2025地下管网工程施工合同

2025地下管网工程施工合同合同编号：签订地点：本合同由以下双方于年月日签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行地下管网工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：地下管网工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于的铺设、安装、调试及相关附属设施的施工。1.5工程质量要求：符合国家及地方相关法律法规、技术标准及设计要求，达到标准。1.6承包方式：（如包工包料、包工不包料等）。第二条工期要求2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：天（含节假日）。2.4工期顺延情况：a.因甲方原因导致的停工或延误；b.不可抗力因素；c.其他经双方书面确认的合理顺延情形。2.5乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案，甲方有权对进度进行监督和调整。第三条工程质量与验收标准3.1工程质量标准：a.符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等相关国家标准；b.达到设计文件要求及甲方指定的工程质量标准。3.2材料要求：a.乙方提供的材料需符合国家相关质量标准，并提供合格证明；b.甲方有权对乙方提供的材料进行抽检，如发现不合格，乙方应无条件更换。3.3隐蔽工程验收：a.乙方应在隐蔽工程实施前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收；b.验收合格后，双方签字确认，方可进行后续施工。3.4竣工验收：a.工程竣工后，乙方向甲方提交完整的竣工资料及验收申请；b.甲方应在收到申请后日内组织相关单位进行验收；c.验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第四条工程价款与支付4.1合同总价：人民币元（大写：元整）。4.2付款方式：a.工程进度款：按月支付已完工程量的%；b.节点付款：完成节点后支付元；c.竣工验收付款：验收合格后支付尾款元。4.3付款时间：a.甲方应于每月日前支付工程进度款；b.节点付款和竣工验收尾款应在相应节点完成并确认后日内支付。4.4乙方应在每次付款前向甲方提交正规发票及相关支付凭证。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地及相关资料，并协助办理施工所需手续；5.2按时支付工程款；5.3对乙方施工过程进行监督，提出合理建议；5.4参与工程验收，并按合同约定支付款项。乙方权利与义务：5.5按照合同约定工期、质量要求完成施工任务；5.6严格遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全；5.7负责施工期间的材料保管及设备维护；5.8保证施工期间不对周边环境造成污染或损坏，并承担相应责任；5.9提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、材料合格证明等。第六条安全文明施工要求6.1施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工安全；6.2乙方应为施工现场人员购买相关保险，并承担施工期间的安全责任；6.3施工现场应符合文明施工要求，做到整洁有序，减少对周边环境的影响；6.4甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，乙方应予以配合。第七条违约责任7.1工期违约：a.乙方逾期竣工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价‰的违约金；b.因乙方原因导致工期延误超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。7.2质量违约：a.工程质量未达到约定标准的，乙方应无偿返工，直至合格，工期不予顺延；b.因乙方原因导致返工的，由此产生的费用由乙方承担。7.3付款违约：a.甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期金额的‰向乙方支付违约金；b.逾期超过日的，乙方有权暂停施工，直至甲方履行付款义务。7.4其他违约情形按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。第八条补充条款8.1不可抗力：a.因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力导致的工程延误，双方协商顺延工期；b.不可抗力事件发生后，双方应及时协商处理后续事宜。8.2图纸变更：a.甲方需要对图纸进行变更的，应提前以书面形式通知乙方；b.因图纸变更导致的费用增加或工期延误，由甲方承担。8.3材料代用：a.乙方需要使用替代材料的，应提前取得甲方书面同意；b.替代材料的价格及性能不得低于原定标准，否则由此产生的费用由乙方承担。第九条合同生效及终止9.1本合同经双方签字盖章后生效。9.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结清后终止。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同一式