版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程黑白合同协议甲方(发包人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲乙双方就[具体建设工程项目名称]的建设工程事宜进行合作,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[具体建设工程项目名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容及规模:[对工程具体建设内容、建筑面积、层数、结构形式等进行详细描述]4.工程立项批准文号:[如有立项批准文号,详细填写]5.资金来源:[说明工程建设资金的来源,如自筹、贷款等]二、合同价款及计价方式1.合同价款:本工程合同价款暂定为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。2.计价方式:采用[具体计价方式,如固定总价、固定单价、可调价格等]。若采用固定总价,除本协议约定的可调整情况外,合同总价不再调整。若采用固定单价,工程量按实际完成并经双方确认的数量结算。可调价格合同的调整因素及调整方法按照以下约定执行:[详细说明调整因素及调整方法]三、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查,提出意见和要求。按照本协议约定的付款方式和时间支付工程款。有权对乙方提交的工程资料进行审查。2.义务:负责办理工程建设相关的审批手续,提供施工所需的场地及施工条件。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用。按照合同约定及时支付工程款,如逾期支付,应按照合同约定承担违约责任。(二)乙方权利义务1.权利:按照本协议约定收取工程款。要求甲方提供施工所需的资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务:按照国家和地方有关工程建设的法律法规、标准规范以及本协议约定进行施工,确保工程质量达到合格标准。制定施工进度计划,报甲方批准后严格执行,确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理,承担施工期间的安全责任,如发生安全事故,应按照相关规定及时处理并承担相应责任。按照国家和地方有关规定及本协议约定,提交完整、真实、有效的工程资料。妥善保管施工现场的材料、设备等,如有损坏或丢失,应负责赔偿。四、工程工期1.开工日期:本工程计划开工日期为[具体开工日期]。2.竣工日期:本工程计划竣工日期为[具体竣工日期]。3.总工期:本工程总工期为[工期天数]日历天。4.工期延误:因甲方原因导致工期延误的,工期相应顺延,甲方应承担乙方因此增加的费用。因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担违约责任,每延误一天,按照合同价款的[具体比例]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的,双方应协商解决工期顺延及费用承担问题。五、工程质量1.质量标准:本工程质量标准为[具体质量标准,如国家现行的施工验收规范合格标准]。2.质量保修:乙方应按照国家和地方有关规定及本协议约定,对工程质量承担保修责任。保修期限按照《建设工程质量管理条例》的规定执行。在保修期限内,乙方应在接到甲方通知后[具体天数]内派人到现场维修。如乙方未按时维修,甲方有权委托他人维修,费用由乙方承担。乙方应向甲方支付工程质量保修金,保修金金额为合同价款的[具体比例]。保修期满,如无质量问题,甲方应在[具体天数]内将保修金无息返还乙方。六、工程款支付1.预付款:甲方在合同签订后[具体天数]内,向乙方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款,即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。2.工程进度款:乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报表及付款申请,甲方在收到后[具体天数]内审核完毕,并按照审核金额的[进度款支付比例]支付工程进度款。工程进度款累计支付至合同价款的[具体比例]时暂停支付,待工程竣工结算完成后,按照结算金额支付至合同价款的[最终支付比例]。3.竣工结算款:工程竣工后,乙方应在[具体天数]内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在收到后[具体天数]内审核完毕。经双方确认的竣工结算金额为最终结算价款,甲方在确认后[具体天数]内支付至结算价款的[最终支付比例],扣除保修金后支付剩余款项。七、违约责任1.甲方违约责任:如甲方未按照本协议约定支付工程款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。如甲方违反本协议约定的其他义务,给乙方造成损失的,应承担赔偿责任。2.乙方违约责任:如乙方未按照本协议约定的质量标准施工,应负责无偿返工直至达到质量标准,如因返工导致工期延误,还应承担工期延误的违约责任。如乙方未按照本协议约定的工期竣工,应按照本协议约定承担工期延误的违约责任。如乙方违反本协议约定的其他义务,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效。2.本协议一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜,双方可另行协商补充,并以书面形式作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。甲方(盖章):________________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 五四制工作制度
- 制单室工作制度
- 井队工作制度
- 光谱室工作制度
- 产康部工作制度
- 休息日工作制度
- 下料工作制度
- 生日会公司活动策划方案
- Unit 3 My day Lesson 4 l like to be clean and tidy.课时达标练习(含答案)
- 中秋月饼促销方案
- 西南大学PPT 04 实用版答辩模板
- 东北地区概况农业生产条件及农业发展
- 胃malt淋巴瘤临床与诊治进展
- 承包人实施计划及施工组织设计
- 马克思主义哲学十讲
- 血脂异常和脂蛋白异常血症病人的护理
- 《草船借箭》【市一等奖】
- 连续性血液净化设备技术要求
- 物流项目计划书
- 进展性脑卒中的诊疗策略课件
- 统编人教版五年级上册小学语文第四单元测试卷
评论
0/150
提交评论