2025年监理工程师之合同管理能力提升试卷B卷附答案

2025年监理工程师之合同管理能力提升试卷B卷附答案

单选题（共400题）1、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D2、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C3、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】B4、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【答案】A5、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】C6、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】A7、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D8、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A9、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C10、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C11、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B12、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】A13、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()A.60mm厚条板不得单独用作隔墙B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6mD.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施【答案】C14、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B15、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D16、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A17、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。A.适用于承包加酬金合同B.适用于综合单价计量承包C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况D.适用于施工管理承包【答案】A18、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B19、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D20、膳食调查报告主体内容不包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】C21、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C23、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】C24、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B25、关于民事责任的说法错误的是（）A.民事责任包括合同责任与侵权责任B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】D26、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】D27、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【答案】B28、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B29、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C30、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表【答案】A31、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.误期赔偿费没有最高限额的限制C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】C32、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。A.按份责任B.共同责任C.连带责任D.均等责任【答案】C33、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B34、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。A.所有投标人B.通过初步评审的投标人C.中标候选人D.中标人【答案】D35、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点【答案】D36、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A37、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】A38、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款【答案】B39、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C40、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】D41、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】B42、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D43、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】C44、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。A.变形杆菌B.沙门菌C.葡萄球菌D.副溶血性弧菌【答案】D45、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D47、委托监理合同法律关系的客体是()。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案【答案】B48、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C49、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D50、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人【答案】C51、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D52、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险C.施工设备保险由发包人办理D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】A53、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】A54、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】C55、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C56、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。A.虫草B.植物C.藻类D.动物【答案】D57、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D58、下列关于标底的说法正确的是（）。A.是招标文件的必备内容B.不等于工程的概（预）算C.等于合同价格D.在招标过程中应当保密【答案】B59、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A.CMA计量认证B.MAC计量认证C.ACM计量认证D.CAM计量认证【答案】A60、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B61、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润【答案】D62、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D63、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.7B.10C.14D.21【答案】A64、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）A.投标文件格式及主要合同条款B.投标报价要求C.评标标准和方法D.技术经济指标要求【答案】D65、膳食调查分析报告的格式不包括（）。A.题目B.前言C.数据库D.结语【答案】C66、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】C67、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【答案】C68、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A69、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A.28B.21C.14D.7【答案】B70、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B71、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。A.适用于承包加酬金合同B.适用于综合单价计量承包C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况D.适用于施工管理承包【答案】A72、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D73、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B74、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C75、（2020年真题）不可用于抵押的财产是（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地所有权D.正在使用的交通工具【答案】C76、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B77、保证法律关系至少必须有（）方参加。A.两B.三C.四D.五【答案】B78、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】B79、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证【答案】B80、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。A.价格调整评审B.形式评审C.资格评审D.响应性评审【答案】A81、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D82、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B83、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D84、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C85、在设备采购招标中，基准评价值为（）。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值【答案】A86、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C87、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C88、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C89、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人【答案】D90、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.意外伤害保险费是强制性保险C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】B91、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B92、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B93、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A94、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】C95、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金【答案】C96、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。A.FOB价B.FCA价C.EXW价D.CIP价【答案】C97、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C98、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决【答案】A99、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D100、关于承诺的说法，正确的是()A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【答案】D101、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。A.30%B.50%C.80%D.全部【答案】D102、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D103、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C104、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A105、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】B106、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B107、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】D108、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B109、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B110、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A111、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】B112、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（）。A.化学试验法B.物理试验法C.经验鉴别法D.强化试验法【答案】C113、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C114、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D115、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标【答案】D116、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B117、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A118、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】D119、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A120、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】B121、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.可以分开招标，也可以合并招标B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备【答案】A122、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.材料采购合同D.自由买卖合同【答案】B123、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D124、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定【答案】A125、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效【答案】A126、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C127、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】B128、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验【答案】A129、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B130、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B131、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D132、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A133、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C134、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。A.将变动结果及时通知发包人B.事先征得发包人与监理人的同意C.事先征得发包人同意，并通知监理人D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C135、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A136、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】B137、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C138、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B139、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B140、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A.现金B.支票C.保函D.保证【答案】D141、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C142、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A143、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】A144、关于抵押物的说法，正确的是（）。A.不能是第三人提供的财产B.只能是债务人提供的财产C.必须转移占有D.不必转移占有【答案】D145、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】A146、关于联合体投标的说法错误的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】C147、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】C148、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B149、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.交付后由卖方负责卸货【答案】C150、关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B151、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C152、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A153、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A154、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A155、菌落总数的食品卫生学意义为（）。A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标B.食品被粪便污染的指标C.肠道致病菌污染的指标D.食品腐败变质的指标【答案】A156、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C157、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B158、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B159、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动【答案】C160、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。A.7B.14C.28D.30【答案】A161、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C162、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。A.南方地区B.热带地区C.北方地区D.日光照射充足地区【答案】C163、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C164、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】C165、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B166、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.建筑功能有特殊要求的C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】C167、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B168、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】C169、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D170、履约保证的形式不包括（）。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约协议书D.履约担保书【答案】C171、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天【答案】B172、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】D173、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日【答案】A174、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C175、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】C176、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【答案】A177、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。A.4月6日B.4月8日C.4月20日D.4月26日【答案】A178、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行【答案】D179、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B180、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。A.10g或10mLB.100g或100mLC.g或mLD.1000g或1000mL【答案】B181、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。A.适用于混合食物的蛋白质的评价B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸C.适用于单一食物蛋白质的评价D.可以评价食物蛋白质的营养价值E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】A182、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】D183、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48【答案】B184、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C185、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B186、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D187、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】B188、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.建设单位C.分公司D.施工企业【答案】D189、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A190、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B191、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A192、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更【答案】C193、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C194、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C195、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B196、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。A.业主B.发包人C.承包人D.监理人【答案】B197、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】B198、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】C199、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地【答案】C200、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D201、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C202、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】B203、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B204、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。A.一B.两C.三D.四【答案】B205、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间【答案】D206、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。A.特定的社会关系B.一种意志关系C.特定权利义务关系D.特定的民事关系【答案】C207、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A208、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C209、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B210、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B211、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A212、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D213、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【答案】C214、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认C.由其法定代理人代理实施民事法律行为D.可以独立实施民事法律行为【答案】D215、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B216、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B217、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A218、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】D219、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】B220、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】C221、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C222、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C223、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】A224、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B225、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】C226、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】C227、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】B228、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】C229、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】C230、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】C231、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【答案】A232、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C233、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.应根据检查结果判断【答案】A234、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A235、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C236、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B237、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。A.运输费用B.交货期C.付款条件D.估算寿命期残值【答案】D238、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.21B.28C.42D.56【答案】D239、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用