版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME工程进度款结算本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同工期3.1工程总工期3.2各分部工程工期4.工程进度款支付方式4.1进度款支付比例4.2进度款支付时间4.3进度款支付条件5.工程进度款结算依据5.1国家及地方有关法律法规5.2施工图纸及变更通知5.3工程量清单及计价规范6.工程进度款结算流程6.1工程进度款申请6.2工程进度款审核6.3工程进度款支付7.工程进度款调整7.1因设计变更导致工程量增减7.2因不可抗力导致工程进度延误7.3因工程量清单及计价规范调整8.工程进度款争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1施工图纸12.2变更通知12.3工程量清单12.4计价规范13.合同签署13.1合同签署地点13.2合同签署日期13.3合同签署人14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3争议解决方式第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积15000平方米2.4工程类型:住宅楼、商业配套及地下车库3.合同工期3.1工程总工期:12个月3.2各分部工程工期:3.2.1土建工程:4个月3.2.2装饰装修工程:4个月3.2.3安装工程:2个月3.2.4竣工验收:2个月4.工程进度款支付方式4.1进度款支付比例:4.1.1土建工程:开工前支付20%,主体结构完成时支付30%,竣工结算时支付50%4.1.2装饰装修工程:开工前支付20%,主体结构完成时支付20%,竣工结算时支付60%4.1.3安装工程:开工前支付20%,主体结构完成时支付20%,竣工结算时支付60%4.1.4竣工验收:支付10%4.2进度款支付时间:4.2.1每月5日前提交进度款申请4.2.2每月10日前完成进度款审核4.2.3每月15日前支付进度款4.3进度款支付条件:4.3.1工程进度达到约定比例4.3.2工程质量符合要求4.3.3施工单位提交完整的工程量清单及结算资料5.工程进度款结算依据5.1国家及地方有关法律法规5.2施工图纸及变更通知5.3工程量清单及计价规范6.工程进度款结算流程6.1工程进度款申请:6.1.1施工单位在每月5日前向业主方提交进度款申请6.1.2申请内容包括工程进度、工程量清单、工程结算金额等6.2工程进度款审核:6.2.1业主方在每月10日前完成对进度款申请的审核6.2.2审核内容包括工程进度、工程质量、工程结算金额等6.3工程进度款支付:6.3.1业主方在每月15日前将进度款支付给施工单位6.3.2支付方式为银行转账7.工程进度款调整7.1因设计变更导致工程量增减:7.1.1设计变更后,施工单位需在3日内向业主方提交变更申请7.1.2业主方在5日内完成审核,并调整进度款支付比例7.2因不可抗力导致工程进度延误:7.2.1因不可抗力导致工程进度延误,施工单位需在3日内向业主方提交报告7.2.2业主方在5日内完成审核,并延长合同工期7.3因工程量清单及计价规范调整:7.3.1工程量清单及计价规范调整后,施工单位需在3日内向业主方提交调整申请7.3.2业主方在5日内完成审核,并调整进度款支付比例8.工程进度款争议解决8.1争议解决方式:8.1.1双方协商8.1.2仲裁8.1.3法院诉讼8.2争议解决机构:8.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会8.2.2市仲裁委员会8.2.3市人民法院8.3争议解决期限:8.3.1双方协商解决争议的期限为收到争议通知之日起30日内8.3.2仲裁机构受理争议的期限为收到仲裁申请之日起30日内8.3.3法院受理争议的期限为收到起诉状之日起7日内9.违约责任9.1违约情形:9.1.1施工单位未按合同约定完成工程9.1.2业主方未按合同约定支付进度款9.1.3施工单位工程质量不符合约定标准9.1.4业主方违反合同约定的其他义务9.2违约责任承担:9.2.1施工单位未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,并赔偿业主方因此遭受的损失9.2.2业主方未按合同约定支付进度款的,应承担违约责任,并支付违约金9.2.3施工单位工程质量不符合约定标准的,应承担违约责任,并进行整改或返工9.2.4业主方违反合同约定的其他义务,应承担违约责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失9.3违约责任赔偿:9.3.1违约金按合同金额的5%计算9.3.2损失赔偿按实际损失计算,最高不超过合同金额的10%10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致10.1.2一方严重违约10.1.3发生不可抗力事件10.2合同解除程序:10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方10.2.2收到通知的一方应在收到通知之日起15日内给予答复10.2.3双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议10.3合同解除后的处理:10.3.1施工单位应立即停止施工10.3.2业主方应支付已完成的工程进度款11.合同生效及终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订之日起生效11.2合同终止条件:11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止后的处理:11.3.1双方应进行工程结算11.3.2业主方应支付剩余的工程进度款11.3.3双方应清理债权债务关系12.合同附件12.1施工图纸12.2变更通知12.3工程量清单12.4计价规范13.合同签署13.1合同签署地点:市区路号13.2合同签署日期:年月日13.3合同签署人:13.3.1业主方代表:(签字)13.3.2施工单位代表:(签字)14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规14.3争议解决方式:如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择,以独立第三方身份参与合同履行的机构或个人。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、协调合同履行等。2.第三方介入的类型2.1监理方:负责监督工程质量,确保工程按照合同约定及国家相关标准进行施工。2.2设计方:负责提供工程设计服务,确保工程设计符合合同要求及国家标准。2.3质量检测方:负责对工程材料、施工过程进行质量检测,确保工程质量合格。2.4法律顾问:提供法律咨询,协助解决合同履行中的法律问题。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性及类型。3.2双方共同邀请或选择第三方,并签订《第三方介入协议》。3.3第三方根据《第三方介入协议》及本合同的规定,参与合同履行。4.第三方责权利4.1责任:第三方应按照《第三方介入协议》及本合同的规定,履行相应职责,确保合同履行质量。4.2权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。4.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.3利益:第三方在合同履行过程中,可获得相应的服务费用或报酬。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。5.2第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。5.3第三方在合同履行过程中,发现甲乙双方存在违约行为,应及时向甲乙双方提出,并督促其整改。6.第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,由第三方自行承担。6.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因导致的损失,由甲乙双方承担连带责任。6.3第三方责任限额:6.3.1第三方因自身原因导致的损失,责任限额为第三方服务费用的10倍。6.3.2第三方因甲乙双方原因导致的损失,责任限额为第三方服务费用的5倍。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议签订后,如需变更或解除,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。7.2第三方介入协议变更或解除后,第三方应按照新的协议或本合同的规定继续履行职责。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照《第三方介入协议》的规定承担。8.2第三方介入的费用包括但不限于服务费用、差旅费用、材料费用等。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。10.第三方介入的终止10.1第三方介入协议终止后,第三方应立即停止履行职责。10.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应按照本合同的规定,继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含工程各阶段的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图等。附件说明:施工图纸是工程建设的依据,必须准确无误,并符合国家相关设计规范。2.变更通知详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的费用等。附件说明:变更通知是工程变更的正式文件,必须由设计方或业主方发出。3.工程量清单详细要求:详细列出工程各分部分项工程量,并按照计价规范进行计价。附件说明:工程量清单是工程结算的依据,必须准确无误。4.计价规范详细要求:参照国家或地方规定的计价规范进行编制。附件说明:计价规范是工程计价的依据,必须符合国家或地方规定。5.施工单位资质证明文件详细要求:包括营业执照、安全生产许可证、资质证书等。附件说明:施工单位资质证明文件是施工单位具备施工能力的证明。6.业主方资质证明文件详细要求:包括营业执照、相关许可文件等。附件说明:业主方资质证明文件是业主方具备业主资格的证明。7.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等。附件说明:付款凭证是支付工程进度款的证明。8.工程验收报告详细要求:包括工程验收的日期、验收结果、验收人员等。附件说明:工程验收报告是工程验收合格的证明。9.工程结算书详细要求:包括工程结算的日期、结算金额、结算依据等。附件说明:工程结算书是工程结算的最终文件。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决的日期、争议解决结果等。附件说明:争议解决协议是争议解决的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定完成工程1.2业主方未按合同约定支付进度款1.3施工单位工程质量不符合约定标准1.4业主方违反合同约定的其他义务2.违约责任认定标准:2.1施工单位未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿业主方因此遭受的损失。2.2业主方未按合同约定支付进度款,应承担违约责任,并支付违约金。2.3施工单位工程质量不符合约定标准的,应承担违约责任,并进行整改或返工。2.4业主方违反合同约定的其他义务,应承担违约责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按合同约定完成工程,导致工程延期竣工,业主方要求施工单位支付违约金,违约金按合同金额的5%计算。3.2业主方未按合同约定支付进度款,施工单位因此遭受利息损失,业主方应支付违约金,违约金按未支付进度款金额的千分之五计算。3.3施工单位施工的工程质量不符合约定标准,业主方要求施工单位返工,施工单位应承担返工费用,并赔偿业主方因此遭受的损失。3.4业主方违反合同约定,未提供施工所需的场地,导致施工单位无法正常施工,业主方应承担违约责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。工程进度款结算1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同标的3.1合同金额3.2合同工期3.3工程质量要求4.进度款支付方式4.1进度款支付比例4.2进度款支付时间4.3进度款支付方式5.工程进度款结算5.1工程进度款结算依据5.2工程进度款结算程序5.3工程进度款结算时间6.工程变更及费用调整6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更费用调整7.工程款支付条件7.1工程款支付条件7.2工程款支付证明7.3工程款支付责任8.工程验收及交付8.1工程验收程序8.2工程交付条件8.3工程交付手续9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同变更14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署代表第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系电话:[甲方联系电话]甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方联系电话:[乙方联系电话]乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4工程类型[工程类型,如:住宅、商业、工业等]3.合同标的3.1合同金额[合同总金额,单位:人民币元]3.2合同工期[合同工期,如:自合同生效之日起[工期天数]天]3.3工程质量要求[工程质量标准,如:符合国家相关质量验收规范及设计要求]4.进度款支付方式4.1进度款支付比例[各阶段进度款支付比例,如:开工前支付10%,主体结构封顶支付20%,竣工验收合格支付30%,缺陷责任期满支付20%,结算支付10%]4.2进度款支付时间[各阶段进度款支付时间,如:每个阶段完成后15天内支付]4.3进度款支付方式[支付方式,如:银行转账]5.工程进度款结算5.1工程进度款结算依据[结算依据,如:施工图纸、工程量清单、进度款支付比例等]5.2工程进度款结算程序[结算程序,如:甲方根据实际完成工程量,编制结算报表,提交乙方审核,乙方审核确认后,甲方支付进度款]5.3工程进度款结算时间[结算时间,如:每个阶段进度款支付后30天内完成结算]6.工程变更及费用调整6.1工程变更范围[变更范围,如:设计变更、工程量增减等]6.2工程变更程序[变更程序,如:甲方提出变更申请,乙方进行审核,双方协商一致后进行变更]6.3工程变更费用调整[费用调整,如:根据变更范围及工程量,按照合同约定的计价方式调整费用]7.工程款支付条件7.1工程款支付条件[支付条件,如:工程进度达到约定比例,工程质量符合要求,乙方提交的结算报表经甲方审核确认无误]7.2工程款支付证明[支付证明,如:银行转账凭证、收据等]7.3工程款支付责任[支付责任,如:甲方未按时支付工程款,应承担违约责任,支付违约金;乙方未按时提交结算报表,应承担违约责任,支付违约金]8.工程验收及交付8.1工程验收程序8.1.1验收准备8.1.2验收组织8.1.3验收内容8.1.4验收标准8.1.5验收方法8.2工程交付条件8.2.1工程质量合格8.2.2工程文档齐全8.2.3工程设施完善8.2.4工程环境达标8.3工程交付手续8.3.1交付申请8.3.2交付验收8.3.3交付证书8.3.4交付责任9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约9.1.2乙方违约9.1.3第三方违约9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任9.2.2乙方违约责任9.2.3第三方违约责任9.3违约赔偿计算方式9.3.1赔偿金额9.3.2赔偿期限9.3.3赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3法院诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构10.2.2法院10.3争议解决期限10.3.1争议提出期限10.3.2争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方解除条件11.1.2乙方解除条件11.1.3双方协商解除11.2合同解除程序11.2.1解除通知11.2.2解除确认11.2.3解除后果11.3合同解除后的处理11.3.1工程款结算11.3.2工程交付11.3.3违约责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1合同签订12.1.2合同生效日期12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.2.3合同期限届满12.3合同终止程序12.3.1终止通知12.3.2终止确认12.3.3终止手续13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力定义13.1.2不可抗力处理13.2合同附件13.2.1附件清单13.2.2附件内容13.3合同变更13.3.1变更方式13.3.2变更程序13.3.3变更生效14.合同签署14.1合同签署日期[合同签署日期]14.2合同签署地点[合同签署地点]14.3合同签署代表14.3.1甲方代表签名14.3.2乙方代表签名第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同签订后,经甲乙双方同意,介入本合同执行过程中的任何单位或个人,包括但不限于监理方、咨询方、审计方、评估方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、透明性和效率,确保工程质量和进度。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,签订三方协议。15.3.2第三方协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.甲乙双方权利义务16.1甲方的权利义务16.1.1甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和信息。16.1.3甲方应支付第三方提供的服务的报酬。16.2乙方的权利义务16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持。16.2.2乙方应遵守合同约定,确保工程质量和进度。16.2.3乙方应支付第三方提供的服务的报酬。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方对其提供的服务承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额由三方协议约定。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质和风险程度确定。17.2.2责任限额应以人民币元为单位。17.3责任承担17.3.1第三方责任限额内的损失由第三方承担。17.3.2超出责任限额的损失,由甲乙双方按比例分担。18.第三方权利义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.1.2第三方有权根据合同约定,对工程进行监督、检查和评估。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定,履行其职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1第三方变更需经甲乙双方同意。19.1.2第三方变更应签订三方变更协议。19.2第三方变更内容19.2.1第三方变更内容应包括:第三方职责、权利和义务的变更。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方退出需满足合同约定的条件。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出需提前通知甲乙双方。20.2.2第三方退出后,甲乙双方应妥善处理相关事宜。21.第三方介入合同附件21.1附件清单21.1.1第三方协议21.1.2第三方变更协议21.2附件内容21.2.1第三方协议应详细列明第三方的职责、权利和义务。21.2.2第三方变更协议应明确第三方变更后的职责、权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方协议1.1详细要求和说明:协议应明确第三方的名称、职责、权利和义务。协议应包含第三方介入的具体原因和目的。协议应包括第三方的工作范围和期限。协议应规定第三方的报酬和支付方式。协议应包含第三方的责任限额和违约责任。2.第三方变更协议2.1详细要求和说明:协议应详细列明第三方变更的内容,包括职责、权利和义务的变更。协议应包含变更的原因和目的。协议应规定变更后的工作范围和期限。协议应包含变更后的报酬和支付方式。协议应明确变更后的责任限额和违约责任。3.工程量清单3.1详细要求和说明:列明工程项目的具体名称、规格、数量和单价。工程量清单应与设计图纸和合同要求相符。工程量清单应经甲乙双方确认无误。4.工程进度报告4.1详细要求和说明:报告应详细记录工程进展情况,包括已完成的工作、计划完成的工作和实际完成的工作。报告应附上相关照片或图表以证明工程进度。报告应定期提交给甲乙双方。5.工程验收报告5.1详细要求和说明:报告应详细记录工程验收的结果,包括质量、安全和功能性等方面。报告应附上验收人员的签名和验收日期。报告应提交给甲乙双方和第三方。6.工程变更通知6.1详细要求和说明:通知应详细描述变更的原因、内容和影响。通知应经甲乙双方和第三方确认。通知应提交给相关各方。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按时支付工程款1.1责任认定标准:违约方应向守约方支付逾期付款的利息。违约方应承担守约方因此产生的其他损失。1.2示例说明:甲方应于每月底支付乙方当月工程款,若甲方逾期支付,则应向乙方支付逾期付款的利息,并赔偿乙方因此产生的其他损失。2.乙方未按时完成工程2.1责任认定标准:违约方应向守约方支付违约金。违约方应承担因工程延期造成的损失。2.2示例说明:乙方应于合同约定的工期完成工程,若乙方延期完成,则应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因工程延期造成的损失。3.第三方未能履行职责3.1责任认定标准:第三方应承担因未履行职责造成的损失。第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任。3.2示例说明:第三方未按照协议履行监理职责,导致工程质量问题,第三方应承担由此产生的损失,并向甲乙双方支付违约金。工程进度款结算2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表2.合同签订背景与目的2.1项目背景2.2合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程建设内容4.进度款结算依据4.1国家及地方相关法律法规4.2行业标准及规范4.3本合同约定5.进度款结算原则5.1按工程进度结算5.2按照合同约定结算5.3按照实际完成量结算6.进度款结算程序6.1提交结算申请6.2审核结算申请6.3确认结算金额6.4支付结算款项7.进度款结算周期7.1结算周期设定7.2结算周期调整8.进度款结算方式8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4验收款9.进度款结算争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更及解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方法12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3违反保密义务的责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效及终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1甲方法定代表人或授权代表:[姓名]1.3.2乙方法定代表人或授权代表:[姓名]2.合同签订背景与目的2.1项目背景[项目名称]项目,位于[项目地点],经双方协商一致,决定共同合作完成。2.2合同签订目的本合同旨在明确工程进度款结算的流程、标准和责任,确保工程顺利实施。3.工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模描述]3.4工程类别[工程类别描述]3.5工程建设内容[工程具体建设内容描述]4.进度款结算依据4.1国家及地方相关法律法规[列出相关法律法规名称及条款]4.2行业标准及规范[列出相关行业标准及规范名称及条款]4.3本合同约定本合同中关于进度款结算的相关条款为本合同进度款结算的依据。5.进度款结算原则5.1按工程进度结算5.1.1进度款结算依据工程进度进行,以实际完成的工程量为准。5.2按照合同约定结算5.2.1按照本合同中约定的进度款结算周期和结算方式执行。5.3按照实际完成量结算5.3.1进度款结算以实际完成的工程量为基础,扣除合同约定的暂列金额。6.进度款结算程序6.1提交结算申请6.1.1乙方应在每个结算周期结束后[具体时间],向甲方提交结算申请。6.2审核结算申请6.2.1甲方应在收到结算申请后[具体时间],对结算申请进行审核。6.3确认结算金额6.3.1双方应在[具体时间]内确认结算金额。6.4支付结算款项6.4.1甲方应在确认结算金额后[具体时间]内支付结算款项至乙方指定账户。7.进度款结算周期7.1结算周期设定本合同约定进度款结算周期为[具体时间],自工程开工之日起计算。7.2结算周期调整如因特殊情况需调整结算周期,双方应协商一致,并以书面形式予以确认。8.进度款结算方式8.1预付款8.1.1甲方应在合同签订后[具体时间]内支付[具体金额]作为预付款。8.2进度款8.2.1进度款按实际完成工程量的百分比支付,具体比例为[具体比例]。8.2.2进度款支付时间为每个结算周期结束后[具体时间]。8.3结算款8.4验收款8.4.1验收款为工程验收合格后,根据验收报告确定的工程量支付。9.进度款结算争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后[具体时间]内提交争议解决申请。9.2.2人民法院应在收到申请后[具体时间]内立案审理。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致,且不违反法律法规的变更。10.2合同解除条件10.2.1因不可抗力导致合同无法履行的。10.2.2一方严重违约,经另一方书面通知后[具体时间]内未采取补救措施的。10.3合同变更及解除程序10.3.1双方应以书面形式提出变更或解除合同申请。10.3.2变更或解除合同需经双方签字盖章后生效。11.违约责任11.1违约情形11.1.1甲方未按约定支付进度款的。11.1.2乙方未按约定完成工程量的。11.1.3一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿计算方法11.3.1违约金按合同约定比例计算。11.3.2损失赔偿按实际损失计算。12.保密条款12.1保密信息范围12.1.1本合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。12.2保密义务12.2.1双方对本合同内容、商业秘密、技术秘密负有保密义务。12.3违反保密义务的责任12.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同的。13.1.2出现本合同第10.2条规定的解除条件的。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格。13.2.2合同约定的其他终止条件。13.3合同解除及终止程序13.3.1双方应以书面形式提出合同解除或终止申请。13.3.2合同解除或终止需经双方签字盖章后生效。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同约定的其他生效条件。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕。14.2.2合同解除或终止。14.3合同生效及终止日期14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同终止日期以实际履行完毕或解除终止通知送达之日为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义本合同所称第三方,是指除合同双方外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、造价咨询、法律咨询、审计评估等。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.2第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方介入协议16.2.1双方应与第三方签订独立的介入协议,明确双方的权利义务。16.2.2介入协议应与本合同的内容相一致或不得与本合同相冲突。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其介入协议中约定的责任范围。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由介入协议中约定,但不得低于本合同中约定的责任限额。17.2.2若介入协议未约定责任限额,则第三方责任限额应与本合同约定的责任限额一致。17.3责任承担17.3.1第三方在责任限额内承担相应的责任。17.3.2超出责任限额的部分,由合同双方按本合同约定承担。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方提供专业服务,确保服务质量。18.1.2甲方应支付第三方提供服务的费用。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应向乙方提供专业服务,确保服务质量。18.2.2乙方应支付第三方提供服务的费用。18.3第三方与合同双方18.3.1第三方应遵
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026中国智能穿戴行业市场供需分析及投资评估健康监测
- 2026全球与中国智能食品行业市场发展分析及发展前景预测研究报告
- 统编版七年级语文上册第三单元第10课《往事依依》学习任务单
- 2026中国医疗健康行业投资机会分析及市场发展趋势研究报告
- 2026中国智能家居操作系统兼容性挑战与生态共建报告
- 2026中国智能家居系统市场发展潜力研究及行业竞争格局与投资机会咨询报告
- 2026中国运输行业市场发展趋势分析及投资价值报告
- 2026中国即饮咖啡市场口味创新与便利店渠道布局战略
- 2026汽车零部件行业市场全面综述及智能驾驶与投资布局研究报告
- 2026中国文化传媒服务行业市场供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2026湖南衡阳市衡东县第二批事业单位公开选调工作人员88人笔试备考题库及答案详解
- JBT 8521.2-2025 编织吊索 安全性 第2部分:一般用途合成纤维圆形吊装带标准立项发展报告
- 2026拖拉机驾驶证科目一理论考试复习题库(含完整答案)
- 贯彻落实《全国党员教育培训工作规划(2024-2028年)》中期评估的工作报告
- 快递柜加盟合同范本
- 医疗AI伦理问题探讨与行业规范建设研究报告
- 食品安全总监和安全员的职责
- 安全继电器工作原理培训课件
- 2026三氯化铁化学品安全技术说明书
- 2026年4月自考00539中国古代文学史(二)试题及答案含评分参考
- GB/T 2895-2008塑料聚酯树脂部分酸值和总酸值的测定
评论
0/150
提交评论