负责施工现场的用电和安全施工

事宜。

第八条、施工图纸

L甲方在开工前__天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。

2.甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,

正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师

请示，由甲方专业工程师负责解释。

3.非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工

依据。

4.变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。

5.乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审

核批准后方可使用。

第九条、甲方的工作及责任

L申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。

2.编制项目实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监督

实施。

3.负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施

工进行监督。

4.负责进行施工的初次放样测量，控制点的测设与定期复核，并不定期对

乙方的施工放样进行抽检。

5.甲方提供相应的试验检验设备和人员，并负责对乙方的试验检验进行监

督。

6.按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

7才安实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。

8.按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

9.按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。

10.合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。

1L审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸。

12.甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同

规定应负的任何责任和义务。

13.对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全

生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时

有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。

14.协助乙方协调地方关系，费用由乙方承担。

15根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

第十条、乙方的工作及责任

L编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。

2.负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作，并承担相应的费用,

配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。

3.服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。

处理好与其他工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要

求甲方增加相关费用。

4.服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规

定。

5.按期向甲方报送年、季、月度施工计划，年、季、月工程统计报表，质

量安全事故报表，工程形象进度及其报表资料。

6.按合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工

作。

7.严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优

目标，按合同约定时间完工和交付使用（包括阶段性进度计划）。

8.坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

9.按照规定提交所需施工资料和竣工文件。

10.及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。

11.对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

12.在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。

13.乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不

因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方将按本合同第四条

3款进行处理。

14.妥善处理与地方政府及村民的关系，避免产生矛盾和激化矛盾。

15.乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同，乙方

对外签订的合同责任自负，甲方不承担任何连带责任。

16.及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成

不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承担

相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方

对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。

17.建立完善的质量自控保证体系，配备必要的测量、试验设备、仪器及专

业技术人员，建立工地试验室。

第十一条、工程质量

L乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设

立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管

理。

2.乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范

组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提

供必要的检查条件。

3.乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率

__%，优良率达到—一％以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

4.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间

内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的,

由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于元/次的罚款。

5.甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。

6.乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方

的指导和监督。

7.乙方的质量管理（包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制）及其资料

要与甲方保持一致。

8.乙方应积极配合甲方实施工程全面创优，乙方要服从甲方有关此方面的

安排和部署（包括技术措施），由此而增加的费用，由乙方自己承担。

9.严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等

组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清

理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核

定的造价进行扣款;由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。

第十二条、工程检查与签证

1.甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。

2.乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证的填写

格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权要求

乙方改正）,通知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施

工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙

方改正后重新检查，合格后方可签证。

3.乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后

继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于

元/次的处罚。

第十三条、进度计划

L乙方应在收到图纸天内，根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场

的实际情况编制工程总体施工计划，并报甲方审核。

2.乙方在接到甲方下达的年度、季度施工计划天内，向甲方以书面形式

提出细化的施工进度计划和保证措施，并于每月—日前提出下一个月的工程

进度计划。

3.乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不

足下达计划的___%,当月不予计量支付,并按差额的——％进行处罚。为完成

甲方下达的计划，但完成超过计划的—%,不进行奖罚。

4.甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），使本合同的组成部分。

5.甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按

甲方要求按期完成施工任务。

6.乙方必须按本合同规定的时间如期开工。若乙方不能按时开工，应在合

同开工日期前天，书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告。甲方如不

同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，竣工日期

不予顺延。

7.在必要进甲方可书面要求乙方暂时停止施工。并在一天内提出处理意见。

乙方按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方在接到甲方代表书面复

工通知后继续施工。

8.乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完

成全部或部分工程应承担逾期完工的责任，工期每延误一天按合同价格的

一%/天向甲方支付拖延违约金。由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书

面形式报甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。

9.乙方无任何理由要求总工期顺延（甲方同意例外）。如总工期因乙方原因造

成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。

10.甲方不承担乙方任何赶工费用。

第十四条、安全施工

L在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现

场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。

2.乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专

业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标

志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

3.为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，

乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工

程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

4.一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表

应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所

有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

5.乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

6.乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并

将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措

施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看

守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

7.乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝

对服从甲方的统一部署。

8.乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，

承包签约人即为安全生产第一责任人，对承包工程的安全生产负全部责任，严

格执行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处罚;设立安全组织机构和

专职检查员，对所属人员进行安全管理、教育;在工程施工期间，乙方必须采取

必要的防护和安全保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所

需的费用，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带

责任。

第十五条、设计变更增减

1.当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立即提出书面报告报甲方技

术和计划部门审批，并要得到甲方负责人的签署认可。若因乙方未能及时报告

造成工程量无法准确计量，甲方将不予认可。如乙方自行增加或改变设计，所

增加的费用由乙方自负。

2.当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主通知或批复的工程量相应

减少，计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算。

3.若无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知，一切增加的工程数

量均视为无效。

4.变更工程项目如果分包清单中有单价，招待分包清单单价;如清单无合适

单价，由甲乙双方协商解决。

5.施工方法的改变一律不予调价。

第十六条、环境保护

L乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部

门签订的有关协议和要求进行处理。

2.乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少

因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果乙方自负，并

承担相关费用（乙方必须避免乱拉、乱弃、乱排，由此发生的纠纷、处理费用及

其后果责任由乙方自负）。

第十七条、文物保护

在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即采取有

效防护措施，并尽快通知甲方，并由甲方与管理部门协商处理意见，在__小

时内通知乙方。延误工期时，由甲乙双方协商确定补救措施。

第十八条、工程转包与分包

本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合

同，并没收履约保证金。

第十九条、违约

L因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用

补偿;乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。

2.因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返

修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

3.因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的

经济损失由乙方承担。

4.若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工

程的工程量的%予以支付，剩余的%作为甲方对乙方的违约罚款，不再

支付给乙方，同时没收履约保证金。

5.若乙方在施工中出现重大质量事故、安全事故，给甲方工程施工和企业

信誉造成了不良影响，视为乙方违约。

6.禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力，否则

视为乙方违约。

7.乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地，若中途发现乙方施

工机械私自调离本工地，视为违约，并按照合同进行处罚，直至将乙方清除出

场。

第二十条、文明施工

L乙方必须坚持文明施工，争创标准化施工现场，满足业主、监理及甲方

的要求，所发生的费用由乙方自行负责。

2.若因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求，造成甲主受到相关

单位的批评及处罚，甲方将在原处罚基础上加倍处罚乙方。

3.乙方应新生当地居民的生产、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的

事情,否则甲方有权对乙方处以元的罚款。

第二十一条、其他事项

L乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方

做好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生。

2.乙方应配合甲方及当地政府做好防、防禽流感和其他突发疫情的防疫

工作。

3.本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负。

4.若乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进行整改,

甲方将进行任务调整。由此给甲方带来的经济损失由乙方承担，此费用从乙方

计价款中扣除。

5.乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质

量计划、奖惩措施等所有相关方面的管理。

6.乙方要自行做好所承担的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护

和保护工作，并遵守甲方作出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成

损失，其费用及后果乙方自负。

7.乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。

8.乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违

法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任。

9.乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系，如需要联系，应

提前通知甲方，由甲方统一办理。

10.除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单

价已经包括了与此相关的一切费用。

11.乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、

验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部

门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不

良后果由乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚（包括终止合

同）。

第二十二条、补充协议

1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，

补充协议和本合同具有同等的法律效力。

2.经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部

分。

第二十三条、合同附件

L附件一：《工程量清单》（数量为暂定）

2.附件二：《甲方材料设备单价汇总表》

3.附件三：《人员、机械台班单价表》

4.附件四：《人员、设备进场时间表》

第二十四条、争端与解决

1.本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的约定，对方均可提出协商，

协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。

2.在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法

院起诉。

3.本合同发生诉讼,选择法院是___省_______市人民法院。

第二十五条、合同的生效和终止

L本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修

期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。

2.本合同一式份,甲方份,乙方份,双方共同遵守。

甲方（签章）____________________乙方（签章）

甲方代表：___________________乙方代表：

日期：年月_____日日期：年月_____日

合同签约地点：_____省______市合同签约地点：_______省______市

建筑工程劳务分包合同范本3

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在

确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙

方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,

双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件

（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）

（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合

同附件，附在合同内。）

2、人员

施工负责人：—职务：队长职称：工程师

技术负责人：——职务：总工职称：工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务报酬

Q）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包

项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。

（2）甲方按业主与甲方签订的合同综合单价（或业主批复的新增单价）收取的

综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。

（3）本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

（4）劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工

作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检（自检）管理、

环境保护、劳动保护、调遣（进出场）临时工程（建设、拆除与恢复）缺陷修复、税

金（营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人

所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳）利润等费用，以及合同

明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。

（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等

一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如

有索赔按索赔条款处理。

⑹工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、

104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占％.

（7）本项目发生的所有前期费用（包括公关费、差旅费等）均由乙方承担。

（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、

所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用），乙

方承担费用元（元）整。

（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）由乙方承担，

由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1s乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难

以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派

继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

L工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定

标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%,单位工程合格率100%.

2、乙方按照《四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文

件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必

须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并

令甲方、监理工程师和业主满意。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的

质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指

导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方

计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造

成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。

4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施

工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于25天），甲

方有权对乙方处以罚款伍仟元•人•次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用

以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一

份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对

乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予

以更换。否则对乙方处以伍仟元•天•人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检

查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，

方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一

切损失由乙方负责承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求

建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，

随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作,

消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任

何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向

甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按

合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，

做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工

时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进

行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，

施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包

干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确

保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时

内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极

给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付

甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，

严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将

保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改,

否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐

患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故

的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其

损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场

10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社

会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，

甲方有权给予经济处罚。

11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程

所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工

程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的

安全指标考核结果具体情况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、

环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护

措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染

环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方

法不当引起的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保

护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保

护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等

安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，

均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲

方有权终止合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等

原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方

原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确

认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不

可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者,

甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

Q)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方

供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方

自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采

购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并

提供发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲

方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上

报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙

方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采

购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每

次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业

主同意，试验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。

(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙

方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照

《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工》招标文件合同专用条款第

70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

Q）乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，

安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

（2）乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

（3）本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织

施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工

技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造成的损失，由

乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金额）后，按标段批复总额％进

行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统

一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及

施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方

报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量

清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方

对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全

部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、

质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数

量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负

责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提

交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期

间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计

量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工

程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业

主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的

甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及

时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过

设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙

方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、

机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部

分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。

第十一条劳务报酬价款支付

L劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款

项（包括代发工资、代付和代缴款项等）,从银行转账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的％作为工程质

量保证金（工程质量保证金限额亿x%x%=万元，如果变更超过业主规定的限额

需要增加，乙方也相应增加）％的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、

租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方，乙方确保专款专

用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程

序按照《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工》招标文件专用条款

第60.5条规定支付。

4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相

关条款按业主对甲方要求进行。

5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始

依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、

签署意见后，依