建设工程epc总包合同协议

建设工程epc总包合同协议合同编号：[具体编号]发包人（全称）：[发包人名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[发包人地址]联系方式：[联系电话]承包人（全称）：[承包人名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[联系电话]鉴于发包人拟进行[项目名称]的建设工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就发包人将该建设工程的设计、采购、施工等工作总承包给承包人事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程规模及内容：本工程包括但不限于[具体工程项目内容，如建筑主体结构、装修工程、机电安装工程等详细描述]。工程总建筑面积为[X]平方米，其中地上建筑面积为[X]平方米，地下建筑面积为[X]平方米。建筑层数及高度：[具体层数及高度]结构形式：[结构类型，如框架结构、剪力墙结构等]4.工程立项批准文号：[立项批准文号]5.资金来源：[资金来源说明]二、工程承包范围1.承包人负责本建设工程的设计、采购、施工总承包工作，具体包括但不限于：设计工作：完成本工程的初步设计、施工图设计等全部设计工作，并通过相关部门的审查。设计内容应满足国家及地方现行的设计规范和标准要求，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等专业设计。采购工作：负责采购本工程所需的全部设备、材料及构配件，确保所采购的产品符合设计要求和国家相关质量标准，并承担采购过程中的一切费用和风险。施工工作：按照设计文件和施工规范要求，组织实施本工程的全部施工任务，包括但不限于基础工程、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、防水工程、安装工程等。确保工程质量达到合同约定的标准，并在合同约定的工期内完成施工任务。2.承包人应负责办理本工程建设过程中所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、规划许可证、消防许可证等相关证件的办理，并承担相应的费用。三、合同工期1.计划开工日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.合同工期总日历天数：[X]天4.因发包人原因或不可抗力因素导致工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延；因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X%]向发包人支付违约金。如因承包人原因导致工期延误超过[X]天的，发包人有权解除合同，承包人应按照合同总金额的[X%]向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的全部损失。四、质量标准1.工程质量应符合国家及地方现行的施工质量验收规范和标准，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。2.承包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。在工程竣工后，承包人应按照相关规定提交完整的竣工资料，并配合发包人进行工程竣工验收。如工程质量不符合合同约定的标准，承包人应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由承包人承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。本合同价款为固定总价，除本合同约定的调整因素外，合同总价不再调整。2.支付方式：预付款：发包人在合同签订后[X]个工作日内，向承包人支付合同暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：承包人每月[X]日前向发包人提交当月已完工程进度报告及付款申请，发包人在收到承包人提交的报告及申请后[X]个工作日内进行审核，并按照审核后已完工程价款的[X%]支付工程进度款。竣工结算款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在收到承包人提交的结算报告及资料后[X]个工作日内进行审核，并在审核完毕后[X]个工作日内支付至工程结算总价的[X%]。质量保证金：工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内无息返还承包人质量保证金，质量保证金金额为工程结算总价的[X%]。六、双方权利义务（一）发包人权利义务1.权利：有权对工程建设过程进行监督检查，提出意见和建议。有权要求承包人按照合同约定的质量标准、工期要求和价款支付方式履行义务。有权审查承包人提交的设计文件、施工方案、工程进度报告等文件资料。2.义务：按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程款。负责协调工程建设过程中与周边单位和居民的关系，为承包人创造良好的施工环境。提供工程建设所需的相关资料和文件，并保证资料和文件的真实性、准确性和完整性。按照合同约定及时组织工程竣工验收，并办理工程结算手续。（二）承包人权利义务1.权利：有权要求发包人按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况对设计文件进行优化，但优化后的设计文件应符合国家及地方现行的设计规范和标准要求，并报发包人备案。有权要求发包人协调解决工程建设过程中遇到的问题。2.义务：按照合同约定的承包范围、质量标准、工期要求和价款支付方式履行义务，确保工程顺利完成。建立健全项目管理体系，配备足够的专业技术人员和管理人员，确保工程建设过程中的各项工作得到有效管理。严格按照国家及地方现行的施工规范和标准进行施工，确保工程质量安全。在施工过程中，如发生质量安全事故，承包人应立即采取措施进行处理，并承担相应的责任。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，确保施工人员的人身安全和财产安全。如发生安全事故，承包人应承担全部责任。负责工程建设过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中对周边环境的污染和破坏。按照合同约定及时提交设计文件、施工方案、工程进度报告、竣工结算报告等文件资料，并保证文件资料的真实性、准确性和完整性。负责办理本工程建设过程中所需的各项手续，并承担相应的费用。在工程竣工验收合格后，按照合同约定的期限向发包人提交竣工资料，并配合发包人进行工程竣工验收和结算工作。七、材料设备供应1.本工程所需的主要材料设备由承包人负责采购，承包人应按照设计文件和合同要求选择合格的供应商，并确保所采购的材料设备符合国家及地方现行的质量标准和设计要求。2.承包人采购的材料设备到货前，应提前通知发包人及监理单位进行检验。发包人及监理单位有权对材料设备的质量、规格、型号等进行检验，如发现问题，承包人应及时更换或处理。3.发包人供应的材料设备，承包人应负责接收、保管和使用，并承担相应的保管费用。如因承包人原因导致发包人供应的材料设备损坏或丢失的，承包人应负责赔偿。八、工程变更1.发包人有权根据工程实际需要对工程进行变更，但应提前[X]天书面通知承包人。承包人应按照发包人发出的变更通知要求进行变更施工，并承担相应的费用和工期延误责任。2.承包人在施工过程中发现需要对工程进行变更的，应及时书面通知发包人及监理单位。经发包人及监理单位审核同意后，承包人方可进行变更施工。变更费用及工期调整按照合同约定执行。3.工程变更涉及到合同价款调整的，承包人应在工程变更确定后[X]天内，向发包人提交变更工程价款报告及相关资料。发包人在收到承包人提交的报告及资料后[X]天内进行审核，并按照审核结果调整合同价款。九、竣工验收1.工程竣工后，承包人应按照国家及地方现行的竣工验收规范和标准组织自检，自检合格后向发包人提交竣工验收报告及完整的竣工资料。2.发包人在收到承包人提交的竣工验收报告及资料后，应在[X]天内组织相关单位进行竣工验收。如工程竣工验收合格，发包人应在验收合格后[X]天内签署工程竣工验收报告；如工程竣工验收不合格，承包人应负责按照验收意见进行整改，直至工程竣工验收合格为止，由此造成的工期延误和费用增加由承包人承担。3.工程竣工验收合格后，承包人应在[X]天内将工程交付给发包人。十、违约责任1.发包人违约责任：如发包人未按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向承包人支付违约金。如因发包人原因导致工程变更或工期延误的，发包人应承担相应的费用和工期延误责任，并按照合同约定调整合同价款和工期。如发包人未按照合同约定及时组织工程竣工验收或办理工程结算手续的，应承担因此给承包人造成的全部损失。2.承包人违约责任：如承包人未按照合同约定的质量标准、工期要求和价款支付方式履行义务，应承担违约责任，按照合同约定向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的全部损失。如承包人采购的材料设备不符合合同要求或发生质量安全事故的，承包人应负责无偿更换或处理，并承担相应的费用和责任。如因承包人原因导致工程延误的，承包人应按照合同约定承担工期延误责任。如承包人未按照合同约定及时提交设计文件、施工方案、工程进度报告、竣工结算报告等文件资料，每逾期一天，按照合同总金额的[X%]向发包人支付违约金。如承包人擅自转包或分包本工程的，发包人有权解除合同，承包人应按照合同总金额的[X%]向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的全部损失。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，双方各执[X]份，