版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑水泥工合同协议甲方(雇主):姓名:__________________身份证号码:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________乙方(水泥工):姓名:__________________身份证号码:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟进行[具体建筑项目名称]的建设工作,乙方具备水泥工专业技能及经验,甲乙双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》相关规定,就甲方聘请乙方作为建筑水泥工提供劳务服务事宜,达成如下合同协议:一、标的物或服务具体描述1.工作内容乙方负责[具体建筑项目名称]中与水泥工相关的全部工作,包括但不限于:按照施工图纸和甲方要求,进行建筑物基础、墙体、地面、楼面等部位的水泥浇筑、抹灰、砌墙等工作;对施工现场的水泥材料进行合理调配、搬运和使用,确保材料不浪费且符合施工质量要求;负责施工工具及设备的日常维护和保养,确保其正常使用,如因工具设备问题影响施工进度,应及时维修或更换;在施工过程中,对出现的水泥施工质量问题及时进行整改,承担因自身施工质量问题导致的返工费用;配合其他工种进行交叉作业,做好施工场地的清理和协调工作,保持施工现场的整洁和有序。2.工作地点本次劳务服务地点为[具体建筑项目地址]。3.工作期限本合同自[开工日期]起生效,至[预计完工日期]结束。预计总工期为[工期天数]天,但实际工期以工程实际进度为准。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误,工期相应顺延;如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此给甲方造成的损失。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督、检查,提出合理的改进意见和要求;有权根据工程实际情况调整施工计划和工作安排,但应提前通知乙方;如乙方违反合同约定或施工质量不符合要求,有权要求乙方限期整改或返工,如乙方拒不整改或返工,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应损失。2.义务为乙方提供必要的施工条件,包括施工场地、施工图纸、施工用水用电等,并确保其正常供应;按照合同约定向乙方支付劳务报酬;负责协调与其他施工单位及相关部门的关系,为乙方施工创造良好的外部环境;对乙方在施工过程中遇到的技术问题或困难,提供必要的技术支持和协助。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供施工条件和支付劳务报酬;对甲方提出的不合理要求或违反法律法规、合同约定的指令,有权拒绝执行,并要求甲方给予合理说明;在施工过程中,因甲方原因导致乙方人身伤害或财产损失的,有权要求甲方承担相应赔偿责任。2.义务遵守国家法律法规及甲方施工现场的各项规章制度,服从甲方的管理和指挥;按照合同约定的工作内容、质量标准和施工期限,认真完成施工任务,确保施工质量达到优良标准;自备施工所需的工具、设备及个人防护用品,并保证其性能良好、符合安全要求;对施工现场的安全负责,采取必要的安全防护措施,避免发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的损失;爱护甲方提供的施工场地、施工设备及其他财物,如有损坏,应照价赔偿;定期向甲方汇报工作进展情况,接受甲方的监督和检查,积极配合甲方解决施工中出现的问题;施工结束后,负责清理施工现场,做到工完场清。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬甲方按照乙方完成的合格工程量向乙方支付劳务报酬,劳务报酬单价为[X]元/平方米(或其他具体计价方式)。最终劳务报酬总额以实际完成的合格工程量为准进行结算。2.支付方式甲方在每月[具体支付日期]对乙方上月完成的工程量进行审核确认,并于审核确认后的[X]个工作日内支付上月劳务报酬的[X]%;工程完工并经甲方验收合格后,甲方在[X]个工作日内支付剩余劳务报酬。乙方应在每次领取劳务报酬时向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝支付。四、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定向乙方支付劳务报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金;逾期超过[X]日的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作量的劳务报酬及违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工,造成乙方停工、窝工的,甲方应按照实际停工、窝工天数向乙方支付误工费,误工费标准为[X]元/天。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工作内容、质量标准和施工期限完成施工任务,应承担违约责任,向甲方支付违约金[X]元。乙方应在甲方要求的期限内完成整改或返工,如仍未达到要求,甲方有权另行委托他人完成相关工作,由此产生的费用由乙方承担,甲方有权从乙方劳务报酬中扣除。如乙方擅自停工、怠工或中途退场,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的劳务报酬,同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的行为给甲方造成其他损失的,乙方还应承担相应赔偿责任。如乙方违反施工现场安全规定,导致发生安全事故,乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的损失,包括但不限于医疗费、误工费、赔偿款等。同时,甲方有权视情节轻重给予乙方相应的处罚,直至解除合同。如乙方违反保密义务,泄露甲方商业秘密或施工技术资料,乙方应向甲方支付违约金[X]元,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方将本合同项下的劳务工作转包或分包给他人,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的劳务报酬,同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。乙方转包或分包行为给甲方造成其他损失的,乙方还应承担相应赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。3.本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 林业局安全生产巡查制度
- 林业局安全生产督查制度
- 发酵法生物制氢技术
- 罕见病药物儿科用药剂量优化
- 全市安全生产周例会制度
- 2026届贵州省安顺市平坝一中生物高三上期末联考模拟试题含解析
- 班级文案活动策划方案(3篇)
- 长高课堂活动策划方案(3篇)
- 2025年沈阳开放大学招聘真题(行政管理岗)
- 罕见病治疗知情同意的伦理查房多学科协作
- 蒙古驾驶证考试题目及答案
- 头发白转黑课件
- 医院药剂科窗口服务规范化培训
- 家纺产品绿色生命周期管理
- 消化内镜治疗进修汇报
- 2025-2030塞尔维亚电力行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 设备日常点检管理制度
- QGDW11059.2-2018气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则第2部分特高频法
- (高清版)DB62∕T 25-3128-2017 定型台架绑扎预制箱梁钢筋骨架施工规程
- 电梯更换配件劳务合同(2篇)
- 冀人版四年级科学上册复习资料(分课)
评论
0/150
提交评论