工程停工协议书范本

工程停工协议书范本甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[工程项目名称]（以下简称"本工程"）签订了[工程承包合同名称]，现因[停工原因]导致工程暂时停工，为明确双方权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目、范围以及预计工程量等]4.合同工期：计划开工日期为[具体日期]，计划竣工日期为[具体日期]，总日历天数为[工期天数]天。二、停工原因及时间1.停工原因：[详细说明导致工程停工的具体原因，如不可抗力事件、建设单位资金短缺、设计变更等]2.停工时间：自[停工起始日期]起至[停工预计结束日期]止。如停工时间需延长，双方应另行协商并签订补充协议。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程停工期间乙方的工作进行监督检查。按照本协议约定，审核乙方提交的相关费用及报告。2.义务负责协调解决因停工导致的与第三方的纠纷，确保乙方施工环境相对稳定。按照本协议约定向乙方支付相关费用。在具备复工条件时，及时通知乙方复工，并提供必要的协助。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付相关费用。对于因停工造成的损失，有权根据本协议及相关法律法规要求甲方赔偿。2.义务妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护工作，所需费用由[承担方]承担。在停工期间，定期向甲方报送工程现状报告，包括已完工程情况、停工期间的维护情况等。按照甲方要求，配合做好工程停工期间的其他相关工作，如提供资料、协助处理纠纷等。在接到甲方复工通知后，应尽快组织人员和设备进场复工，确保工程顺利进行。四、费用及支付（一）已完工程费用结算1.双方共同对乙方已完工程进行计量和计价，按照[工程承包合同约定的计价方式或双方另行协商确定的计价方式]确定已完工程价款。2.乙方应在停工后[x]个工作日内，向甲方提交已完工程结算报告及相关资料，甲方应在收到报告后[x]个工作日内进行审核，并出具审核意见。如双方对审核结果有异议，可共同委托有资质的工程造价咨询机构进行审计，审计费用由责任方承担。3.经双方确认的已完工程价款，甲方应在确认后[x]个工作日内支付至已完工程价款的[支付比例]。（二）停工期间费用1.人员费用：乙方应在停工后[x]个工作日内，向甲方提交停工期间留守人员名单及费用明细，经甲方审核确认后，按照[具体标准或双方协商确定的金额]支付人员费用。2.设备租赁费用：对于乙方租赁的设备，乙方应提供租赁合同及租赁费用清单，经甲方审核确认后，按照租赁合同约定的金额及支付方式支付设备租赁费用，但设备闲置时间超过[约定天数]的，超出部分的租赁费用双方另行协商确定。3.其他费用：如因停工产生的场地维护费、水电费等其他合理费用，乙方应提供相关凭证，经甲方审核确认后，由甲方按照实际发生金额支付。（三）支付方式甲方将上述费用支付至乙方指定的银行账户：开户银行：____________________账户名称：____________________账号：____________________五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[违约比例]向乙方支付违约金。逾期超过[约定天数]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时承担乙方因此造成的损失。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，如未妥善保护已完工程和已购材料、设备，或未按时提交相关报告等，应承担因此给甲方造成的损失，并按照本协议约定支付违约金。违约金金额为[违约金额]元，乙方应在接到甲方通知后[x]个工作日内支付。3.如因一方违约导致对方采取诉讼或仲裁等方式解决纠纷的，违约方应承担对方因此支付的律师费、诉讼费、仲裁费等合理费用。六、工程复工1.当停工原因消除，具备复工条件时，甲方应提前[x]日通知乙方。乙方应在接到通知后[x]日内组织人员和设备进场复工。2.双方应共同对复工前的工程状况进行检查，如发现有因停工造成的工程质量问题或损坏，由责任方负责修复或赔偿。3.复工后，工程进度计划可根据实际情况进行调整，但双方应确保工程能够按照合理的工期完成。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表