解除施工合同和撤场协议

解除施工合同和撤场协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[施工合同签订日期]签订了《施工合同》（合同编号：[施工合同编号]），就[工程项目名称]的施工事宜达成了协议。现经双方友好协商，一致同意解除上述《施工合同》，并就撤场相关事宜达成如下协议：一、解除施工合同的原因双方共同确认，由于[具体原因，如不可抗力、政策调整、项目变更等]导致无法继续履行原施工合同，经协商一致决定解除该合同。二、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[工程项目具体名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：原施工合同约定乙方负责的施工内容，包括但不限于[详细列举施工内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]。乙方已完成的工程部分，经双方现场核实及确认，已完工程内容符合相关质量标准及设计要求的部分，纳入本协议结算范围（具体已完工程内容清单见附件一）。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定按时撤场，并清理施工现场。有权对乙方已完工程进行验收，如发现质量问题，有权要求乙方按照相关标准进行整改。2.义务按照本协议约定向乙方支付已完工程款项及相关补偿费用。协助乙方办理与撤场相关的手续，提供必要的协助和支持。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程款项及相关补偿费用。在撤场过程中，有权要求甲方提供必要的协助，以确保撤场工作顺利进行。2.义务按照本协议约定的时间和要求，完成施工现场的清理和撤场工作。负责对已完工程的成品保护至撤场完成，并承担在此期间因乙方原因造成的已完工程损坏的修复责任。向甲方提供已完工程的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检验报告等（具体资料清单见附件二）。四、已完工程款项及补偿费用结算（一）已完工程款项结算1.双方共同委托有资质的工程造价咨询机构对乙方已完工程进行造价审计。审计费用由[承担方]承担。2.根据审计结果，甲方应向乙方支付的已完工程款项为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此款项包含乙方已完工程的直接成本、间接成本、利润及税金等所有费用。3.甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内，向乙方支付已完工程款项的[x]%作为预付款；在工程造价咨询机构出具审计报告后的[x]个工作日内，支付至审计确定金额的[x]%；剩余款项作为质量保证金，在质保期届满且乙方无质量问题的情况下，于质保期届满后的[x]个工作日内一次性支付给乙方。（二）补偿费用1.因解除合同给乙方造成的损失，双方经协商一致，甲方同意给予乙方以下补偿费用：停工损失补偿：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此款项用于补偿乙方因合同解除而导致的设备闲置、人员窝工等停工期间的损失。乙方应提供相关证据证明停工损失的发生及具体金额，如设备租赁合同、人员工资发放记录等。退场费用补偿：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该费用包括乙方退场时的设备拆卸、运输、人员遣散等费用。乙方应提供详细的退场费用清单及相关凭证。2.上述补偿费用应在本协议签订后的[x]个工作日内，与已完工程款项的预付款一并支付给乙方。五、撤场相关事宜（一）撤场时间乙方应在本协议签订后的[x]个工作日内开始撤场工作，并在[x]个工作日内完成全部撤场工作，将施工现场清理完毕，达到甲方可接收的状态。（二）撤场内容1.乙方应拆除并清理施工现场的所有临时设施，包括但不限于临时建筑物、围挡、施工机械及设备等。拆除后的废弃物应按照甲方指定的地点进行堆放或处理，不得随意丢弃。2.乙方应清理施工现场的剩余材料及设备，属于乙方的材料及设备，乙方应自行负责搬运出场；属于甲方供应的材料及设备，乙方应在撤场前与甲方办理交接手续，并按照甲方要求进行妥善保管或处置。3.乙方应将施工过程中产生的所有文件资料整理成册，按照本协议约定移交给甲方，并确保资料的完整性和真实性。（三）撤场验收1.乙方完成撤场工作后，应向甲方提交撤场报告，申请甲方进行验收。甲方应在收到撤场报告后的[x]个工作日内组织相关人员进行验收。2.验收内容包括施工现场的清理情况、临时设施拆除情况、剩余材料及设备交接情况、文件资料移交情况等。如验收合格，双方应签署撤场验收合格证明；如验收不合格，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准为止，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付已完工程款项及补偿费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停撤场工作，并要求甲方支付已到期款项及违约金，同时甲方应承担乙方因暂停撤场工作而产生的额外费用。2.若甲方未按照本协议约定协助乙方办理撤场相关手续，导致乙方撤场工作延误的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间和要求完成撤场工作，每逾期一日，应按照本协议总金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权自行组织人员进行撤场，由此产生的费用由乙方承担，乙方还应按照本协议总金额的[x%]向甲方支付赔偿金。2.若乙方在撤场过程中损坏甲方的财物或给甲方造成其他损失的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。3.若乙方未按照本协议约定向甲方提供已完工程的相关资料或提供的资料不符合要求，乙方应负责补充或更正资料，并承担因此给甲方造成的损失。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表