2025建筑工程施工合同（电力工程）

2025建筑工程施工合同（电力工程）本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（市/省）（县/区）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将电力工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意承接本工程，并根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：本工程包括但不限于电力线路建设工程、变电站建设工程、配电房建设工程等，具体内容详见附件《工程量清单》。1.4承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程，具体范围详见本合同附件《承包范围说明》。1.5工程规模：本工程电压等级为千伏，线路长度为公里，变电站容量为千伏安，配电线路条，涉及变压器台。第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期顺延情形：如因不可抗力、政府行为、材料设备供应迟延或其他非乙方原因导致工期延误，乙方有权相应延长工期，具体顺延天数由甲乙双方协商确定。第三条质量标准3.1工程质量要求：本工程严格按照国家或地方相关电力工程施工质量验收标准执行，质量标准为级。3.2施工规范：乙方须严格遵守国家及地方关于电力工程施工的规范、标准及规定，确保施工过程符合相关技术要求。3.3验收标准：工程竣工后，由甲乙双方及相关部门共同进行验收，验收标准以国家或地方电力工程验收标准为准。第四条合同价款与支付4.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：元整），详见附件《工程量清单及计价表》。4.2付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；余下合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付，质保期为年。4.3发票：乙方向甲方开具符合国家税法规定的增值税发票，税率为%。第五条双方责任与义务5.1甲方责任：负责提供施工场地，协调与政府部门及其他相关方的关系；按时支付合同款项，不得无故拖延；提供施工所需的技术资料，并保证其真实、准确、完整性；指派一名代表负责与乙方联系，协调工程相关事宜。5.2乙方责任：按照合同约定的工期、质量要求完成工程施工任务；严格遵守国家及地方关于安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工过程安全、环保；负责施工场地的管理和维护，保护施工现场的设施设备；指派一名项目经理负责本工程的施工管理，项目经理需具备相应的资质。第六条安全文明施工6.1安全生产：乙方须严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工过程中无人员伤亡及重大安全事故。6.2安全措施：乙方应制定详细的施工安全方案，配备必要的安全设备及设施，确保施工过程安全可控。6.3环境保护：施工过程中，乙方应采取有效措施减少对周边环境的污染，确保符合国家及地方环保要求。6.4文明施工：乙方应做到施工现场整洁有序，及时清理施工垃圾，避免影响周边居民生活及市容市貌。第七条工程进度与付款7.1进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容应包括已完成工程量、未完成工程量及后续施工计划。7.2付款申请：乙方应在每月日前向甲方提交付款申请，并提供相关施工记录及验收证明。7.3付款延误：如甲方无故拖延付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。第八条工程验收与保修8.1验收程序：工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。验收由甲乙双方及相关部门共同参与，验收标准以国家或地方电力工程验收标准为准。8.2整改要求：如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，并承担相应费用。8.3质保期：工程保修期为年，自工程验收合格之日起计算。质保期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方无故拖延付款，每逾期一日，按应付款项的‰向乙方支付违约金；如甲方提供的技术资料存在错误或不完整，导致工程返工或停工，甲方应承担相应损失。9.2乙方违约责任：如乙方未能按合同工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金；如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改或返工，相关费用由乙方承担。第十条争议解决10.1协商解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。10.2诉讼解决：协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续。11.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权