2025南京智能安防系统改造合同

2025南京智能安防系统改造合同合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在南京市签订：甲方（建设单位）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（施工单位）：名称：地址：法定代表人：联络方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及甲方委托乙方进行智能安防系统改造工程的实际情况，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1项目名称：2025南京智能安防系统改造项目1.2项目地点：南京市区路号1.3建设单位：甲方1.4施工单位：乙方1.5工程内容：乙方负责对甲方位于南京市的智能安防系统进行全面改造，包括但不限于原有设备的拆除、新设备的安装、系统调试及后期维护等。具体改造内容详见本合同附件《智能安防系统改造工程清单》（以下简称“工程清单”）。1.6工程规模：本项目涉及平方米建筑面积的智能安防系统改造，包括个监控点位、套门禁系统、套报警系统及相关配套设施的更新升级。第二条工程内容和规模2.1工程范围：（1）拆除原有不符合现行标准的安防设备及设施；（2）采购并安装符合国家安全标准的智能安防设备，包括但不限于高清监控摄像头、门禁控制系统、紧急报警装置、视频存储服务器等；（3）对原有网络进行优化升级，确保新旧系统兼容性和稳定性；（4）系统调试及初步验收；（5）提供12个月的免费质保服务。2.2技术要求：（1）乙方提供的智能安防设备须符合国家相关质量标准及行业规范，确保系统运行的高效性和可靠性；（2）系统设计应具备可扩展性，便于后续升级和维护；（3）乙方负责对甲方相关工作人员进行操作培训，确保甲方能够熟练使用改造后的智能安防系统。2.3工程规模：本项目总投资为人民币元（大写：元整），具体工程量详见工程清单。如因甲方需求变更或现场实际情况导致工程量增加或减少，双方应另行协商签署补充协议。第三条合同总价款及支付方式3.1合同总价款：本合同总金额为人民币元（大写：元整），包括但不限于设备采购费、安装调试费、人工费、培训费及质保期内的维护费用。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）；（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元（大写：元整）；（3）工程竣工并通过初步验收后，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元（大写：元整）；（4）剩余合同总价款的%作为质保金，质保期满且无质量问题后，甲方向乙方一次性支付尾款，即人民币元（大写：元整）。3.3付款时间：甲方应于每次付款前个工作日内向乙方提供符合财务要求的发票。第四条工期4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3总工期：本工程总工期为天，自开工之日起计算。4.4工期顺延情形：（1）因不可抗力事件导致工程无法按期进行；（2）甲方未能按合同约定提供开工条件或付款逾期导致工程停工；（3）其他非乙方原因导致的停工。4.5工期违约责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金，但最高不超过合同总价款的%。第五条工程质量和技术要求5.1质量要求：乙方承诺提供的智能安防系统及相关设备符合国家相关质量标准，并通过甲方的验收。若在质保期内发现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到场处理并修复。5.2技术要求：（1）系统应具备高清视频监控功能，确保图像清晰度达到像素；（2）门禁系统应支持种开门方式，包括但不限于刷卡、指纹识别、密码输入等；（3）报警系统应具备种触发方式，确保在紧急情况下及时响应并通知相关人员；（4）系统应具备远程监控功能，甲方可通过终端进行实时查看和操作。5.3质量保障：乙方承诺提供年的免费质保服务，质保期内因设备或系统质量问题导致的维修或更换费用由乙方承担。第六条双方责任和义务6.1甲方责任：（1）甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、电源、网络接入等；（2）甲方应按合同约定及时支付工程款，不得无故拖延；（3）甲方应协助乙方进行系统调试和初步验收工作；（4）甲方应妥善保管乙方提供的技术资料和培训材料。6.2乙方责任：（1）乙方应严格按照合同约定和相关法律法规进行施工，确保工程质量和工期；（2）乙方应保证施工人员具备相应的资质，并遵守施工现场的安全管理规定；（3）乙方应按时完成系统调试和培训工作，确保甲方能够顺利使用改造后的智能安防系统；（4）乙方应负责处理施工过程中产生的废弃物，并清理施工场地。第七条验收与移交7.1阶段性验收：在施工过程中，甲方有权对工程进展进行阶段性验收。若发现问题，乙方应立即整改并承担相关费用。7.2竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、设备清单、使用说明书等。双方共同进行竣工验收，签署《竣工验收报告》。7.3资料移交：验收合格后，乙方应将所有技术资料、系统操作手册及相关培训材料移交甲方，并协助甲方完成系统操作培训。第八条质量保修8.1保修范围：本合同约定的智能安防系统改造工程。8.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计年。8.3保修责任：在保修期内，若因乙方提供的设备或施工质量导致系统故障，乙方应免费维修或更换相关设备。因甲方使用不当或人为损坏除外。第九条合同的变更、解除与争议解决9.1合同变更：双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或补充。变更内容作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同；（2）一方严重违约，导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同并要求赔偿。9.3争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效本合同自双方签字盖