合同工期延期协议书范本

合同工期延期协议书范本甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[合同签订日期]签订了[合同名称]（以下简称"原合同"），就[具体项目或服务内容]事宜达成合作。现因[工期延误原因]导致原合同约定的工期无法按时完成，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就合同工期延期事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目名称：[具体项目名称]2.项目内容：[详细描述项目涵盖的工作范围、具体任务及要求等]3.服务标准：[明确服务应达到的质量标准、技术参数等]4.交付成果：[具体说明乙方需向甲方交付的工作成果形式、内容及时间要求]二、工期延期原因及说明1.原因：[详细阐述导致工期延误的具体原因，如不可抗力事件、甲方原因、乙方自身原因等，并提供相应的证据或说明]2.说明：针对上述原因，双方确认如下：不可抗力事件：若因不可抗力事件导致工期延误，乙方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、拆迁、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及其他不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。甲方原因：若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并积极协助乙方解决相关问题，确保工期能够尽快恢复正常推进。甲方原因包括但不限于甲方未按时提供施工场地、未及时交付相关设计文件或资料、未按合同约定支付款项等。乙方自身原因：若因乙方自身原因导致工期延误，乙方应采取积极有效的措施进行整改，尽快赶上工期进度，并承担由此给甲方造成的损失。乙方自身原因包括但不限于乙方施工组织不力、人员配备不足、施工技术失误、原材料供应不及时等。三、工期延期期限1.经双方协商一致，同意将原合同约定的工期延长[X]天，新的工期截止日期为[延期后工期截止日期]。2.如在工期延期期间，因上述工期延期原因及说明中的情况仍持续存在或出现新的影响工期的因素，导致工期仍需进一步延长的，双方应另行协商确定新的工期延长天数及截止日期，并签订补充协议。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的工期及质量标准完成项目或服务。有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的措施维护自身合法权益。2.义务按照本协议及原合同的约定，及时向乙方支付款项。为乙方的工作提供必要的协助和支持，包括但不限于提供施工场地、交付相关设计文件或资料等。协调与项目相关的其他各方关系，确保乙方工作的顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议及原合同的约定，及时支付款项。在因甲方原因导致工期延误或影响乙方工作时，有权要求甲方承担相应的责任，并给予合理的补偿或延长工期。在因不可抗力事件或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误时，有权根据本协议约定要求工期顺延。2.义务按照本协议约定的工期及质量标准，精心组织施工或提供服务，确保工作成果符合要求。定期向甲方汇报工作进度，及时反馈工作中遇到的问题及困难，并积极采取措施解决。加强施工现场管理，确保施工安全，遵守相关法律法规及甲方的规章制度。在工期延期期间，合理安排资源，优化施工或服务方案，尽量减少工期延误对项目的影响。五、违约责任1.若甲方未按照本协议及原合同的约定及时支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定的工期及质量标准完成项目或服务，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致项目或服务出现质量问题，乙方应负责无偿整改直至达到合格标准，如给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.如一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总金额的[X%]向对方支付违约金。4.双方违反本协议约定应承担的违约责任，不影响双方继续履行本协议约定的其他义务。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议是对原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，仍按照原合同执行；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__