2025年度二次结构砌筑工程合同

2025年度二次结构砌筑工程合同本合同由以下双方于年月日在（city）签订：甲方（发包人）:名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）:名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将工程项目中的二次结构砌筑工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：本工程为项目的二次结构砌筑工程，具体包括但不限于内墙、隔墙、填充墙等砌筑施工，以及与之相关的细部处理和质量缺陷修复。1.4工程规模：建筑面积为平方米，结构类型为结构。1.5开工日期：年月日1.6竣工日期：年月日1.7质量标准：符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）及相关国家规范标准。第二条合同工期2.1总工期：本工程总工期为天，自合同约定的开工日期起计算。2.2节点工期：乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成各阶段施工任务，具体节点工期详见附件。2.3工期顺延：如遇不可抗力、甲方指令变更、材料设备供应延迟等非乙方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延。2.4工期延误：若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元，甲方有权从工程款中直接扣除。第三条质量要求3.1施工质量：乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和安全。3.2材料标准：乙方使用的砌筑材料应符合国家相关质量标准，包括但不限于强度等级、规格尺寸等，并提供相应的质量证明文件。3.3施工工艺：乙方应采取先进的施工工艺，保证砌体的垂直度、平整度、灰缝饱满度等符合规范要求。3.4质量保修：乙方承诺对本工程的砌筑部分提供不低于年的质量保修，保修期内因施工质量问题造成的修复费用由乙方承担。第四条合同价款与付款方式4.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。4.2价款计算：合同总价按实际砌筑的工程量乘以综合单价计算，综合单价为人民币元/立方米。4.3付款节点：a.第一批付款：乙方进场施工并完成立方米砌筑工程量后，甲方支付合同总价的%；b.第二批付款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；c.第三批付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；d.余款：质保期满后，甲方支付剩余工程款。4.4付款方式：甲方以转账方式支付工程款，乙方应提供等额正式发票。4.5违约责任：若甲方逾期付款，每逾期一日，按逾期金额的‰向乙方支付违约金。第五条材料供应5.1甲方责任：甲方应按合同约定的时间、数量和规格向乙方提供施工所需的材料，并承担相关费用。5.2乙方责任：乙方应合理使用甲方提供的材料，不得浪费或擅自挪作他用。施工结束后，乙方应将剩余材料退回甲方。第六条施工安全6.1安全责任：乙方应严格遵守施工现场的安全管理制度，确保施工过程中的人身安全和财产安全。若因乙方原因发生安全事故，责任由乙方承担。6.2安全措施：乙方应制定详细的施工安全方案，并配备必要的安全防护设备和人员。6.3保险：乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，费用自理。第七条双方责任与义务7.1甲方义务：a.按合同约定支付工程款；b.按时提供施工材料和图纸；c.协调施工现场的外部关系；d.及时进行工程验收和签证。7.2乙方义务：a.按合同约定完成施工任务，确保工程质量达到约定标准；b.服从甲方的施工管理，接受监理单位的监督检查；c.按时提交施工记录和验收资料；d.做好施工现场的清理和卫生工作。第八条工程验收与质量保修8.1中间验收：乙方完成每一分部工程后，应立即通知甲方进行中间验收，甲方应在接到通知后日内组织验收。8.2竣工验收：工程竣工后，乙方应提前日通知甲方组织竣工验收，验收通过后签署《竣工验收报告》。8.3质量问题：若工程验收中发现质量问题，乙方应按甲方要求及时整改并承担相关费用。8.4质量保修：保修期内，乙方应按甲方通知及时到达现场进行维修，维修费用由乙方承担。第九条违约责任9.1工期违约：若乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿造成的损失。9.2质量违约：若乙方施工质量未达到合同约定的标准，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担。若返工后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。9.3付款违约：若甲方逾期付款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付相应款项，且甲方应按合同约定支付违约金。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）:法定代表人或授权代表签字：