工程劳务建设合同协议

工程劳务建设合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]工程建设项目，乙方具备完成该项目劳务建设的相应资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该工程劳务部分发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：对[工程范围描述，如建筑物主体结构施工、装饰装修工程施工等]进行劳务作业，具体包括但不限于[列举主要劳务作业内容，如土方开挖、钢筋绑扎、模板搭建、混凝土浇筑等]。工程规模为[建筑面积、层数等具体规模指标]。4.工程期限：计划开工日期：[具体年月日]计划竣工日期：[具体年月日]总工期天数：[工期总天数]二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的劳务作业进行监督、检查，提出整改意见。按照本合同约定的方式和时间，对乙方完成的劳务作业量进行审核和确认。有权根据工程实际情况，对工程内容、工期等进行合理调整，但应提前通知乙方。2.义务：向乙方提供开展劳务作业所需的施工图纸、技术交底等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场周边关系，为乙方创造良好的施工条件，协助乙方解决施工过程中遇到的外部干扰问题。按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付劳务费用。对乙方提交的施工组织设计、施工方案等进行审核，并在合理时间内给予答复。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定提供施工条件和支付劳务费用。对甲方提出的不合理要求和指令，有权拒绝执行，但应及时通知甲方并说明理由。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务：具备完成本工程劳务作业所需的资质证书、营业执照等相关证件，并向甲方提供复印件备案。组建一支技术熟练、经验丰富、具备相应资格的劳务作业队伍，并配备足够的管理人员和技术工人。劳务作业队伍人员应保持相对稳定，如需更换人员，应提前通知甲方并征得甲方同意。严格按照国家和地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工组织设计和施工方案，并报甲方审核批准。施工组织设计和施工方案应包括工程进度计划、质量保证措施、安全保障措施、环境保护措施等内容。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，落实安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规。按照甲方的要求，及时整理和归档施工过程中的各项资料，包括但不限于施工日志、质量检验报告、安全检查记录等，并在工程竣工后向甲方提交完整的工程资料。积极配合甲方及其他相关单位的工作，按照甲方的统一安排和调度进行施工，不得擅自停工或延误工期。三、劳务费用及支付方式1.劳务费用：本工程劳务费用采用[固定单价/综合单价/总价包干等方式]计价，单价为[具体单价金额，如每平方米[x]元、每工日[x]元等]，总价暂定为人民币[x]元。最终劳务费用以双方实际结算为准。劳务费用包含乙方完成本合同约定的劳务作业内容所需的全部费用，包括但不限于劳务人员工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金、管理费、利润、税金等。2.支付方式：甲方每月[具体日期]对乙方上月完成的劳务作业量进行审核确认，并在审核确认后的[x]个工作日内支付上月劳务费用的[x]%。工程竣工经甲方及相关部门验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后的[x]个工作日内办理完结算手续，并在结算完成后的[x]个工作日内支付至劳务费用总额的[x]%。剩余劳务费用的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质量保证期限，如一年]后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内一次性无息支付给乙方。四、工程质量及验收1.工程质量标准：乙方应确保本工程劳务作业质量达到国家和地方现行的施工规范、质量验收标准以及合同约定的质量要求，工程质量等级为[合格/优良等具体等级]。乙方应建立质量管理体系，加强质量控制，对每道工序进行质量检验，确保每道工序质量符合要求。在施工过程中，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量标准。2.验收程序：乙方完成每分项工程或分部工程后，应提前通知甲方进行质量验收。甲方应在接到乙方通知后的[x]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方应签署质量验收记录。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求限期整改，整改完成后重新进行验收，直至验收合格为止。由此产生的费用由乙方承担。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请竣工验收。甲方应在收到乙方竣工报告后的[x]个工作日内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。工程竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如工程竣工验收不合格，乙方应负责无偿返修，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。五、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程内容、规模、标准等进行变更。工程变更应以书面形式通知乙方，并经双方签字确认。2.因工程变更导致乙方劳务作业量增加或减少的，双方应根据变更后的实际情况调整劳务费用，并签订补充协议。3.工程变更涉及到工期调整的，双方应根据变更的具体情况协商确定工期顺延或提前的天数，并签订补充协议。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付劳务费用，每逾期一日，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。若甲方未按照本合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。若甲方擅自变更工程内容、规模、标准等，导致乙方劳务作业量增加或减少，未及时与乙方协商调整劳务费用和工期的，应承担由此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的时间和质量要求完成劳务作业，每逾期一日，应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返修，直至达到质量标准。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本工程劳务作业转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务费用，同时乙方应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方未按照本合同约定履行安全管理和环境保护义务，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担由此给甲方造成的损失，并按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议