工程分包协议书模板

工程分包协议书模板甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了[建设工程名称]的总承包合同（以下简称"总承包合同"），现甲方将该工程中的部分工程分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就工程分包事宜达成如下协议：一、分包工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.分包工程内容及范围：[详细描述分包工程的具体内容，包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等所明确的工作内容，如[具体施工项目1]、[具体施工项目2]等]4.分包工程造价：本分包工程暂定总价为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。最终工程造价以实际完成的工程量经双方结算确认为准。二、工期1.开工日期：乙方应在接到甲方书面通知后的[x]日内开工。具体开工日期以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期：本分包工程应在[预计竣工日期]竣工。乙方应按照甲方制定的总工期计划，合理安排施工进度，确保按时竣工。3.工期调整：如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：因不可抗力因素导致工程无法正常施工的；因设计变更或甲方原因导致工程量增加或减少，影响工程进度的；因建设单位或其他非乙方原因造成的停工、窝工累计超过[x]小时的；其他非乙方原因导致工期延误的情形。乙方应在上述情况发生后的[x]日内，向甲方提交书面报告，说明延误的原因和延误的天数。甲方应在收到报告后的[x]日内予以确认。逾期未确认的，视为甲方认可乙方的报告内容。三、质量标准1.乙方应按照国家和地方现行的施工验收规范及质量检验评定标准，以及总承包合同中约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到[合格/优良]等级。2.乙方在施工过程中应接受甲方及建设单位、监理单位的监督检查。如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到质量标准。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、修理等费用，工期不予顺延。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责整改，直至通过验收。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付工程款。3.甲方应协调乙方与建设单位、监理单位等相关方的关系，为乙方施工创造有利条件。4.甲方应向乙方提供施工所需的图纸、技术资料等，并进行技术交底。5.甲方应按照总承包合同的约定，承担应由甲方承担的责任和义务。（二）乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照本协议的约定支付工程款。2.乙方应按照本协议的约定，组织施工，确保工程质量、进度和安全。3.乙方应自行完成分包工程，不得将分包工程转包或再分包给其他单位或个人。4.乙方应遵守国家和地方有关法律法规及总承包合同的约定，服从甲方的管理和协调。5.乙方应负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任。6.乙方应按照国家和地方有关规定，为施工人员缴纳社会保险等费用，并承担相应的法律责任。7.乙方应在施工现场设置明显的标识和警示标志，保护施工现场及周边环境。8.乙方应按照甲方的要求，定期提交施工进度报告、质量报告等资料。9.乙方应在工程竣工后，按照相关规定清理施工现场，做到工完场清。五、工程款支付1.预付款：甲方在本协议签订后的[x]日内，向乙方支付分包工程造价的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度款：乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后的[x]日内审核确认，并在审核确认后的[x]日内支付当月已完工程量价款的[x]%。3.竣工结算款：工程竣工并通过验收后，乙方应在[x]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方在收到报告后的[x]日内审核完毕。经双方结算确认后，甲方在扣除预付款、已支付的工程进度款及其他应扣除的款项后，在[x]日内支付至结算总价的[x]%。4.质量保证金：结算总价的[x]%作为质量保证金。在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]日内无息返还给乙方。乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票。否则，甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。六、材料设备供应1.甲方供应的材料设备：甲方负责供应的材料设备，应按照总承包合同的约定及时供应到施工现场。乙方应负责验收，并妥善保管。因乙方保管不善造成的损失，由乙方承担。2.乙方供应的材料设备：乙方自行采购的材料设备，应符合设计要求和质量标准，并提供产品合格证明等资料。乙方应在材料设备到货前[x]日通知甲方及监理单位进行检验。经检验合格后方可使用。如因乙方供应的材料设备质量问题导致工程质量事故的，乙方应承担全部责任。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议的约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议的约定按时开工或竣工，每逾期一日，应按照分包工程造价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。如乙方工程质量不符合要求，乙方应负责返工、修理等，直至达到质量标准。因返工、修理造成的工期延误和费用增加，由乙方承担。同时，乙方应按照分包工程造价的[x]%向甲方支付违约金。如乙方将分包工程转包或再分包给其他单位或个人，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照分包工程造价的[x]%向甲方支付违约金。如乙方未按照本协议的约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照分包工程造价的[x]%向甲方支付违约金。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。